1、工程劳务承包合同甲方.：荆州市舜天建筑有限公司长江河道管理局通信总站文化通讯机房改扩建项目部乙方：汤木华经双方共同协商,甲方将长江河道管理局通信总站文化通讯机房改扩建工程的部分项目以包工不包料的形式发包给乙方。为确保工程安全、质量和进度顺利开展,特定如下条款,明确双方各自的责任和义务：一、甲方责任1 .甲方提供乙方施工图纸,对施工过程有监督权利,对乙方不按操作规范施工有处罚权。2 .甲方应提供合格的施工材料,确保工程施工用水电和道路的平整,并提供搅拌机1台、龙门架1台、外脚手的搭设及外围护、土方开挖的机械费用、临时设施搭设的材料。二、乙方责任1 .乙方负责按甲方施工图纸上的要求完成指定范围内的
2、任务,除外粉刷、外墙保温、涂料、屋面防水、门窗、钻工、织金、卫生间防水以外的所有土建项目。2 .乙方应严格按照设计图纸与现行规范、规程、标准要求和各种施工技术文件组织施工,确保工程质量达到合格等级。三、承包内容与方式1 .钢筋工程:乙方自带钢筋制作机械,包括相关费用。2 .砌筑工程:包括图上所有的墙体、楼地面、基础、梁板、混凝土和内脚手搭设、基础桩头的修理,除4.2米以上顶木由甲方出钢管、做顶木。3 .模板工程:包括基础梁、承台、正负零上的梁、板、柱工程，乙方自备相关材料和机械,包干不再发生其它费用0四、工程质量1 .乙方必须严格执行工程质量标准,依据施工图与GB50204-2002验收。2
3、分包工程项目必须按程序施工、验收,每道工序必须先自检，再上报验收后达到要求才可进入下一道工序。3 .施工中不合格,乙方必须整改和返工,并承担所有损失。4 .对不按操作程序,不听从指挥者,甲方可无条件清退。五、施工工期1 .按甲方制定的施工进度组织施工,按质、按量、按时完成各阶段任务。若因乙方管理不善、劳动力不足、人员配备不合理而延误甲方施工计划目标,乙方无条件接受甲方处罚,甲方可另选施工队伍，并不予乙方进行工程项目结算。本合同工期为一天。六、工程结算与付款方式1 .按承包内容,甲乙双方约定包干价按建筑面积每平方为220元11总包干价费为一元。如因建设方考虑成本减少施工量,应协商调节包干费用。
4、2、按合同价外，另加一万元整。3、付费方式合同总价基础工程完工后付三层框架完工后付2.5万元，四层框架完工后付2.5元，五层框架完工后付2.5万元，六层框架完工后付工程劳务承包合同发包人：承包人：根据中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法的原则，结合公司有关规定和本工程的具体情况，经双方协商确定,本工程由乙方实行劳务承包。为了明确双方在施工中的权利、义务和责任，本着平等自愿、互惠互利的原则，经双方协商达到一致意见,签订本合同。第一条工程概况1、工程名称：2、工程地点:第二条工程承包范围和计价方式1、承包内容：2、计价方式：该费用已包含劳保用品、安全文明施工、农忙及节假H补偿等,不再计取其他
5、任何费用。第三条承包方式1、本工程劳务采用包工方式进行承包2、承包方式第四条付款方式第五条工期1、开工时间：自本合同签订之后日内开工。2、工期总数为：3、在施工过程中，如遇下列情况则工期顺延:一、甲方认可的施工延误；二、甲方原因造成工期延误（连续三天以上）4、工期每次耽误或延后一天处罚乙方100o元。5、乙方应保证足够劳动力满足甲方工程进度。乙方因劳动力不足影响工程进度，甲方可下达书面通知，要求其2日内增加工人劳动力，保证施工生产需要。若在规定时间内乙方劳动力仍不能满足生产需要，甲方有权采取其他工期补法至更换劳务承包方，责令乙方退场，并由乙方承担因此给甲方造成的全部经济损失，未结工程款不再支付
