XX工程项目施工招标文件 .doc

《XX工程项目施工招标文件 .doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《XX工程项目施工招标文件 .doc（88页珍藏版）》请在三一文库上搜索。

1、XXXXXXXXXX(工程名称）工程项目施 工 招 标 文 件招标编号：XXX(所在地的手写字母）-20XX-XX（几月）招标内容：建筑施工工程招 标 人：XXXXXX(招标单位）招标代理机构：XXXXX（招标机构）日 期： 20XX年XX月目 录第一章 投标须知及投标须知前附表3第二章 合 同 条 款20第三章 合同文件格式37第四章 工程建设内容和标准43第五章 投标文件投标函部分格式46第六章 投标文件商务部分格式53第七章 投标文件技术部分格式72第八章 资格审查证明资料74第九章 评标标准和方法83第十章 图 纸 、工程量清单86 第一章 投标须知及投标须知前附表目 录一、投标须知前

2、附表二、投标须知（一）总则（二）招标文件（三）投标文件的编制（四）投标文件的提交（五）开标（六）评标（七）合同的授予一、 投标须知前附表项号条款号内 容说明与要求11工程概况工程名称：xxxxxxxx项目设计单位：xxxxx结构形式：xxxxxx21建设地点31项目批文XXXXXX号项目主要建设内容及规模该项目总建筑面积XXXX平方米，共建设XXX套。41承包方式包工包料(或其他类别）51质量标准合格62.1招标范围及内容招标范围：图纸范围内建筑工程施工72.2工期要求 一年，合同签订后即可开工83.1资金来源中央资金及地方财政配套（或其他类别）94.1投标人资质要求具有国内房屋建筑工程施工叁

3、级（含叁级）以上施工总承包资质104.2资格审查方式资格后审1113合同形式总价合同1215.1投标有效期90日历天（从提交投标文件截止之日算起）13第二章26付款方式工程基础完工后付合同价款的20%，三层完工后付合同价款的15%，主体验收合格后付合同价款的15%，竣工验收合格交付使用后付合同价款的35%，工程决算完成后（10日内）除留5%的工程质量保证金外付清余款。1416.1投标保证金金额人民币：10万元，采用现金、电汇方式155.1踏勘现场在征得招标人允许后，投标人可自行安排现场踏勘，以获取与投标有关的现场资料；答疑采用书面形式1618.1投标文件份数1份正本，4份副本,1份电子文件（光

4、盘形式）1721.1投标文件提交地点及时间收件人：地 点: 时 间：20XX年X月XX日上午8:009:001825.1开 标开标时间：20XX年X月XX日上午9:00开标地点：1931.4评标方法及标准综合评分法，详见第九章20-担保承包人向发包人提供合同总额5%的履约担保21-招标代理费按计价格20021980号文和发改办价格2003857号文执行；-交易中心服务费交易中心服务费：按山东省物价局、建设厅、监察厅关于建设工程交易中心服务费收费标准的通知（鲁价费发2001243号）规定执行。由中标人向滨州综合招标投标交易中心交纳。22-联系方式招 标 人：办公地址：联 系 人： 联系电话：招标

5、代理机构：XX分公司办公地址：联系人：二、投标须知（一）总 则1、工程概况本工程位于 总建筑面积 平方米，共建设 套。2、招标范围工期及质量2.1 本工程招标范围：详见本须知前附表第6项。2.2 本招标工程项目的工期要求：详见本须知前附表第7项。2.3 质量标准：详见本须知前附表第5项。3、资金来源 3.1本招标工程项目资金来源详见投标须知前附表第8项，其中部分资金用于本工程项目施工合同项下的合格支付。4、合格的投标人 4.1 投标人资质等级要求详见本须知前附表第9项。4.2 本招标工程项目采用资格审查方式确定合格投标人，具体要求如下：（1）投标人须具有中华人民共和国境内合法注册，并具备独立企

6、业法人资格；（2）投标人须具有房屋建筑工程施工总承包三级及其以上资质；（3）投标人委派到本工程的项目负责人应具备二级（含二级）以上的注册建造师资格；（4）XXX市外企业还须具备进X施工备案证或进X施工备案证颁发部门出具的准予投标的证明文件；（5）投标人应附法人营业执照副本、安全生产许可证、法人证或法人授权委托书及其身份证；（6）“财务状况表”后附经会计事务所或审计机构审计的近两年财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书等；（7）“近三年已完工程及目前在建类似工程一览表”后，对已完成工程应付中标通知书、合同书、合同协议书、工程竣工验收证明；对于在建工程应附中标通知书及合同

