电梯销售合同.docx

上传人:飞猪 文档编号:439797 上传时间:2025-07-21 格式:DOCX 页数:17 大小:53.50KB
下载 相关 举报
电梯销售合同.docx_第1页
第1页 / 共17页
电梯销售合同.docx_第2页
第2页 / 共17页
电梯销售合同.docx_第3页
第3页 / 共17页
电梯销售合同.docx_第4页
第4页 / 共17页
电梯销售合同.docx_第5页
第5页 / 共17页
点击查看更多>>
资源描述

1、电梯项目合同书合同编号:买方:卖方,.合同签定时间:2024年月日I合同编号,产品买卖合同合同性境:常视口交货期I1.常规口技术非常规合同评审通过签证日期:加FI日买方卖方.单位名称:(章)单位名称:(章)单位地址:单位地址:法定代表人:法定代农人:法定委托人:法定委托人:电话:电话:传如传真:邮政编码:邮政编码:开户银行;开户银行:帐号:帐号:社会信用代码:社会信用代码:签订地址:宝鸡签订日期:年月日本合同项目:本合同产肪安装现场地址:最终产品使用单位单位名称I单位地址:电话:传i邮政加码:联:人;(本页为靛依页,本页无正文依据中华人民共和国合同法?、特种设法安全法以及有关电梯制造、安装、维

2、修保养等相关法规、规章、规范性文件、技术规范、标准等的规定,就买方向卖方购买电梯设;,双方按照公平、诚实和信用的原则,经协商一致订立本合同,并共同遵守:一、合同生效条件1. 1本合同经双方签字加萩公章或合【可章之11起生效.1.2本合同以下各项中,有门的条款,以作为4方确认的选项.二、合同设备编号、品牌、型号、数量和价格梯号型号9W速度(三s)s/te/n设备(含运费)单价(元)台数合计(元)DT1DT2有机房客梯SIJi1050/1.755/5/51.75ms1050kg840002168000DT3观光悌TGJW800/1.756/2/21.75ms800kg1217001121700总价

3、人民币:敬拾捌万玖仟柒佰元整(289700.OO元)1.1 买方根据项目需要,经过比较和选型.决定向卖方采购XX电梯3台(XX商标)1.2 上述设备总价包含卖方向买方提供的伴随限务(附件,:伴随服务承诺清单),不包含土建配合费及安装完成后的装饰装修、土建蟋补等费用.1.3 上述电梯设备是按照买方需求的定制产品.三、质量标准和技术资料3.1 本合同项下设备技术规格和适用的相关国家标准见双方蓝京确认的产品规格表(冏件二),3.2 买卖双方在签署木合同同时对设相关技术文件进行通章确认,并作为卖方制造的依据,包括:(1)产品规格表(附件二)(2)营业设计图(附件三)(3)相关技术冏件(如有买方应保证羟

4、双方盖章确认的上述技术文件中记我的数据与安装现场实际尺寸、数据一致.本合同的最络技术规格、土建要求和技术要求以双方确认的设需相关技术文件为准.四、电梯付款方式和付款条件4.1 本合同签署生效后三天内,买方向卖方支付合同总价的_%为定金即86910.OO元),持产后定金抵作本合同的货款,4.2 本合同设备发货宜二十天,买方向合方支付合同总价的70&为设备发货款(即Y202790.00元)4.3 买方应直接向本合同约定卖方账户支付所有款项.未经双方确认的代付、现金支付或买方提供的付敢凭证与银行付款凭证信息不一致的视为买方未履行付款义务,卖方对由此引起的任何交货廷误不承担责任.4. 1卖方收到买方支

5、付的全额款项后,向买方提供全额增值税专用发票,设备含税1兆。4.5买方要求开具增值税5用发票的,应当在本合同封面将买方注册地址、帆编账户信息、社会信用代码填写完整无误.五、交货日期5.1在我方收到以卜全部款项和材料后开始排产:(1)卖方收到买方按期、足额的定金和预付款.(2)营业设计图由买方签字薇章确认.5.2合同双方约定预定出货日期如下:买卖双方约定预定出货日期为K1.日历大,卖方收到买方合同约定的款项40天后发货.5. 3出货日期礴认:买卖双方最迟应在预定出货日期前30天对出货日期进行G终确认.5.4如买方需要推迟出货日期的,在5.3约定的期限进行最终出货日期硝认的前提卖方同.包买方可将出

