土建工程的合同范本（精选15篇）.docx

1、土建工程的合同范本（精选15篇）土建工程的合同范本篇1发包方:（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）甲方在山东万海电力寿光羊口35兆瓦光伏电站土方项目，同意将该土方项目以包工包料形式承包给乙方施工。依照中华人民共和国建筑法、中华人民共和国合同法及有关法律法规，本着平等互利的原则，结合本工程具体情况，经甲、乙双方协商达成以下合同条款：一、工程概况1、工程名称：山东万海电力寿光羊口35兆瓦光伏电站土方项目2、工程地点：山东寿光羊口二、承包方式：以包工包料的形式承包给乙方施工。乙方应包该项工程的施工质量、工期、施工安全及工程竣工验收合格Q三、工程造价及承包范围：1、场平：在满足施工要求范围内，要求

2、场地平整，无缺陷，价格以整体总包的形式，价格总计6万元（陆万元整）。2、场地回填：根据工程项目，根据总包方提供土方量，场地内需回填土方43000立方，价格为9元/立方，工程款合计387000元（参拾扒万柒仟元整）。3、场地内修路：场地内需修路约7000m,要求路基础宽4m,石子铺设厚度20cm,路面压实，符合总包方的要求，价格88元/每断面（即22元/平方米），由于场地原因，具体结算方式根据甲方要求来据实结算。四、工程款支付方式：1、根据上海电力建设有限责任公司（总包方）的付款方式，甲方（黄泽市华健岩土工程有限公司）来支付乙方的工程进度款。五、施工工期：1、根据上海电力建设有限责任公司（总包方

3、的工期进度要求来合理施工。2、因不可抗拒的客观情况影响工程进度的，经甲、乙双方协商，工期可相应顺延。六、甲方的工作及责任：1、开工前、准确提供建筑物四大角位置的控制点、水准点及土0.00位置。2、开工前，由甲、乙双方组织图纸会审和技术交底。协商一致，方可施工。3、甲方要根据上海电力建设有限责任公司（总包方）的进度款要求来支付工程进度款。七、乙方的工作及责任：1、乙方在施工中必须有足够的建筑材料和建筑机械，以保证工作项目的顺利完成。乙方施工要平整场地清除地上、地下障碍物等,处理邻近建筑物保护工作，并承担以上工作的费用和安全责任。2、乙方处理地下管线及临近建筑的保护工作。3、乙方必须按甲方提供的

4、图纸及相关建筑法律、法规、强制性标准施工。在工程质量方面同要达到国家规定的质量验收合格标准,并按规定的时间完成任务整个工程项目。4、在施工过程中，乙方必须服从甲方代表（或监理人员）的监督，加强各班组人员的管理。提高安全施工意识，做好安全文明施工工作。如出现安全事故或打架斗殴事件所造成的一切损失，概由乙方负责。5、施工场地乙方必须保持清洁，对已完成的工程未交付甲方使用之前，乙方应对成品派专人保管和保护。6、施工单位的工人的所有保险费用以及施工安全文明措施由乙方负责。7、一切建筑材料均由乙方采购与保管，材料品牌、规格、颜色由甲方认可。主要建筑材料须送检合格后方可用于该工程中。8、施工临时设施如临时

5、围挡，乙方负责人工。临时工棚办公室、施工需要的水、电管线安装的费用由乙方负责。9、乙方协助甲方办理好施工报建等有关手续。10、乙方需按时发放工人工资和及时支付材料款，如乙方拖欠工资或材料款，与甲方无关。11、所有的检测费、材料送检费均由乙方负责。12、做好工程资料及材料送检的一切费用由乙方负责工程竣工验收后，乙方尽快为甲方办理好工程资料，如因乙方工程质量原因或资料不合格应由乙方负责（注：由甲方负责验收）。八、工程质量要求：1、乙方应严格按照现行施工验收规范，按照甲方提供的设计图纸进行施工。隐蔽工程须经甲方及监理人员验收合格后，才能进行下一道工序的施工。2、工程质量不合格全部返工，一切责任由乙方

6、负责。3、在施工现场如发现不足之处，甲乙双方必须及时会同有关人员协商采取补救措施，以防止扩大损失，保证工程质量和工程的顺利进行。九、工程变更及工程结算1、在施工过程中，甲方确需进行结构变更时，须经设计单位同意，并出具设计变更单给乙方，方可继续施工。同时作为竣工结算与交工验收的依据。2、由于工程变更不及时而引起某部位的返工，造成直接经济损失的费用由乙方负责。3、如工程内容发生增减变化，按甲乙双方协商的单价计算，相应增减工程造价。十、补充说明：在项目施工过程中，乙方要无条件服从甲方。十一、工程保修：本工程竣工后一年内属乙方保修期，保修期间如属乙方质量问题由乙方负责保修。因不可抗拒或自然灾害原因或甲