7、协议书；（8）在“其他资料”中应说明近三年所发生的诉讼或仲裁情况，如有的话需附法院和仲裁机构做出的判决、裁决等有关法律文件；若无，应加盖投标人公章且说明“无”。投标人对提供的以上资料的真实性负责，评标过程中评标委员会若对以上投标人提供的资料有异议，可要求投标人提供原件进行复核，若发现有不实之处，按废标处理。注：投标人编制的资格后审审查文件（包括所有表格、复印件）均应逐页加盖投标人单位公章，否则将导致被取消投标资格；未及时提供原件或提供虚假原件的，招标人有权取消其投标资格。近三年指2008年1月1日至开标日。本资格审查文件单独密封装订二份与投标文件一起提交。5、踏勘现场5.1招标人不统一组织投标

8、人对工程现场及周围环境进行踏勘，投标人在征得招标人同意后，可自行对施工现场进行踏勘，以便获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人踏勘现场所发生的费用自理。5.2 招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料。招标人对投标人作出的任何推论、理解和结论均不负责。5.3 经招标人允许，投标人可以踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。5.4 投标人未踏勘现场，而仅根据自己的理解、推论，估计现场有关条件、数据的，对由此给投标结果造成影响的，招标人不承担任何责任。6、投标费用6.1 投

9、标人应承担其参加本招标活动自身所发生的所有费用。（二） 招标文件7、招标文件的组成7.1招标文件包括下列内容：投标邀请书第一章 投标须知及投标须知前附表第二章 合同条款第三章 合同文件格式第四章 工程建设内容和标准第五章 投标文件投标函部分格式第六章 投标文件商务部分格式第七章 投标文件技术部分格式第八章 资格审查申请书第九章 评标标准和方法第十章 图纸7.2 除7.1内容外，招标人在提交投标文件截止时间 15 天前，以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。7.3 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得

10、招标文件3日内向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。8、招标文件的澄清8.1投标人若对招标文件有任何疑问，应于投标截止日期前 16 日以书面形式向招标代理机构提出澄清要求，同时将要求澄清内容的电子版发送至招标人。无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将于投标截止时间 15 日前以书面形式予以澄清，同时将书

11、面澄清文件向所有投标人发送。投标人在收到该澄清文件后应于 1 日内，应以书面形式给予确认，否则视为对该澄清文件无异议，该澄清作为招标文件的组成部分，具有约束作用。9、招标文件的修改9.1 招标文件发出后，在提交投标文件截止时间 15 日前，招标人可对招标文件进行必要的修改。9.2 招标文件的修改将以书面形式发送给所有投标人，投标人应于收到该修改文件后 1 日内以书面形式给予确认。招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。9.3招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。9

12、.4为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人根据情况将酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。（三）投标文件的编制10、投标文件的语言及度量衡单位10.1投标文件和与投标有关的所有文件均应使用 简体中文 。10.2除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。11、投标文件的组成11.1 投标文件由投标函部分、商务部分、技术部分和资格审查证明资料四部分组成，投标函部分、商务部分可同册装订、密封，技术部分、资格审查文件单独装订、密封。在购买招标文件时同时领取技术表封面。11

13、.2投标函部分主要包括下列内容：11.2.1法定代表人身份证明书； 11.2.2投标文件签署授权委托书； 11.2.3投标函； 11.2.4投标函附录；11.2.5招标文件要求投标人提交的其他投标资料。11.3 商务部分主要包括下列内容：11.3.1投标报价说明及清单报价表；11.3.2唱标单（一式三份，单独密封、提交，开标时唱标用）；11.3.3项目管理机构配备情况:（1）项目管理机构配备情况表； （2）项目经理简历表； （3）项目技术负责人简历表；（4）资料管理和各专业人员配备情况表； （5）项目管理机构配备情况辅助说明资料。11.3.4投标报价需要的其他资料。11.4 技术部分主要包括下