6、货H期Mi延一次,但最长不超过6个月。5. 5如买方未在5.2约定的期限内付款,则视为买方同意并认可以句为弟位底延,六、交货地点收货单位:收货地址:联系人:电话:七、交货条件及方式买卖双方妁定的交货方式为代办托运,公路运输.5.1 发货预约:买方在买卖双方按照合同第五条Ai终确定的交货I1.期前的7个工作I及之后按7.2条约定的交货方式向卖方办理发货预约:卖方在买方办理发货预约之日后7个工作日内完成发货安排.5.2 买卖双方约定交货方式为:代办托运.买方应向卖方合同经办人书面提出发货预约,卖方将按合同约定及时安排运输,卖方根据买方的要求办理运输和保险等,费用由卖方自行承担.5.3 买方实施发货

7、颈约时,需按照合同8.2、8.3约定,确保货到工地时现场具备接货、保管条件.11.买方安装现场实际土建尺寸、技术数据与双方确认的产品规格表和营业设计图一致并具备安装迸场条件,7.4卖方以合理的包装.保冏产品符合正常运输的要求.若买方指定收货地点或运输必经地区有检验检校要求需要选用集装箱包装的,买方应提前告知卖方,集装箱的所有权属户卖方,在产品开箱后由卖方负责回收.口买方要求采用集装箱包装。7.5 如买方未能在本合同第5条确定的最终出货H期内办理出货预约超过15日,设备的仓储费用买方承担。仓储把单价为每台60元/天。如因存储时间断过6个月,则卖方对设备损坏不负任何贡任,如存储时间超过12个月的,

8、卖方有权视为买方自动退货并解除合同,我方应承担合同约定的违约贲任并按实际仓储天数支付仓储费,7.6 但不论何种情况,买方在没有付湎本合同项下全部货款而提取产品的,该产品的所有权仍归卖方所有,买方不可另行转让和处置。八、产品包装和收货清点保存8.1 卖方以合理的包装,保障产品符合正常运输的要求,若买方指定送优地点或运输必处地区有检验检疫要求再要选用集装箱包装的.买方应提前告知卖方此项费川田卖方承担.集装箱的所有权M于卖方.在产品开箱后由卖方负货回收。8.2 买方自行提货时应清点货物及箱数,井对包装箱的完好或损坏状态进行确认。由卖方代办托运时.买方应在合同设备送达工地时按照合同确定的收货人现场会同

9、运输人员和卖方,根匏4委托运输总对货物的箱数和箱体的完好进行清点并签收,清点发现箱数或箱体有块损由卖方负责修理、补足或更换.买方未在到货时安排人员进行清点脸收的,视为卖方完成交货义务且交付的货物符合合同要求。卖方未组织人员及时配合买方对货物进行清点骁收的,买方再书面告知卖房后可自行进行清点验收工作,清点发现交付的货物不符合合同要求的,卖方应进行修理、补足或更换,并承担相应的违约所任.&3买方提货后(自行提货情况下/货物运到收货地址后(代办托运情况下),买方应采取相应的防淋、防潮、防窃和防强光的保管措施.防止任何损蚀、损失和畏害.九、产品质量保证卖方保证本合同产品符合约定的国家强制性质量标准和规

10、范,符合双方确认的产品规格表及营业设计图,在产品交付时防机附产品出厂合格证书.9.24 方确定,卯发生质值争议,双方不能达成一致的,由双方共同协商确定省、宜辖市一级特种设备检蕤检测机构诳行胶定.用商不成的,提交国家级特种设备悔监检测机构进行睡定,并以该机构的林定结论作为质量争议的最终结论。卖方根据签定结论承担相应的出任。9.25 卖方或卖方委托方负贲安奘的产品,在买方按照国家制定的规范和合理正常的保管和使用下,产品J员疑保修期为合同设备羟当地政府负贡特种设备安全监督管理部门监侪检验合格之日起的12个月,但她迟不超过合同约定交货1期起的16个月。9.26 照特种设备安全法娓定:电梯的安笠、改造、