7、方使用不当造成的问题不属乙方保修范围。十二、施工过程中如发现与本合同未提及的事项，双方另行协商。十三、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。甲方：乙方：合同签订日期：年月日土建工程的合同范本篇2发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）甲乙双方根据中华人民共和国建筑法、中华人民共和国合同法、建设工程质量管理条例的有关规定，遵循平等、自愿的原则，结合本工程的特点和实际情况，经过充分协商，就本工程施工一事,订立本合同。一、工程概况1、工程名称：36m轻跨钢车间土建工程施工合同2、工程地点：河南省南阳市方城县二、承包范围乙方应严格按照甲方的要求或提供的设计图纸要

8、求对图纸范围内的土方开挖、厂房基础、地坪（不包括垫方）、墙体构造柱、连系梁等土建工程进行施工，不含埋件的制作和安装。三、承包方式全包形式。乙方包工包料，包运输、包安全、包进度、包质量。四、承包价款1、本工程乙方以含税预算价57.5万元（大写：伍拾柒万伍仟元整）（不包括税收），一次性包死。2、设计变更和其它增加或减少项目时，经甲乙双方确认并办理现场工程量签证单即可做决算依据。五、施工工期1、本工程自年月日开工，到年月日竣工。2、因甲方场地原因延误，则工期顺延，其余工期顺延条件按建筑安装工程合同条件执行。六、工程质量及标准1、质量标准：合格工程，观感质量达到优良。2、检查验收标准；按国家现行施工验

9、收规范和验评标准执行。七、安全1、乙方应按文明工地标准和安全施工规范要求组织施工。2、由于乙方原因发生的一切安全事故，甲方概不负责。3、乙方应接受所在生产厂的管理。八、工程款支付1、本工程开工前甲方预付乙方工程总造价的元，以后按工程进度付款，待基础完工后甲方支付至合同总造价的50%,待工程完工验收合格后，甲方支付至合同总造价的95%,留取5%作为质量保修金。2、保修期：工程保修期按建设工程质量管理条例执行。工程竣工经验收合格一年内无质量问题，则保修金全部支付。九、双方权利义务1、甲方负责三通一平，负责办理有关准建手续及地方政府部门的一切行政性收费（管理费、税金除外），甲方派驻工地代表一名。2、

10、甲方委派一名工程师到乙方施工现场进行指导，乙方必须接受甲方所派工程师的指导。3、乙方必须服从甲方管理和监督，严格按图纸及甲方指令和国家现行施工规范组织施工，乙方明确一名项目经理协调与地方关系并对施工项目负责。乙方必须按照国家规定，交纳管理费及税金。4、乙方应当按照合同约定工期和施工质量要求按时保质完工。十、争议解决方式双方发生争议时，可协商解决；协商不成的，向合同签订地人民法院起诉。十一、其它约定事项1、双方会审签证的图纸、签证、变更及联系函均为本合同的组成部分，内容前后抵触的以日期在后的为准。2、本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份。3、本合同自双方签字盖章之日起生效。发包方:承包方：法人

11、代表：法人代表：委托代理人：委托代理人：签订日期：土建工程的合同范本篇3订立合同双方：建设单位：（以下简称发包方）施工单位：（以下简称承包方）双方经充分协商，达成如下协议：第一条：工程名称：第二条：工程地点：第三条：工程承包范围和内容：1、宁夏宝利达化工有限公司2、设计图纸内的一切要求：外围围墙的建设工程（包括基础工程、主体工程、装饰工程、安装工程、电气工程）第四条：工程价款的支付与结算工程价款的支付和结算，应根据中国人民建设银行制定的“基本建设工程价款结算办法”执行。一、本合同签订后日内，由承包方进场施工；工程款按工程月度所完成的工程进度形象进行付款，每月在25号前申报进度款报审表；如进场不