14、列内容：11.4.1施工组织设计（1） 工程概述；（2） 施工部署；（3） 主要施工方案；（4） 主要技术措施：包括质量、安全、消防、环保、工期保证、冬雨季施工等切实可行的措施方案；（5） 拟投入的主要施工机械设备情况和进场计划；（6） 劳动力安排计划；（7） 材料供应计划；（8） 施工进度网络图；（9） 施工平面布置图；（10） 有必要说明的其他问题。11.5 资格审查证明资料11.5.1资格审查申请书；11.5.2资格证明资料附表：（1）投标人一般情况；（2）近三年类似工程营业额数据表；（3）近三年已完工程及目前在建工程一览表（附合同复印件）；（4）财务状况表；（5）类似工程经验；（6）现

15、场条件类似工程的施工经验；（7）其他资料。12、投标文件格式12.1投标文件包括本须知第11条中规定的内容，投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式（表格可以按同样格式扩展）。13、投标报价13.1投标报价应是招标文件确定的本工程招标范围内的所有工程的报价（详见施工图纸），报价中应包括施工机械、人工、材料、管理费、利润、措施费、其它费用、规费、检验费、税金、风险、责任等所有费用。本报价在合同执行过程中固定不变（设计变更和材料暂定价差调整除外），国家政策性调整造成变动，经招标人确认的钢材价格超过暂定价5%，结算时可据实调整。13.2 投标人根据鲁建标字20033号文发布的山东

16、省建筑工程消耗量定额、山东省安装工程消耗量定额、现行山东省建筑工程工程量计算规则、山东省安装工程工程量计算规则，鲁建标字20062号文山东省建筑工程费用项目组成及计算规则和山东省安装工程费用项目组成及计算规则等现行规定和补充定额，建设工程工程量清单计价规范GB50500-2008，结合市场风险、企业自身情况自主报价，执行2011年第一季度阳信价目表。13.3 报价由投标人根据施工图纸和技术说明按国家、山东省对工程量清单编制规定自行报价。13.4 投标人在组价时，凡招标人指定材料暂定价格的，应按暂定价格进行组价（如果有）。13.5 本次报价为所发施工图招标范围内的全部内容，若投标时未报价，则视为

17、其报价已包括在其他项中，结算时不另行支付。13.6投标人应先到工地认真仔细踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，中标后任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。13.7施工用电由发包人接至施工现场，承包人装表计量，发包人每月按表发生的数字和阳信县即期价格要求承包方当月交纳。13.8人工工资单价执行山东省现行规定。14、投标货币14.1本工程投标报价采用的币种为人民币。15、投标有效期15.1投标有效期见本须知前附表第12项所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。15.2在特殊情况下，招标人在原定投标

18、有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标保证金的有效期，在延长的投标有效期内本须知第16条关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。16、投标保证金16.1 投标保证金为投标文件的组成部分之一。16.11 投标人应向招标代理机构提交金额为人民币壹拾万元的投标保证金。16.12投标保证金用于保护本次招标免受投标人违规的行为而引起的风险。16.13 投标保证金应以现金或电汇形式提交，在开标前交招标代理公司。

19、开户名称： 开户银行：开户帐号：16.2对于未能按要求提交投标保证金的投标，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝。16.3未中标的投标人的投标保证金将在招标人与中标人签订了工程承包合同后5个 工作日内予以退还（不计利息）。16.4中标人的投标保证金，在中标人按本须知第36条规定签订合同后 5个工作日日内并交纳中标服务费后，予以退还（不计利息）。16.5如投标人发生下列情况之一时，投标保证金将被没收：16.5.1 投标人在开标后到招标文件规定的投标有效期终止之前，擅自补充、修改、替代其投标文件或撤回投标文件的；16.5.2 中标通知书发出后，中标人无故放弃中标项目或无正当理由在规定时间内不与招标

20、人签订合同的；16.5.3 法律、法规、规章规定的其他情况。17、投标人的替代方案17.1本工程不接受替代方案。18、投标文件的份数和签署18.1 投标人应按本须知前附表第15项规定的份数提交投标文件。18.2 投标文件的正本和副本均需使用A4幅面纸张打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。18.3 投标文件封面、投标函均应加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字并盖章。由委托代理人签字并盖章的在投标文件中须同时提交投标文件签署授权委托书。投标文件签署授权委托书格式、签字、盖章及

21、内容均应符合要求，否则投标文件签署授权委托书无效。18.4 除投标人对错误处须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的印章或由投标文件签字人签字并盖章。（四）投标文件的提交19、投标文件的装订、密封和标记19.1投标文件的装订要求：正本一份，副本四份分别装订。19.2投标文件的“投标函部分”、“商务部分”可同册装订，“技术部分”“资格审查文件”单独装订。三册文件应分别封在三个内层包封和一个外层包封中，并在内层封包上明确标明“商务标”、“技术标”“资格审查文件”等字样。外层包封上写明招标编号、招标项目名称、投标人的名称和地址以及在开标前不得开封等字样。