11、修理,必须由电悌制造单位或者其委托的取得相应许可的电位进行.在签订本合同时,买方或使用单.位与卖方的签订产品安装合同.产品安装合同号为HT-DYD-AZ-20240503。9.27 买方不与卖方签订安装合同,或签订了产品安装合同,因非卖方原因使得产品安装合同3不能正行履行或终止履行的,卖方将不承担产品安装验收和整机运行安全和质量的责任,且不承担产品的质量保修期的费任.9.28 产品质量保修期内,卖方对产品的制造缺陷和质量问的货费免费修理或更换,更换卜的零部件所有权归卖方所有,由卖方统一回收。由于买方或产品使用单位、维保单位管理、保养或使用不当造成的故障,不属于免费保惚范围,卖方可予以有偿修复.

12、如买方未经卖方同意委托第三方对本合同项下电梯设备进行改造或/和慨理的,卖方不承担相应察机的安全和质量设任.9.29 在质量保修期内,本合同项卜电梯设需需要委托卖方进行日常维护保养的,根据特种设的安全法和相关法规确定的该项目电梯使用单位应与受托人或受托人指定的具备相应许可的总位在电梯投入使用前另行鞋订产品保养合同.9.30 品投入使用之前,买方应仔细问读特种设备安全法3以及卖方随机提供的4使用指南3和安装维护说明书,并遵照执行。9.31 使废旧印蒯电路板不流入市场.切实保护用户利益.对所有电梯印刷电路板的更换必须以旧换新.更换的废旧印刷电路板由卖方负贡收回。十、违的贵任10.1除不可抗力外,卖方

13、未按合同约定的期限出货,卖方应按逾期H;货部分设备软总额的秘天万分之四的比例,向买方支付逾期违约金。10.2除不可抗力外,买方未按合同约定的期限付款,买方应按逾期付款金额每大万分之四的比例,向实方支付逾期付款违约金。10.3买方支付定金后,买方未按期支付预付款,卖方UJ选择没收定金或要求买方承担违约金。O4除不可抗力外,买方已羟械行了付款义芬,而卖方不能出货,或买方违反合同约定,不糙行给付义芬超过6个月的或视为自动退货的,守妁方有权选择解除合同.违约一方应向守约方支付合同设备总价30%的违约佥。十一、其它11.1本合同生效后,需婴对合同内容及附件进行变更的,双方应另行协商一致并签订“合同修改书

14、经双方装欧或法定代表人签字后生效.1.1.2双方同意,本合同项下的货物仅供于本合同首页确定的使用单位的安袋地址和项目使用.买方不得将部分或全部产品及产品中的零部件分拆、转卖或挪作其他项目使用。I1.3本合同设备涉及卖方或卖方关联单位所有的知识产权,未羟许可,买方不寿实施制造、使用、复制、许诺销件或再销售等行为.本合同与其所有冏件均属商业秘密,未经双方同意,任何一方不得擅自向第三方披露相关内容.11.-I本合同所有条款除木合同另有妁定外,均为打印文字,对任何条款的蜷改应由六方在“另行约定事项中注明并孟章.产品规格表、土建图和营业设计图及相关技术附件(如有X“出货日期确认书”.“另行约定M项”

15、和“合同补充1.议”或合同修改书“(如有、“土建整改通知单“(如有等均为本合同之附件,属本合同不可分割部分,具有同笄效力.11.5仔何关于本合同的函件或文件,向前举页买方注册地址或联系地址寄送的,无论买方是否签收,自邮寄之日起五日内视为送达。11.6本合同的所彳i附件、以及双方就本合同履行过程中签订的补充/变更协议经买卖双方本合同法人委托人签字并加施双方合同章后生效.除上述约定外,本合同及其附件和其他往来文件、函件中任何位置上签字或族章的任何个人、其他公司、组织或分支机构在任何时候不被视为卖方的委托代理人,除非突方另行加孟合同率书面明确授权.11. 7买卖双方发生纠纷应先友好处商,协商不成则应