12、满一个月的按累计至下月报审月度进度款时审核、支付。二、发包方收到承包方的工程进度月报后必须在一日内按核实的工程进度支付进度款，工程月度进度款支付按当月的价款总价的结算。三、工程价款支付达到合同总价款的95%时，不再按进度付款，办完交工验收后，待保修期满连本息（财政拨款不计息）一次支付给承包方。四、如发包方拖欠工程进度款或尾款，应向承包方支付拖欠金额日万分之一的违约金。五、确因发包方拖欠工程款、代购材料价差款而影响工程进度，造成承包方的停、窝工损失的，应由发包方承担。六、本合同造价结算方式：七、承包方在单项工程竣工验收后一天内，将竣工结算文件送交发包方和经办银行审查，发包方在接到结算文件天内审查

13、完毕，如到期未提出书面异议，承包方可请求经办银行审定后拨款。第五条：工程期限及施工准备（开工、竣工时间）根据国家工期定额和使用需要，商定工程工期为一天（日历天），自年_月_日开工至年_月_日竣工验收。二、开工前天，承包方向发包方发出开工通知书。三、如遇下列情况，经发包方现场代表签证后，工期相应顺延：按施工准备规定，不能提供施工场地、水、电源道路未能接通，障碍物未能清除，影响进场施工；不属包干系数范围内的重大设计变更，提供的工程地质资料不准,致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因而影响进度；在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上（每次连续4小时以上），影响正常施工；非承

14、包方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工；未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工；人力不可抗拒的因素而延误工期四、承包方：负责施工区域的临时道路、临时设施、水电管线的铺设、管理、使用和维修工作；组织施工管理人员和材料、施工机械进场;编制施工组织设计或施工方案、施工预算、施工总进度计划，材料设备、成品、半成品等进场计划（包括月计划），用水、用电计划，送发包方。第六条：工程质量标准一、承包方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工，并接受发包方派驻代表的监督。二、承包方在施工过程中必须遵守下列规定：由承包方提供的主要原材料、构配件、电气等

15、必须按有关规定提供质量合格证，或进行检验合格后方可用于工程；隐蔽工程必须经发包方派驻代表检查、验收签章后，方可进行下一道工序；承包方应按质量验评标准对工程进行分项、分部和单位工程质量进行评定，并及时将单位工程质量评定结果送发包方和质量监督站。单位工程结构完工时，应会同发包方、质量监督站进行结构中间验收；承包方在施工中发生质量事故，应及时报告发包方派驻代表和当地建筑工程质量监督站。一般质量事故的处理结果应送发包方和质量监督站备案；重大质量事故的处理方案，应经设计单位、质量监督站、发包方等单位共同研究，并经设计建设单位签证后实施；工程竣工后，承包方按规定对工程实行保修，保修时间自通过竣工验收之日算

16、起。第七条：承包形式及材料设备供应一、承包形式为包工包料，工程中所用机械全部由承包人提供。二、承包人所供应、采购的材料、设备，必须附有产品合格证才能用于工程，承包人提供的材料及设备发包人有疑义需要复验的，应允许复验。经复验符合质量要求的，方可用于工程，其复验费由要求复验方承担;不符合质量要求的.，应按有关规定处理，其复验费由提供材料、设备方承担。第八条：发包方义务：开工前一天，甲方给乙方施工图一式一份，并做到“三通一平”；办好施工许可证。（甲方可委托乙方做“三通一平”工作，另行签订协议执行）负责组织设计、施工单位，共同审查施工组织设计，负责组织验收工作，负责监督工程质量。按协议负责按期拨款。第

17、九条施工与设计变更一、发包方交付的设计图纸、说明和有关技术资料，作为施工的有效依据，开工前由发包方组织设计交底和三方会审作出会审纪要，作为施工的补充依据，承、发包双方均不得擅自修改。二、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方，承包方及时以书面形式通知发包方，由发包方及时会同设计等有关单位研究确定修改意见或变更设计文件，承包方按修改或变更的设计文件进行施工。三、承包方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下，提出修改设计、修改工艺的合理化建议，经发包方、设计单位或有关技术部门同意后采取实施，其节约的价值按国家规定分配。四、发包方如需设计变更，必须由原设计单位作出正式修改通知书和修改图纸，承包方才

18、予实施。重大修改或增加造价时，必须另行协商，在取得投资落实证明，技术资料设计图纸齐全时，承包方才予实施。第十条：承包方义务按协议分工负责材料供应。编制施工组织设计和施工形象进度表。开工前5天交甲方一式二份。按施工图负责组织施工，按期竣工。竣工后，5天内按规定将竣工资料整理好交甲方。保证施工质量，严格按照国家施工验收规范进行。第十一条工程验收竣工工程验收，以国家颁发的关于基本建设项目竣工验收暂行规定、工程施工及验收规范、建筑安装工程质量检验评定标准和国务院有关部门制订的竣工验收规定及施工图纸及说明书、施工技术文件为依据。在规定的保修期内，凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由承包方无偿保修。其保修