6、第六条甲乙双方工作一、甲方工作：1、将施工需用水、电按施工方案接至施工现场的总配电箱和总水表，保证施工所需。2、在乙方进场后组织乙方人员进行进场教育，并进行监督、检查。3、组织乙方按施工组织和施工规范进行施工，安排好施工生产。4、负责施工前对乙方进行书面技术交底和安全交底，向乙方明确施工质量、安全、工期、文明施工等要求。5、按合同规定及时办理工程费用的结算、付款。二、乙方工程I、乙方驻施工现场全权代表为承包人。2、乙方不在施工现场全面管理或将工程暗中转包给他人，可视为乙方违约，甲方有权无条件终I上本合同，并要求乙方赔偿由此造成的经济损失。3、乙方应对工人进行安全生产及预防废气中毒等方面的教育
7、乙方人员必须遵守甲方有关安全生产、消防、治安保卫场容、文明施工等规章制度，服从甲方有关人员的教育，监督和检查。4、乙方应认真按照甲方安排组织施工，随时接受甲方施工管理人员的检查。对甲方提出的质量及时整改，无正当理由乙方拒不整改的，甲方有权采取整改措施直至更换劳务承包方，责令乙方退场，并由乙方承担因此造成的损失。5、施工中经检查、检验工程不合格或未达到甲方质量要求，乙方应按甲方要求进行返工、返修，并承担其费用，不顺延工期。6、质量事故由乙方承担全部法律责任。第七条安全生产1、甲乙双方必须认真遵守国家及当地政府部门制订的有关安全生产的法律、法规。2、乙方必须服从甲方管理人员的指挥和管理。3、乙方
8、必须负责本作业区域内的安全防护管理工作，并做好每天的班前安全教育。5、乙方必须作好自我安全防范措施，配备安全帽等。凡甲方指出的安全隐患，乙方必须整改。6、安全事故由乙方承担全部的经济法律责任。7、发生与其他班组打架事件每次对乙方罚款100O元。第八条违约责任1、甲方责任：由于甲方施工人员指挥错误造成的工程质量问题，气经济损失及法律责任有甲方承担。2、乙方责任:一、乙方人员未按合同约定时间进场，造成延误工期，按合同约定处罚。乙方在合同约定进场时间后三天内仍未进场，甲方可终止合同。施工中乙方无故撤走部分或全部人员，甲方通知乙方，在2日内乙方未给予答复，甲方有权拒付乙方其工人工资，终止合同并索赔。二
9、乙方中途退场，并结算的工程款不再支付。三、在合同期内乙方严重违反劳动纪律或甲方规章制度，严重失职，对甲方单位利益造成重大损失的，甲方有权责令乙方停工，直至退场，并承担由此造成的经济损失。第九条其他1、双方在履行合同发生的一切争议，首先进行磋商，不成时由人民法院仲裁解觉。2、合同附件：廉政协议、治安管理责任书等相关规定。本合同一式三份，甲方二份，乙方一份，自双方签字后生效，财务结算办理完毕是自动失效。甲方：乙方：身份证号；2012年日时间:月工程劳务承包合同甲方：荆州市舜天建筑有限公司长江河道管理局通信总站文化通讯机房改扩建项目部乙方：汤木华经双方共同协商，甲方将长江河道管理局通信总站文化通讯
10、机房改扩建工程的部分项目包工不包料的形式发包给乙方.，为确保工程安全、质量和进度能顺利开展，明确双方各自的责任和义务，特定如下条款：一、甲方责任甲方提供乙方施工图纸，对施工过程有监督权利，对乙方不按操作规范施工有处罚权，但应给乙方提供合格的施工材料，确保工程施工用水电和道路的平整，并给提供搅拌机1台、龙门架1台、外脚手的搭设及外围护、土方开挖的机械费用、临时设施搭设的材料。二、乙方责任乙方负责按甲方施工图纸上的平方要求完成平方之内的任务，除（外粉刷、外墙保温、涂料、屋面防水、门窗、钻工、织金、卫生间防水以外的所有土建项目都不归乙方负责）。三、承包内容与方式:1、钢筋工程：乙方自带钢筋制作机械，