16、提交原告住所地人民法院诉讼解决。11.8本合同正本一式辟份,买方执贰份,卖方执腻份.十二、另行的定附件一:伴随服务清单附件二:产品规格表附件三:土建图和甘业设计图附件四:出货期确认书(如有需要)附件五(仅自动扶梯/人行道需要):买方自理项目及注意事项附件六(仅自动扶梯,人行遒需要):自动扶梯或自动人行道运行的外部工作环境和条件附件一:伴随服务清单1卖方在签订本合同前向买方提交用干现场土建设计的营业设计方案图.买方按产品买卖合同3.2条篮章确认的方案图作为合同附件.2如买方按照项目进度需要推迟出货日期并按照5.2条约定的时间内进行书面确认的,卖方可根据本合同5.3条提供一次出货H期顺延服务.3如

17、买方与卖方签订安装合同的,卖方将在安装开工前派出项目施工员主动联络用户,并由卖方或其委托的安装单位按双方签订的安装合同提供专业井道勘测眼务,预先H面告知土建整改、配合的时间和要求.在电梯安装完毕、移交客户之前,集台电梯均由卖方专职人员调试骁收,确保电梯运行的质域安全符合合同约定标准。5如买方根据9.7条委托卖方进行电悌保养的,卖方承诺按合同约定的频次、标准、范的实施规范保养;SJ次保养、急修工作完成之后,均提交H面记录,买方应予以协助,配合和调认,6卖方提供服务热线电话:,提供专员24小时受理买方对产丛、销售、安奘、维保服务等环节的咨询、投诉和回访。附件二:技术规格及功能表型号S1.K我重量1

18、050kg层站门5/5/5速度1.7511s数量2轿腌尺寸1500mm(宽)X1600mm(深)2400mm(高)井道尺寸2200mm(宽)X2400mm(深)开门尺寸90Omm(宽)X2100mm(高)开门方式中分开门轿厢贯通J无口有(是否增加门)顶U高度435Onm1.底坑深度1700mm提升高度I525()nn井道总高2130Omm楼层停层站序IF,2F,3E4F,5F楼层每层层高1H:4(XX).2P375().3F3750.4E3750.5E4350轿壁材料发纹不锈钢轿门材料发纹不锈钢轿顶装璜哑光米白色喷涂,1.ED节能灯0S1.D13O1操纵箱发纹不锈钢面板,型号S1.1.1.O1

19、按钮:圆形)(显示:段码显示图片机)召唤盒抗指纹磨砂不锈钢.黑色钢化玻璃显示窗,挂蟹式.型号S1.23011.(按钮:圆形)(显示:段码显示)轿厢地板PVCS1.P-OO1.厅门材料首层发纹不锈钢,其余层喷塑钢板口发纹不锈钢小门套材料首层发触不锈钢,其余层喷塑钢板E)发纹不锈钢层门系统是否防火:是口否Ea曳引机中龙电梯(永磁同步电机)控制系统S1.IN7100型高集成智能耶动器门机申龙电梯(微电脑控制变频变压调速门机)备注1、轿厢、轿门、所有层厅门和小门套采用发纹不锈钢。2、导轨支架按20()Om1.w档。3、轿厢全高240Omn1“型号TGJW教重信80Okg整站门42/Z2速度1.75n

20、数量1轿厢尺寸14(X)nm(宽)X1100mm(深)X2450mm(高)井道尺寸2350mm(宽)1900mm(深)开门尺寸80Omm(宽)2100mm(ffi)开门方式旁开两扇轿厢贯通口无EI石(否增加门)顶层高度5OOOmm底坑深度1.tMX)nm提升高度19300mm井道总高26600mm楼层快层站序1F.6F楼层每层层高IR4000,2F3750,3R3750.4F3750.5F:4O50.6R5400轿壁材料发纹不锈钢轿门材料发纹不锈钢轿箱型号13GX1.1.O3(两侧观光)操纵箱发纹不锈钢面板,型号S1.UO1.(按钮:圆形)(显示:段码显示图片机)召唤盒抗指触磨砂不锈钢,黑色钢

21、化玻璃显示窗,挂壁式。型号S1.23011.(按钮:圆形)(显示:段码显示)轿厢地板PVC厅门材料口首层发纹不锈钢,其余层喷塑钢板E1.发纹不锈钢小门套材料口首U发纹不锈钢,其余乂喷塑钢板0发纹不锈钢层门系统是否防火,是口否0曳引机申龙电梯(永磁同步电机)控制系统S1.IN7I00型高集成智能驱动器门机中龙电梯(微电脑控制变频变压调速门机)备注1、所有层厅门、小门套采用发纹不锈钢。2、当采用旁开门时,乘客面对轿厢,向左开启为左开,向右开启为右开。3、导轨.支架按200Omm/档。4、轿厢净高2350mmo序号功能备注序号功能i注1全集选控制标北33待机定期自检功能标配2司机探作标配34启动转矩