19、条件、范围和期限按城乡建设环境保护部（84）城建字第79号通知印发的建筑工程保修办法（试行）执行。第十二条：违约责任及奖励条款一、工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的，偿付逾期违约金。二、工程不能按合同规定的工期交付使用的，发包人按每推迟一天为5000元处罚承包人。第十三条：附则一、本合同一式份，合同附件一份。甲乙双方各执正本一份，其余副本由发包方报送经办银行，当地工商行政管理机关、建设主管部门备案。按规定必须办理鉴（公）证的合同，送建筑的所在地工商、公证部门办理鉴（公）证。二、本合同自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效,需办理鉴（公）证的，自办

20、毕鉴（公）证之日起生效；工程竣工验收符合要求，结清工程款后终止。三、本合同签订后，承、发包双方如需提出修改时，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。第十四条纠纷解决办法任何一方违反合同规定，双方协商不成，按以下第（）项方式解决：一、向发包人所在地的经济合同仲裁机关申请仲裁；二、向发包人所在地的人民法院起诉。发包方：（盖章）承包方：（盖章）法定代表人：法定代表人：地址：地址：开户银行：开户银行：帐号：帐号：签约日期：年_月_日土建工程的合同范本篇4发包方（甲方）：承包方（乙方）：依照中华人民共和国合同法有关规定，经双方协商一致，签订本合同，并严肃履行。第一条工程项目一、工程地

21、点：三十里铺桥南二、工程范围：土建三、工程单价：660元第二条工程期限自20202X11月5日开工至20202X6月1日竣工验收。第三条施工准备一、甲方在开工前应进行技术交底。二、乙方在开工前应组织有关人员研究和熟悉施工现场，编制施工组织设计或施工方案、进行施工场地的平整。第四条工程质量一、本工程质量经双方研究要求达到：合格二、承包方必须严格按照甲方的要求和工程规范、规格和标准进行施工，并接受发包方派驻代表的监督。第五条工程价款的支付与结算一、本合同签订后1日内，发包方支付人民币10000预付款。二、施工期间，甲方应按乙方的进度，支付相应的工程款。三、工程完工办完交工验收后，甲方应将工程余款一

22、次支付给乙方。第六条安全施工一、乙方负责现场的各种管线的协调和安全开挖。二、如因乙方施工造成管线的损坏，责任及损失由乙方负责。三、因甲方安装工作不及时造成沟槽浸水损坏等损失，由甲方承担责任及有关费用。第七条违约责任承包方的责任：工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返Xo第八条合同的生效与终止一、本合同一式二份，甲乙双方各执一份。二、本合同自双方代表签字，加盖双方公章起生效，工程竣工验收符合要求，结清工程款后终止。三、本合同签订后，承、发包双方如需要提出修改时，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。甲方（公章）：乙方（公章）：法定代表人（签字）:法定代表人（签字）:0土建

23、工程的合同范本篇5第一章？定义1.1?定义合同（如下文定义）中以下的用词及词句，除根据上下文另有要求外，应具有本条所赋予它们的涵义：(1)“业主”指在第二部分专用条款插入表中提及的当事人及其取得该当事人的资格的法定继承人，不包括该当事人的任何受让人(除承包人同意外)。业主可在本合同项下指定一家采购全权代理机构，如果已经指定，则在投标须知前附表第3项中指明采购代理机构的名称、采购、监督和支付的范围，以及在招标期间及随后的授标等问题上的责任。(2) “承包人”指其投标书被业主接受的当事人，或其法定继承人，不包括该事人的任何受让人(除业主同意外)。(3) “分包人”指在合同中提及的承担部分工程施工的

24、当事人或经工程师同意分包了部分工程的任何当事人，及取得该当事人资格的法定继承人，但不包括任何其他受让人。(4)“工程师”指由业主指定的为执行合同规定的任务的工程师,并在第一部专用条款插入表中提及为工程师人的，或由业主任命并书面通知承包人代行工程师职权的人。(5) “工程师代表”指根据2.2款规定，随时由工程师任命的个人。(6) “承包人授权代表”是指由承包人任命，在本合同项下代行承包人全权的人。(7) “熟练工人”指的是熟悉放样，对复杂的工程能进行监督的工人，并包括备操作人员。(8) “非熟练工人”指的是持普通手工工具，包括小型动力工具进行施工作业人员。(9) “工程”指永久性工程及临时性或视