11、包括弯曲机、调直机、电焊机、切断机、断线钳等钢筋工程所用机械与工具以及电焊条、扎丝、电渣压力焊、工人劳动保护用品所发生的费用。2、砌筑工程：图上所有的墙体、楼地面、基础、梁板、（注混凝土为商标混凝土）和内脚手搭设、基础桩头的修理，除4.2米以上顶木由甲方出钢管、做顶木。3、模板工程：包括基础梁、承台、正负零上的梁、板、柱工程，乙方自各模板、木杨、撑筒，也包括木工所用机械、圆钉铁丝的费用，即模板包干不再发生其它费用。四、工程质量1、严格按照设计图纸与现行规范、规程、标准要求和各种施工技术文件组织施工。2、执行工程质量标准，依据施工图与GB50204-2002验收，本工程质量达到合格等级。3、分包
12、工程项目必须按程序施工、按程序验收，每道工序必须先自检，再上报验收后达到要求才可进入下到工序。4、施工中不合格，乙方必须整改和返工，并承担所有损失。5、对不按操作程序，不听从指挥者，甲方可无条件清退。五、施工工期1、按甲方制定的施工进度组织施工，按质、按量、按时完成各阶段任务，若因乙方管理不善，劳动力不足，人员配备不合理延误甲方施工计划目标，乙方无条件接受甲方处罚，甲方根据实际情况，可另选施工队伍，并不予乙方进行工程项目结算，本合同工期为天。六、工程结算与付款方式1、按承包内容，甲乙双方约定包干价按建筑面积每平方为220元11r,总包干价费为一元。如因建设方考虑成本减少施工量应协商调节包干费用
13、2、按合同价外，另加一万元整。3、付费方式合同总价基础工程完工后付三层框架完工后付2.5万元，四层框架完工后付2.5元，五层框架完工后付2.5万元，六层框架完工后付工程劳务承包合同发包人：（以下简称甲方）承包人：（以下简称乙方）根据中华人民共和国合同法和建筑工程承包合同管理条例及有关规定，结合本工程具体情况，为明确双方在施工过程中对的权利、义务和经济责任，经双方友好协商后签订本合同。工程名称:二、工程地点：三、承包范围按支模板面积每平方40元结算，到正负零为个节点，付完成工程款的,到工程主体完成后所余工程款一次性付清。四、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。发包方：承包方：年月日篇一：建筑工程
14、劳务承包合同书建筑工程劳务承包合同书发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）经甲乙双方友好协商，甲方同意将所承包的工程楼所有的模板制作，安装人工费分包给乙方施工。为明确甲、乙双方的权利和义务，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，订立本合同。第一款：工程概况11工程名称：1.2工程地点：1.3结构类型：框剪结构1.4合同工期：按总包方的要求确定。第二款：承包范围施工图纸上所有的模板的制作、安装、人工及大型裁板机及小型电锯和钉子、铁丝，具体包括以下内容：2.1 模板现场内制作、安装、拆除的所有工序和所有机械，圆盘裾不能上楼。2.2场内地面和楼层的全部模板、架料及所有配件的运转、模板拆除（
15、包括二装支模的拆出，但费用另计）后楼层间的上下传递，每层刷一道隔离剂。2.3 清理模内杂物，拆模后清理模板、架管、扣件、蝴蝶卡，时拉杆并堆放到指定地点。2.4协助工长抄平放线，每次不得少于2人，安放预埋件，预留空洞及插筋，混泥土浇注时的值守看模。2.5 柱、境的定位，钢筋焊接内撑的安装。2.6 如天棚不能达到相应的刮腻子条件，剔打由乙方负责。第三款：承包价款3.1 本工程模板分项部分的承包单价为按图纸、会审记要及设计变更计算出的模板接触面积计算，如造成乙方返工由甲方补标而积或时工补贴。地下室模板按模板接触面积以计算。以上按模板接触面积第四款：质量要求3.2 乙方必须按照国家和地方现行的模板工程