22、自动补偿标配3消防撤退运行标配35直接停靠标配4检修时的上、下操作标也36最佳曲线自动生成标配5检修开门、关门标配37哲停服务输出功能标配6慢速自救运行标配38电梯异常保护标配7到站自动开门标配39惯珏识别功能标配8自动延时关门标无40K车禁止功能标花9本层厅外开门标配41优先放人功能标配10关门按钮提前关门标配42轿内风扇控制开关标配11开门按钮开门标充43空闲门机节能标配12重发关门标北44满载直驶标配13电机过热保护标配45满我指示功能标配14轿照内照明、风扇自动节能标配46语音报站功能标配1自动返基站标配47语音安抚功能标配16运行次数、时间记录标北17锁梯、检修状态显示标配18锁梯服

23、务标配IM光幕保护标配21超载保护标配21逆向运行保护标配22防打滑保护标配23防终端起程保护标配24层门锁短接保护标配25调速器故障保护标配26错误指令取消功能标配27变频驱动标北28门机变频驱动标配29应急照明标配30开门时间设定功能标龙31加速段截车响应标很32换站停弊功能标配产品安装合同序号功能备注序号功能备注1全集选控制标配33待机定期自检功能标配2司机操作标配34后动转矩自动补偿标配3消防撤退运行标配35宜接停靠标配4检修时的上、卜操作标制36最佳曲线自幼生.成标配5检修开门、关门标配37哲仲服务输出功能标配6慢速自救运行标配38电梯异常保护标配7到站自动开门标配39惯量识别功能标

24、配8自动延时关门标配40飞车禁止功能标配9本层厅外开门标配41优先放人功能标配10关门按钮提前关门标配42轿内风扇控制开关标配11开门按钮开门标配43空闲门机节能标配12重复关门标配44满载直驶标配13电机过热保护标配45满载指示功能标配14轿照内照明、风扇自动节能标配46语音报站功能标配15自动返基站标配47语音安抚功能标配16运行次数、时间记录标配48停电应急装置标配17锁梯、检修状态显示标配18锁梯服务标配19光幕保护标配20超载保护标配21逆向运行保护标配22防打滑保护标配23防终端越程保护标配24层门锁短接保护标配25调速器故障保护标配26错误指令取消功能标配27变频浜动标配28门机

25、变频驱动标配29应急照明标配30开门时间设定功能标配31加速段截车响应标配32换站停靠功能标配nhJi!HTDYDAZ20240503介同性防:常规口交货期非常规口技术非常规委托方受托方单位名称:(章)单位名称:()单位地址:单位地址:法定代表人:法定代表人:法定委托人:法定委托人:电话:电话:传A:传真:邮政编码:邮政编码:开户银行:开户银行:帐号:帐号:社会信用代码;社会信用代码:签订地址:宝鸡签订日期:年月日本合同项目;本合同产品安装现场地址:产品使用单位单位名称:单位地址:电话:传真:邮政循码:联系人:(本页为睢页,本页无正文)依押中华人民共和国合同法及相关法律法规的规定,就受托方为委

26、托方安装双方签i1的产舔买卖合同项下电梯设备,双方按照公平、诚实和信用的下JM,羟协商一致订立本合同,弁共同遵守:一、合同生效本合同经双方代表签字并前章后生效.二、产品规格、电梯安装费用2.1 本产M规格参数见产品买卖合同的附件二“产品规格表”.2.2 电悌安装贽梯号型号(kg)g.s/tt/nG)安装费单价(元)台数合计(X)1.)TDT2有机房客梯S1.K1050/1.755/5/51.75ms1050kg28000256000DT3观光梯TGJI800/1.756/2/21.75ms800kg28000128000总价人民币I#1万鼻仟元要(84000.00元)备注:本合同价格包含电梯安