25、情况为两者之一。(10) “永久性工程”指根据合同规定将建造的永久性工程(包括设施)。(11) “临时性工程”指在施工并完成工程及维修缺陷中所需的及有关的各种临工程(不包括承包人的设备)。(12) “设施”指定于构成或构成永久工程组成部分的机器、装置或类似的物件(13) “承包人的设备”指不包括构成或预定构成部分永久性工程的设施、材料其他物品在内的所有施工并完成工程及维修缺陷所需的、任何性质的设备及物品(包括临时工程)。(14) “分段工程”是指在合同别规定的作为工程一部分的分段工程。(15) “工地”指为施工工程由业主提供的用地及在合同别注明的将构成部工地的任何其他场所。1.2?标题和旁注各

26、个条款中的标题及旁注不应视为条款的一部分，在合同条款或合同本身的解释中也不应加以考虑。1.3?注释凡指当事人或当事人各方的字词应包括公司和有法人资格的任何组织。1.4?单数和复数仅表明单数形式的词也可以代表复数，根据上下文需要而定，反之亦然。1.5?通知、同意、批准、证明和决定除非另有规定，凡合同条款中提及的由任何人发出、给予的任何通知，同意、批准、证明或决定应是书面形式的。并应对“通知”、“证明”或“决定”等词作相应的解释。任何这种同意、批准、证明或决定不应被无理扣留或延误。第二章？工程师和工程师代表2.1?工程师的职责和权力(a)工程师应履行合同中规定的职责。(b)工程师可以使用在合同中规

27、定的或必要时由合同暗示的权力。但规定：下列(4)(i)和(4)(ii)条外，工程师在向承包人发布命令前或在采取下列行动之前应取得业主明确的技术上的认可和一般性的批准：(1)根据第4款，批准工程任何部分的分包合同：(2)证明第12款项下增加的费用；(3)决定第44款项下的工程延期；(4)根据第51款，发出变更指令，但下列情况除外：(5)确定第52款项下的费率或价格；或(6)批准重大设计变更，这些变更将影响原设计的基本性能。(c)除了在合同中有明文规定外，工程师无权免除合同规定的承包人义务。2.2?工程师代表工程师代表应由工程师任命并向工程师负责，应履行和行使由工程师按2.3款规定可能赋予他的职责

28、和权力。2.3?工程师授权的权力工程师随时可将赋予他自己的任何职责和权力授权给工程师代表，他可以随时收回其授权。任何这种授权或收回其授权均应以书面形式，并且只有在业主和承包人收到这一授权通知后方可生效。任何根据这一授权由工程师代表发给承包人的通知应与工程师发给承包人的通知有同等效力。如果：(a)工程师代表对任何工程、材料或设备的批准不影响工程师不批准这种工、材料或设备和发出纠正指令的权力；(b)如果承包人对工程师代表给予的通知有疑问，其可以向工程师询问，工师应确认、取消或变更此种通知的内容。2.4?助理的任命2.5?书面指令由工程师发出的指令应为书面形式，但如果由于某种原因，工程师认为有必要以

29、口头的形式发出这类指令，承包人应遵照执行。无论在这一口头指令执行前或执行后，由工程师发出的对这一指令的书面确认应被视为与本条规定的指令有相同的意思。还规定，如果在7天内，承包人书面确认工程师的口头指令，这种确认在7天内未被工程师以书面的形式拒绝，这一指令应视为工程师的指令。该规定同样适用于工程师代表及根据2.4款任命的工程师的或工程师代表的助理人员发出的指令。2.6?工程师行为公正按照合同规定，工程师通过以下方式行使权力：(a)作出决定，发表意见。或同意，或(b)表示满意或批准，或(c)决定价值；或(d)采取其他可能影响业主或承包人的权利和义务的行动时，工程师应根据合同规定的条款并考虑所有的因

30、素，公正行使其判断的权力。任何这类的决定意见，同意、表示满意或批准，价值的确定或采取的行动均应按67款的规定予以公开，评审或修订。第三章？转让和分包3?合同的转让承包人无业主的事先同意(尽管L5条规定，这种同意应由业主单独决定)不应将合同或其任何部分，或合同中或合同名下的任何收益或利益转让。但除了；(a)按合同规定到期或即将到期的，以承包人的银行为受益人的,或(b)将承包人的权力转让给其他担保人(假使担保人已支付了承包人损失或债务)，以获得免除其他方面的债务。4. 1?分包承包人不得将整个合同全部分包出去。除非合同另有规定，承包人不应在未得到工程师的同意前将合同的任何部分分包出去。任何有关的同