16、施工及验收规范进行施工，保证此工程剪力墙不抹灰。如果因乙方原因达不到剪力墙不抹灰的标准，所有的人工费、材料费由乙方全部承担。3.3 如果因乙方质量多次达不到要求，且屡教不改，并导致总包单位要求更换班组，甲方有权单方面解除合同。乙方应在甲方解除合同通知后三天内无条件退场。乙方退场后甲方将对乙方的产品进行质量检查和工程量核算，检查合格付已完工的60%,余款六个月付清。第五款：工程工期5.1乙方必须按照总包方劳务项目部的工期安排组织劳动力，并按时完成承包范围内的工作。5.2如乙方在施工过程中不能达到甲方的工期要求，且经甲方多次要求增加劳动力未果，甲方有权抽调其他班组参与施工，该班组与甲方直接结算，结
17、算费用从乙方的工程款中扣出，结算单价是乙方承包价的1.2倍，如拖延工期达到48小时，班组无条件付给劳务公司租赁费和管理费。5.3如果因乙方原因不能按时完工并影响工期，甲方有权依照总包方的处罚规定对乙方进行处罚，且有权不退还保证金。如因材料原因造成工期延后，乙方可要求甲方相应顺延工期。第六款：安全施工6.1乙方进场时必须协助甲方对其工作人员进行上岗安全培训并填写三级教育卡。6.2上班时间必须戴安全帽，高空作业必须系挂好安全带。6.3乙方必须按照施工安全操作规程的要求足额、保质的配给工作人员劳动保护用品，并接受劳务项目部的检查。6.4如因乙方工作人员自身原因（违章操作或未配备相应的防护措施、物品等
18、造成自身或他人伤、亡、残的所有一切费用由乙方自行负责处理。6.5轻伤事件3000.00元以内班组自行负责处理并承担。第七款：文明施工7.1 乙方必须按照甲方的要求组织文明施工，做好木工施工范围内的场地清理、材料堆码，必须做到工完场清。7.2 工作人员不得在施工现场打架斗殴，（打架每次双方各罚5000元），不得酒后上班，寝室每天必须清理打扫干净。7.3 班组长及工人要服从甲方安排，如乙方乙方违反文明施工规定的，按甲方与总包方的协议进行处罚。7.4乙方应枳极配合相关部门定期或不定期的文明施工检查，如文明施工检查不合格造成的罚款由班组承担。第八款：甲方责任8.1 指定为本工程驻工地负责人），对工程
19、质量、进度、成本、安全、文明施工进行指导、监督和检查，并负责验收、变更和工程量审核等工作。8.2 配合总包方将施工所用的水、电线路接至施工现场内。8.3按合同的约定向乙方支付工程款。8.4 负责协调同总包单位和其他有关单位的关系。第九款：乙方责任9.1 指定，负责模板工作劳动力组织和模板工程的质量、进度、材料租赁、安全文明进行严格的控制，并做好施工现场的各种协调工作。9.2 按照合同约定的质量和工期要求完成所承揽的工程。9.3接受甲方及总包单位对整个工程的统一部署和管理，遵守甲方和总包方的所有管理制度，配合其他专业及相关交叉施工9.4 对工作范围内的安全负责，并承担因安全事故而产生的全部费用。
20、9.5 严格按施工图纸、会审记要、设计变更、施工规范、安全操作规程的要求施工，做好各项质量验收记录。9.6 下道工序施工前，负责对所做工作的成品保护。第十款：付款方式6、工程完工后一个月内付清全部劳务工程款。八、甲、乙方的职责：1、乙方只提供对焊机台以及该项目施工工程中所需用的“扎丝，元钉铅丝，”其余均由甲方负责。2、甲方提供乙方人员的办公室和住宿用房，食堂的设备及锅具。3、乙方免费提供甲方现场管理人员工作用餐。九、由于甲方原因造成现场停工、待料甲方按现场人员每人每天补贴人民币50元。十、现场安全：1、现场按甲方要求，乙方人员应遵守现场的规章制度，做到安全生产、文明施工。一、工程概况:1、工程