27、装.冏试、奘卸、检验费及税金,不包含二次我运费.2.3除本合同另有约定外,安装也总价不包含以下费用:2.3.1当地政府各部门以各种名义收取的针对产品安奘检一r工程收取的各类费用.2.3.2工程总包商、建设单位、各个分包商等施工现场针对实施产品安装施工工程收取的各类费用.2.3.3委托方向当地政府主管部门申谛开工及使用许可验收的各种费用、年审、年检费用。2.3J电悌井道内井道壁、工字钢、隔离网和防水,机房内电源、照明、以及通风、空调、!Ki控消防设备或附属设施的材料、安奘和维修等涉及的费用.2.3.5其他未在合同条款中约定的应由受托方承担的费用.三、安装费支付方式1、设备发货第二上无,需方向供方

28、支付设备提货款的同时,需方向供方支付合同总价的为安装预付款.需方收到该笔款项后如设备已经到达工地,旦工地具备安笠条件,乙方将进场安装.2,设在安装完毕并经当胞技术监督部门验收合格之11起土天内,支付剩余50%款项,供方在收到该能款项,取得电梯粉收合格证后三天将电梯合格证、电梯钥匙及其他坡工资料移交甲方使用。3、税率按简易计税税率3%执行.以实际开票时法定税率为准.四、土建要求4.I委任方的建筑十.建必须符合产品买卖合同2确定的产从规格表、营业设计图及相关技术附件(如有)和委托方及受托方双方确认的营业设计土建技术要求,以及相应的建筑工程侦砧要求、电气技术要求和国家强制性标准.4.2委托方货货提供

29、整洁的施工现场、施工必需的水源、各楼层动力和照明电源、井道门洞防护设施、通道照明、装饰面标高、电梯厅的轴线艇准,井道和底坑须防止水源JS入,机房门腐应完整、站实、防施.在正式电源到位以前.提供机房的临时独立调试电源。正式电源应接至受托方指定的电源接入点。4.3双方在共同进行对十建作初步勘测后,发现不符合上述规定要求的,委托方应按照E安装联系总3列出的内容及时进行整改,五、安装贵格保证按照特种设备安全法的规定,本合同项卜的产品由受托方、或受托方分管分公司通过合同委托取得相应安装许可的单位实能安袋.六、安段工方式B方式委托方.可根据需要确认其中一种施工方式,具体施工内容洋地附件安装方式(附件一。七

30、安装蚌前的的定1. 1双方预约于2024年月开工安装.安装工期为:辿日历天.预约时间根据产品买卖合同及其附件确定的出货I期眼延。为保证施工安全和施工质用,委托方须给予受托方合理的施工周期、条件和环境。2. 2在修约开工期前一个月.受托方派员与委托方共同进行土建初步勘测,确认是否具的施条件.具备演工条件的,双方确定开工门期(正式开工时间以双方共同按照当地政府主管部门办理完成开工审批手续为准与竣工日期(以受托方完成安装自榜价格,向当地政附主管部门申请粉收为潴)。如不具备施工条件,由受托方或受托方的委托安装单位及时书面告知委托方,双方应共同协商制定合理的整改方案,整改费用由委托方承担.安装工期将顺

31、延.7. 3受托方进场的施工条件应该是产品到达现场、土建符合土建要求及委托方支付了本合同和对应的M产品买实合同约定的款项.若委托方如要求变更安装开工日期,应在预约开工日期前一个月书面通知到受托方,双方重新确定开工日期.7.,1委托方负布提供作业区域附近具有消防、防盗措施和足够面积的卸货场地、运输通道和库房,并协助提供施工人员的就近食宿的生活方便,负而货到工地后的施工现场的安全和成品保护以及施工材料、设备和工具的行护,避免遗失.八、安装验收8. I安装完毕,受托方按技术标准进行产品的地终质量检裟,8. 2受托方最终质量怆脸结束后,委托方在三个工作日内向当地政府的主管部门申报使用许可监督检购,监督

32、检验中如有涉及受托方责任的整改项目,受托方需整改合格后方可办理产品竣工移交手续.政府部门监督检验中如涉及委托方近任范围内的充合、整改事项的,委托方应立即整改,因委托方原因导致不能聆收通过的,费任由委托方承担。8. 3产品通过政府部门监督检脸后,双方办理产品竣工箴收,委托方付清合同约定的应付款项,受托方在收到上述款项后30日内依据法律明确规定办理移交手续.如委托方未能按照合同约定按时、足额履行付款义分,受托方有权拒绝移交设备和资料,委托方除应承担逾期付歆违约金外,还应承担设备损毁灭失的风险,8. 4根据今特种设符安全法B的规定,安装完成的产品未经当地政府主管部门监督口验通过或未经受托方办理竣工移