31、意，不应免除承包人根据合同应担负的任何责任或应尽的任何义务，并应象对待其自己、其代理人、其服务人员及其工作人中的行为，违约及疏忽一样，对任何分包人、分包人代理、分包人的服务人员及工作人员的行为、违约及疏忽负责。承包人在下列事项方面无需征得这样的同意：(a)提供劳务；(b)按合同规定的标准购买材料；(c)分包工程的任何部分给合同中已写明的分包人。4. 2?分包人义务的转让当分包人在所进行的工作或其提供的货物、材料、设备或服务等方面，为承包人承担了合同规定的缺陷责限结束后的任何延长期限的连续义务时，承包人可在该期满后的任何时候，在业主的要求和由业主承担费用的情况下，把未结束的这种义务的利益转让给业

32、主。第四章？合同文件5. 1?语言(一种或几种)和法律5. 2?合同文件的优先顺序构成合同的几份文件应互为解释，当这些文件出现多义性或不一致性解释时，工程师应作出解释和校正，并对此向承包人发出指令。除非合同另有规定，在发生分歧时，文件应按以以下顺序优先考虑：(a)合同协议书(b)中标通知书；(c)投标书；(d)合同条款第二部分；(e)合同条款第一部分；(f)技术规范的组成文件；(1)包括在合同文件中的书面的技术规范。(2)参考资料中包括的技术规范。(g)图纸的合成资料；(1)标明的尺寸。(2)文字注释。(3)图解显不；以及(h)已报价的工程数量表。5.1 ?图纸、文件的保管和提供承包人就工程师

33、提供4套所有按照第7款由承包人提出经工程师批准的图纸、规范及其他文件复制件，连同一些不能照像制成相同质量的资料的复制件在内。另外，如工程师有书面要求，承包人亦应向工程师提供为业主使用的相图纸、规范及其他文件。业主将支付相应的费用。6. 2?一套图纸应保存地工地7. 3?施工进度的打乱凡出现工程师如不在合理的时间内发出进一步的图纸和指令，工程进度或计划将拖延或打乱时，承包人应通知工程师并抄报业主。通知应包括所需的图纸或指令，需要的理由和时间以及如果拖延提供将造成工程的延期或进度的打乱等详细说明。6. 4?图纸延期和图纸延期所产生的费用在任何情况下，如因工程师未曾或不能在一合理时间内发出承包人根据

34、第63款发出的通知中所要求的任何图纸或指令，致使承包人蒙受延误进度和(或)招致费用的增加，则工程师在与业主及承包人协商后，应决定：(a)任何据44款承包人有权得到的延期，及(b)应增加到合同价中该项费用的金额；并相应通知承包人和抄报业主。7. 5?承包人末提供图纸如果工程师没有或不能向承包人提供图纸或发出指令是全部或部分由于承包人未按合同要求提供图纸、规范或其他文件，工程师将在作出有6.4款的决定时应将承包人的失误考虑在内。7.1 ?补充图纸和指令工程师有权随时向承包人发出为合理和恰当地进行施工和完成工程及维修缺陷所必需的补充图纸和指令。承包人应遵照执行并受其约束。8. 2?由承包人设计的永久

35、性工程。凡合同中明确规定部分永久性工程应由承包人设计时，承包人应将下列文件提交工程师批准：(a)为使工程师对该项设计的适用性和完备性进行审查并表示满意所必需的纸、规范、计算书及其他资料；(b)详细的操作及维修手册及竣工后永久性图纸，以使业主能操作、维修、除、组装及调整所设计的永久性工程。在这类使用和维护手册连同竣工图纸未提交并由工程师批准之前，该工程不能被认为已按第48款完成了工程。7. 3?批准不影响责任工程师据7,2款规定进行的批准并不能解除承包人根据合同应担负的责任。第五章？一般义务8. 1?承包人的一般责任承包人应根据合同的各项规定，以应有的细心和勤勉，对工程进行设计(如在合同中有规定

36、)、施工并完成工程和维修缺陷。承包人应根据合同规定或根据合合理推论，提供为设计、施工、完成工程并维修所必需的全部的(无论是临时性的经常性的)监工、劳务、材料、机具、承包人的设备及所有其他物品。8. 2?现场施工和施工方法承包人应对整个现场施工和施工方法的适用性、稳定性和安全性全面负责。但规定，除了在下文中写明或另有协议外，承包人对永久性工程的设计或规范或对不是由承包人制定的临时工程的设计或规范不负责任。如果合同明文规定，部分永久性工程由承包人设计，即使有工程师的批准，承包人也应对这部分工程全面负责。9. 3?错误的通知承包人应将其在审阅合同文件及施工过程中发现的工程设计或技术规范中的任何错误、