22、19.3 封包密封后须在封口处加盖企业公章并由法定代表人或其授权委托人签字。19.4 为方便开标唱标，投标人应准备“唱标单”三份，单独密封提交，并在信封上标明“唱标单”字样，密封方式同投标文件。在投标时，与投标文件一起递交招标代理机构。若唱标单中的价格与投标文件中的不一致，则以唱标单中价格为准。19.5 如果投标文件没有按本须知19.2、19.3规定密封，该投标文件将被拒绝接收，并原封退还给投标人。20、投标文件的提交20.1 投标人应按本须知前附表第16项所规定的地点，于截止时间前提交投标文件。21、投标文件提交的截止时间21.1 投标文件的截止时间见本须知前附表第16项规定。21.2 招标

23、人可按本须知第9条规定以修改补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。21.3 到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3个的，招标人将依法重新组织招标。22、迟交的投标文件22.1 招标人在本须知第21条规定的投标截止时间以后收到的投标文件，将被拒绝并退回给投标人。23、投标文件的补充、修改与撤回23.1 投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。23.2 投标人对投标文件的补

24、充、修改，应按本须知第19条有关规定密封、标记和提交，并在内外层投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。23.3 在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。23.4 在投标截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤销其投标文件，否则其投标保证金将被没收。24、本次招标不接受联合体投标。（五） 开 标25、开标25.1招标人按本须知前附表第17项所规定的时间和地点公开开标，并邀请所有投标人参加。投标人法定代表人或其委托代理人和拟派项目经理应出席。25.2按规定提交合格的撤回通知的投标文件不予开封，并退回给投标人。投标文件有下列情况之一的，招标人不予接受：a） 逾期送达的；b）

25、 未按招标文件要求密封的。25.3 开标程序：25.3.1开标会议由招标代理机构组织并主持；25.3.2 开标会上，由在监督部门的监督下对投标人的法定代表人证及本人身份证（或授权代表的法人授权委托书及本人身份证）、营业执照、资质证书、安全生产许可证等原件进行查验，不携带任一证件者视为自动放弃。25.3.3 开标时，由各投标人授权代表检查投标文件的密封情况。25.3.4经确认无误后，由工作人员当众拆封，并按照投标文件递交顺序宣读唱标单。25.4在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的合格投标文件，开标时都应当众予以拆封、宣读。开标后的投标文件概不退回。25.5 招标代理机构对开标过程进行记录

26、，并存档备查。（六）评 标26、评标委员会26.1招标人依法组建评标委员会。评标委员会由招标人熟悉相关业务的代表以及有关技术经济等方面的专家5人以上单数组成，其中技术经济等方面的专家不少于评委总人数的2/3。26.2 开标后开始评标，评标采用全封闭方式进行。26.3 评标纪律及规定（1）为了规范评标活动，保证评标的公开、公正，维护评标活动当事人的合法权益，依据中华人民共和国招标投标法及国家有关法律、法规制定本规定。（2）评标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则依法进行，任何单位和个人不得非法干预或影响评标过程和结果。（3）评标活动在在严格保密的情况下进行，只有依法组建的评标委员会的成员及经批准

27、的招标人和委托的招标代理机构的有关工作人员参加。其他任何人员不得随意进入评标地点。（4）根据评标回避制度，参加评标活动的所有人员以及与评标活动有关的工作人员必须确保与投标人无任何利害关系，否则应主动提出回避。（5）在评标过程中，只有评标委员会的成员享有评审发言权，其他人员不得随意发表评审意见。（6）评委应当客观、公正的履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。（7）评委应当根据招标文件规定的评分标准和方法，对投标文件进行系统的评审和比较。招标文件中没有规定的标准和方法不得作为评标的依据。（8）评委不得与任何投标人或者与评标结果有利害关系的人进行私下接触，不得收受投标人、中介人、其