33、交手续之前委托方不解自行接管使用该产品,受托方有权拒绝委托方提出的影响电梯安全运行的要求,委托方擅自强行接管使用所产生的对该产品的损坏、造成的人员、财物的损害和其他后果由委托方承担.九、Jt量保比91本合同的电梯或自动扶梯、自动人行道、杂物电梯安装适用的相关国家标准见产品买卖合同的产品规格表.9. 2本合同的电梯或自动扶梯、自动人行遒按照相关的电梯监仰检於和定期拉蛉规则S通过特种设需监督依验机构的监督检验后方能使用.对于符合CB286212012安装于现仃建筑物中的新电梯制造与安装安全观范9的“淮底坑/线顶层.技术的电梯产M按相关质赛部门的法规要求进行监留检验后方能使用.10. 3产品使用之前

34、委托方应仔细阅读中华人民共和国特种设得安全法以及随机提供的使用指南和安装维护说明|小,并遵照执行。十、网量保修期服务11. 1在委托方合理正常的保管和使用下,由受托方承担在质卡保修期内因产品安装旗I*产生的故障保修服务,本合同下电梯设备喷室保修期以产品买卖合同中约定的为准.1.2属委托方管理、使用不当、人为根坏、不可抗力等非因受托方安装原因,而导致电梯设备(或部件需要修理、更换的,应由委托方负击,受托方可以提供有恺维修服务.IQ3根据特种设在安全法规定,电梯的改造、斑蟋,必筑由电梯制造总位或者其通过合同委托向Jg的取汨相应许可的单位进行。电梯的日常维护保养必须由电梯制造单位或者取得相应安装、

35、改造、修理资质的单位进行。如委托方未经受托方同意委托第三方对本合同项下电梯设饴进行安装、改造或/和修理的.卖方不承担相应整机的安全和质后保证责任.受托方在质JA保修期提供的服务不替代委任方按照特种设备安全法和相关法规、规章和技术规范应承担的委托取得许可的保养单位对电梯产品日常维护保养工作。按照TSGT7001-20094电梯监督松验和定期检验规则3规定.使用单位在向政府部门办理使用登记时,应提供与取得相应许可的单位签订的日常维护保养合同.10双方确定,木合同包含受托方提供在产品买卖合同?约定的侦玳保修期内I常雒护保养服务,为明确服务方式、眼务要求等内容,根据特种设得安全法和相关法律法规确定的该

36、项目电梯使用单位应与受托人或受托人指定的具备相应许可的单位在电梯投入使用前另行签订产品保养合同久如使用总位拒绝签订C产品保养合1司3的,视为未委托受托方进行日常保养并对本合同下双方约定的保养眼务的主动放弃.十一、现的责任I合同生效后,双方应严格履行,任何一方违反合同规定致使本合同不能继续履行的,都必须向对方支付安装费总额30%的违妁金,作为时违约方的惩罚及对守约方蒙受的所有直接、间接损失或损*的补偿,2由于委托方原因和责任造成误工停工、受托方自行检验或政府主管部门监督检验滞后、延长,委托方应以每天200元AE向受托方支付误工损失费.3受托方未按约定安装移交期完成产品安装并将产品移交用户的,按已

37、收取安装班绿天万分之四的比例向委托方支付工程延误违约金:委托方未按规定的时间和金额支付安装费的,按未付款金额每天万分之四的比例向受托方支付逾期付款通约金.工程延误(趁期付款)违约金投高不超过安装费总颤的5%.上述工程延误(逾期时款)违约金应是违约方对此类违约应付的唯损害照偿费.对该损害赔偿费的支付不影响违约方按照合同规定应继续觊行的义务,-1委托方未按约定付清与本合同对应的4产品买卖合同%约定款项的.受托方不承担延误工期和产品移交的违约贲任.十二、其它12.1双方明确:本合同彘章由中双方的项目联系人负费与其他.施工单位交叉作业时的协调工作和对双方间往来资料、凭证或快件等材料的签收工作.委托方收