37、遗漏、误差和缺陷及时通知工程师。9?合同协议书如被邀请签约时，承包人应同意签订并履行按照本条件所附格式(如有必要对其进行修改)的合同协议书，该协议的拟定与签订费用由业主承担。10. 1?履约保证金承包人应在收到中标通知书后28天内为其适当的履行合同向业主提供履约保证金，履约保证金可用银行保函、备用信用证或契约担保等形式，由承包人自行选择，本条件第二部分专用条款插入表中对履约保证金所占合同价的百分比作了规定；(a)银行保函或备用信用证应由下列银行开立：(1)在中华人民共和国境内营业的一家银行；(2)外国银行通过在中华人民共和国境内营业的一家往来银行;或(3)为业主所接受的外国银行通过中国，或(b

38、)中国人民公司提供一份契约担保，或由一家外国公司或担保公通过中国人民公司提供。11. 2?履约保证金的有效期履约保证金的有效期限应截止到承包人根据合同履行并完成了工程施工及缺陷维修期结束。12. 1?现场考察在承包人提交标书前，业主应向承包人提供由业主或业主代表根据有关该工程的调查所取得的水文及地表以下条件资料。承包人应对这些资料的解释自行负责。在承包人提交他的标书之前，应被认为已视察和检查了现场及其周围环境以及与之有关的数据，并对下列内容表示满意(指在可能的范围内对成本及时间的考虑)：(a)工地的形成及性质，包括地表以下的条件；(b)水文和气候条件；(c)为施工、完成工程及维修缺陷所需的材料

39、及工作的范围和性质；(d)进出工地的方式及承包人可能需要的食宿条件。并且，一般还应认为承人已取得有关诸如下述可能对其投标有影响或起作用的风险意外事故及所有其他情况的全部必要资料。IL2?数据资料的获取根据第11.1款规定由业主提供的数据资料应认为将包括(如果有的话)合同他条款中所列出的数据资料，在本条件第二部分“专用条款插人表”中应列明由业主提供这些数据资料的地点，查阅这些数据资料不应收取任何费用，承包人在交纳一定的复制费用后可得到这些数据资料的复制(印)件。12.1 ?投标书的完备性承包人应被认为已对标书和工程量清单中所写明的单价和价格的正确性及完备程度十分满意。除在合同中另有规定外，工程量

40、清单及标书应包括所有根据合同规定的义务(包括有关货物、材料、设备及服务的提供及暂定金额下的意外事故费)及所有为正确施工、完成工程并维修缺陷所必需的全部有关事宜。13. 2?不利的外界障碍和条件在工程的施工过程中，如果承包人在工地现场遇到了气候条件以外的实际的障碍或不利条件，这种情况在承包人看来是有经验的承包人不可预见的，承包人应立即通知工程师并抄报业主。在收到这一通知时，如果工程师认为这种障碍或情况不可能为一个有经验的承包人所合理预见时，在与承包人及业主协商后，工程师决定：(a)根据44款承包人有权得到的延期；及13?工程应符合合同规定除由于法律或实际上不可能做到的情况外，承包人应严格按合同规

41、定进行工程施工、完成工程及维修工程缺陷，达到使工程师满意的程度。承包人应严格遵守与执行工程师就涉及或有关该项工作的任何事项所发出的指令，无论这些事项在合同中写明与否。承包人应只接受工程师的指令，或按第2款的规定接受工程师代表指令。1. .1?应提交的进度计划承包人在中标通知书发出日后的28天内，应向工程师提交一份施工进度计划以征求其同意，进度计划的格式和细节应符合工程师的合理要求。不论何时当工程师要求时，承包人还应以书面形式将其为工程施工而拟采用的方法和安排的总的概述提交工程师，以供参考。14. 2?进度计划的修订承包人应每三个月对进度计划进行一次修订，其中包括：(a)已制定的每月预计完成的主