21、名称：2、工程地点：3、承包内容：工作量清单。4、承包范围：水电工、木工、漆工、瓦工。5、承包方式：包清工，电动工具及零配件由乙方自备。7、工期要求：年月日至年月日。二、甲方工作：1、甲方指派为驻工地代表，负责履行本合同的相关事宜，全面、全权负责现场的管理工作，对乙方的工程质量、进度、用料、安全文明等工作进行监督、检查。2、负责向乙方提供临时水电。三、乙方工作：1、乙方为驻工地代表，常驻现场，负责履行合同范围内的应尽职责，按照甲方要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务,服从甲方工地代表的监督和管理。2、做好承包范围内各相关工种间的交叉配合工作，竣工验收交钥匙前的成品保护工作由乙方负责。3、
22、未经甲方同意，不得擅自拆改原建筑结构或设备管线。四、关于质量的约定：2、如因乙方责任原因造成质量不合格或不能通过验收，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。3、如因甲供材料质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。4、本工程质保期为老年，质量保修期自竣工验收之日起计。保修期内如发生质量问题，乙方须无偿履行保修责任。五、关于工期的约定：1、如因甲方不能按约给付乙方工程进度款而影响工期，工期顺延。2、如因乙方责任造成中途无故停工、窝工而影响工期，工期不顺延。3、因业主等不可抗力的因素而影响工期，工期顺延。六、关于价款和结党的约定：1、双方商定本工程合同承包价格无（人民币）。2、本承包价
23、格包含人工费、机械费、进退场、垃圾清运、材料上运费等。3、付款方式：a、开工后8日内，甲方付款30%元作为乙方的前期进场费。b水电工程隐蔽验收后，甲方付款30%元c、瓦工及木基层、木饰面验收后、漆工进场时，甲方付款15%兀Od、竣工验收合格后，甲方付款20%元。e、余款5%元待壹年保修期满后结清。七、关于材料的约定:1、甲方负责同业主联系及时提供乙方所需材料，并按时到场。经乙方验收入库后，由乙方负责保管。如因乙方保管不善而造成损坏，由乙方照价赔偿。2、乙方须在预算定额范围内使用材料（包括临时电），材料损耗按定额计，超支的不合理材耗由乙方自行承担，并在承包价格中相应扣减。3、所有进场的业主供材，
24、乙方不得擅自挪用。八、关于安全生产的约定：1、甲乙双方另行签订安全协议，作为本合同的附件，与本合同具有同等的法律效力。2、乙方须严格遵守甲方和物管部门的规章制度，以及对文明现场和安全生产的要求。3、乙方须严格遵守安全协议中的条款，严禁在施工现场发生违法乱纪等行为。九、关于违约责任的约定:1、乙方须自行完成本施工任务，严禁乙方将本项目再次进行分包或转包。2、因乙方责任原因而延误工期逾期完工，每延期天乙方向甲方赔付违约金元。3、乙方必须给进场施工的工作人员购买人身保险，在施工中发生安全生产事故造成人身伤害或财产损失，由乙方承担经济赔偿责任。4、如乙方违约给甲方造成经济损失，由乙方负责经济赔偿，且甲方有权单方终止本合同。本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签订之H起生效，履行完毕后即终止。其中未尽事宜，双方友好协商解决。甲方（签章）：乙方（签章）：年月日
免费区 