38、到受托方发出的上述材料后3个工作日内不予签收或没有书面I可及造见的,视为己经确认。当任何一方需变更联系人时,应提前5个工作日书面通知对方。12.2施工中产生的各类废弃物.由委托方按照当地环境管理法律法规及有关规定予以处理.12.3委托方对受托方在本合同履行过程中提供给委托方的技术资料、图纸文件负有保密义务.未经受托方同意,委托方不得向第三方披露或提供,本保密义务条款在本合同终止后仍有效。12.4本合同所有条款除本合同另有约定外,均为打卬文字,本合同签订时,需要对合同条款埴加和更改的,双方应在“另行的定事项”中约定,并经双方法人委托人签字.盅章后生效.12.5本合同生效后,需要对限合同条款作变更

39、的,双方应另签“合同修改书经双方法人委托人签字并双方ife章后生效.除上述妁定外,本合同及其附件和其他往来文件、函件中任何位寅上签字或靛章的任何个人、其他公司、如织或分支机构在任何时候不被视为卖方的委托代理人,除非卖方另行加盖合同卓竹面明确授权.12.6“产品安装方式”、“另行约定事项”、“安装联系单”、“安奘竣工移交单”和“合同修改书”等其他与本合同有关的协议为本合同之附件,属本合同不可分割部分,具有同等效力。12.7在安装过程中发生安全事故,由政府主管部门介入并作出事故签定结论,或在政府主管部门不介入之时由双方共同委托有能力的第三方权威监测机构作鉴定.双方的安全说任及法律责任根据鉴定结论而

40、定.12.8双方发生争议时,应先协商解决,协商不成,任何一方可依法向原告所在地的人民法院起诉.12.9本合同正本一式肆份,买方执贰价,实方执贰份。十三、另行的定自产品安装移交之日起,乙方将提供期限为12个月的保养服务本价格包含政府脸收费,但不包含土建整改黄、五方通话机房至监控空电缆及布戏.附件一产品安装方式(B方式)一、委托方在安找施工的五任1施工前1.1 提供双方共同确认的符合土建费求的机房、井道和层站,按物求配W安装、调出刖的动力和照明电源.1.2 妥善保管接收的产品.确保施工顺利进行.1.3 为保证他工安全和施工质量,须给予受托方正常的施工周期.2施工中2提供施工期间必需的水、电和安全护

41、栏装轨及消防器材,贝贡叮施1:有关的土建部分的填塞、浇注和按受托方要求实他的袋修.2.2 负货施工现场的安全保卫工作,提供作业区域附近具有消防、防盗措施和足纱面积的库房和工具室,以防产品零部件、施工设备和工具的遗失.2.3 落实专门联泰人负贡受托方与其他您工单位交叉作业时的协wI:作.2.4 按照国家规定提供井道内永久性低收照明,2.5 施工现场在受托力.所在区域以外的,协助提供电理、气爆设备.2.6 协助提供施I:人员就近宿食的生活方便.3施工后按国务院特种设备安全监察条例不(第373弓令)熄定,负曲产品交付后的H常管理,二、受托方在安装猫工中的货任1施工前1. 1在合同预约的开工期前,按标

42、准对现场迸行土建勘测,确认施工条件,提供咨询服务和提出整改要求,同时与委托方商定具体开工和竣工口期并签订“安装联系单”1.2会同委托方共同开箱清点,若发现缺损,分清责任后列出清单向受托方主管部门反馈.确保施工前的供货质量.2施工中2.1 负费产品的起重、分层、投运、就位等工作.2.2 负责搭隹符合国家安全规定和施工要求的脚手架,并提供合格证.2.3 按照受托方规范和标准完成产品安装.2.4 按照受托方规数和标掂完成产品调试.2.5 严格遵守施I:现场的有关规章制度.2.6 根据委托方的Ie!求.出席委托方主持的现场施工协商会,落实协调会议的工作要求.3施工后3.1 负责安袋质显的脱收出具产品安装检验报告和产品合格证书.3.2 闽合委托方,做好政府部门验收的配合工作.3.3 提供产品使用咨询服务.3.4 按照合网约定提供产品保修期内的服务.

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 管理/人力资源 > 商业合同

宁ICP备18001539号-1