42、要工作量，和(b)业主向承包人支付的安排表。15. 3?须提交的现金流动估算表在中标通知书发出后28天内承包人应向工程师提交一份作为参考的详细的季度现金流动估算表，此现金流动估算应为承包人根据合同有权得到的支付金额。并且如工程师提出要求，承包人应每季度对现金流动估算表进行一次修改。16. 4?承包人不能免除职责提交给工程师并得到其同意的进度计划以及提供总说明和现金流动估算表，并不能免除承包人根据合同规定所应负的任何职责。17. 1?承包人的监督只要工程师认为是为妥善履行合同规定的承包人义务所必须时，承包人就应在施工过程中提供一切必要的监督。承包人或由其授权的、经工程师批准的(工程可以随时撤换)

43、称职的代表应用其全部时间进行该工程的监督。该授权代表应代表包人接受工程师或根据第2款接受工程师代表的指令。如果工程师撤回对承包人代表的批准，考虑到如下所述的更换代表的要求，承包人在收到撤换通知后，在实际可能的限度内从速将其调出工地，且不得在工地任何地方再雇用此人，并任命另一位由工程师批准的代表。15.2?语言通畅如果工程师认为承包人的代表对英语和中文的运用均不熟练，则承包人至少应安排一名称职的翻译随时留在工地现场，以确保工程师的指令和信息适时传达。一定比例的承包人的监督人员应会使用中文作为工作语言，或承包人应随时在工地现场保持一定数量的称职的译员，以确保工程师的指令和信息适时传达。16. 1?

44、承包人的雇员承包人应为施工并完成工程及维修缺陷在工地上提供：(a)只有在本行业中技术熟练，经验丰富的技术助理，及能对工程施工予以当监督的领班和工长以及(b)使承包人能按合同要求及时履行其义务所需要的熟练技工,半熟练技工壮工。16. 2?当地的雇员承包人从中华人民共和国境内雇用非熟练工人，并在可行和合理的范围内，雇用熟练工人。18. 3?工程师有权反对和要求解雇工程师有权反对并要求承包人立即从工程中撤换其提供的、在工程师看来行为不轨或履行其职责时不能胜任、玩忽职守的人员或工程师认为其在工地的出现是不适宜的人员，这种人员一旦撤换无工程师的批准不得重新在工地上工作。任何被如此撤掉人员应从速被替换。1

45、7?放样承包人应负责：(a)根据工程师书面给定的原始基准点、基准线和参考标高，对工程进行精放样。(b)按上所述，正确布置工程各部分的位置、标高、尺寸及基准线。如果在施工过程中，工程任何部分的位置、标高、尺寸及基准线出现了误差，承包人在工程师的要求下，应以自己的费用纠正此等误差，达到使工程师满意为止。除非这种误差是基于工程师以书面发出错误数据造成的，在此种情况下工程师将根据第52款规定确定应增加的合同价格，并相应通知承包人及抄报业主。工程师对任何放线或标高的检查不应以任何方式免除承包人对放样准确所负的责任，承包人应仔细保护和保存在放样中应使用的水准、基点、龙门板、测桩和工程放样所用的其他物件。1

46、8?钻孔和勘探用探坑在工程施工期间的任何时候，如果工程师要求承包人钻孔或勘探用挖掘，根据第51款规定除非有关此工程的项目或暂定金额已包括在工程量清单中，否则工程师均应为这种要求发出指令。19. 1?环境安全、保卫和保护在工程的施工、完成工程及维修缺陷的过程中，承包人应：(a)全面负责有权在工地上施工的人员的安全，并使工地(只要这些工地已由其管辖)和工程(只要这些工程尚未完成或由业主占用)保持良好的秩序，以避免发人身事故，及(b)为了保护工程或为了公众及其他人员的安全及方便，在工程师或任何依建立的主管机关所要求的时间和地点、承包人应以其自己的费用提供并维修所有照明、护栏、围墙、警告标志及守卫设施

47、及(c)采取一切合现措施，保护工地及工地周围的环境，及避免污染、噪音或于其施工方法的不当，造成的对公共人员和财产等的危害或干扰。19. 2?业主的责任如果业主根据第31款规定，需使用自己的工人在工地上完成工程的施工，对于这些工程，业主应：(a)全权负责有权在工地上工作的人员的安全，及根据31款，如果业主在工地上雇用了其他的承包人，业主应要求他们负有同样责任，保证安全和避免伤害。20. 1?工程的照管从开工日起直到发给接收证书之日止的全部工程期间内，承包人应全权负责工程上使用的材料、待安装的设备及工程本身的照管。在业主接收全部工程后，业主将负责这些事宜。规定：(a)如果工程师发出了永久性工程的某一分段工程或部分工程的接收证书，包人应从发出接收证书之日起，不再对这些分段或部分工程的照管负责，此时对那一区段或那一部分工程