28、他利害关系人的财物或者其他好处。（9）评标期间，评委不得单独出入评标地点、与外界通讯、会客等。（10）评委与评标有关的工作人员不得透漏对投标文件的评审和比较、评审排序情况以及与评标活动有关的其他任何情况。（11）评标结束后，各评委应将全部资料整理上交招标人或招标代理机构，严禁将评标过程中有关资料向投标人或其他单位提供。27、投标文件的有效性27.1 评标时，投标文件出现下列情形之一的，应当作为无效投标文件（废标），不得进入详细评标：27.1.1投标文件未按照本须知第19条的要求装订、密封和标记的；27.1.2 本须知第11条规定的投标文件有关内容未按本须知第18.3款规定加盖投标人印章或未经法

29、定代表人或其委托代理人签字并盖章的，有委托代理人签字并盖章的，但未随投标文件一起提交有效的“授权委托书”原件的； 27.1.3投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；27.1.4投标人未按照招标文件的要求提供投标保证金。28、投标文件的澄清28.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，投标人应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。根据本须知第30条规定，凡属于评标委员会在评标中发现的计算错误进行核实的修改不在此列。29、投标文件的初步评审29.1评标时，评标委员会将首先评定每份

30、投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的招标人的权利和投标人的义务方面没有造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。29.2如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。30、投标文件计算错误的修正30.1评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则

31、如下：（1）当以数字表示的金额与文字表示的金额有差异时，以文字表示的金额为准；（2）当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准；如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；（3）当各细目的合价累计不等于总价时，应以各细目合价累计数为准，修正总价。30.2 按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝并且其投标保证金也将被没收。31、投标文件的评审、比较和否决31.1评标委员会将按照本须知第29条规定，仅对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。31

32、.2 在评审过程中,评标委员会可以书面形式要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。31.3 评标委员会依据本须知31.4条规定的评标标准，对投标文件进行评审和比较，向招标人提出书面评标报告。31.4 评标方法和标准本项目评标采用无标底百分制评分法，即最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准进行打分。评标内容为：工程报价、工程工期、工程质量、施工组织设计、业绩及施工经验、社会信誉、建设单位考察意见等，详见第九章“评标标准和方法”。31.5 评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。所有投标被否决后，招标人应当依法重新招标。32、评标过

33、程的保密32.1开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。32.2 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。32.3中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。（七）合同的授予33、合同授予标准33.1本招标工程的施工合同将授予按本须知第31.3条所确定的中标人。34、招标人拒绝投标的权力34.1招标人不承

34、诺将合同授予报价最低的投标人。招标人在发出中标通知书前，有权依据评标委员会的评标报告拒绝不合格的投标。35、中标通知书35.1招标人将在发出中标通知书的同时，通知所有未中标的投标人。35.2评标结束后，招标单位于xx综合招标投标交易中心将结果公示三天，三天内各投标单位若有异议，可实名书面举报（并盖单位公章），由xx市发展和改革委员会（市发改委投诉举报电话： ）调查处理。三天内无举报或举报经核查无问题的，招标单位方可向中标单位发放中标通知书。36、合同协议书的签订36.1 招标人与中标人将于中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面工程施工合同，并提交履约担保。36.2

35、中标人如不按本投标须知第36.1款的规定与招标人订立合同，则招标人将废除授标，投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。36.3中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目施工，不得将中标项目施工转让（转包）给他人。37、履约担保37.1中标人应按规定向招标人提交履约担保（金额为中标价的5%）。38、招标代理服务费38.1根据国家发展和改革委员会办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知（发改办价格【2003】857号）规定，招标代理机构向中标人收取招标代理服务费。38.2招标代理服务费收费标准执行国家发展计划委员会计价格20

36、021980号文（工程类），取费基数为本次招标中标人的投标报价。38.3、交易中心服务费：按山东省物价局、建设厅、监察厅关于建设工程交易中心服务费收费标准的通知（鲁价费发2001243号）执行。第二章 合 同 条 款使用建设部、国家工商行政管理局1999年12月24日印发的建设工程施工合同（示范文本）（GF-1999-0201）通用条款(略)专用条款一、词语定义及合同文件2、合同文件及解释顺序3、语言文字和适用法律、标准及规范4、图纸二、双方一般权利和义务5、工程师7、建造师8、发包人工作9、承包人工作三、施工组织设计和工期10、进度计划13、工期延误四、质量与验收15、工程质量17、隐蔽工程

37、和中间验收19、工程试车五、安全施工20、安全施工与检查21.安全防护六、合同价款与支付23、合同价款及调整24、工程预付款25、工程量确认26、工程款（进度款）支付七、材料设备供应27、发包人供应材料设备28、承包人采购材料设备八、工程变更29、工程设计变更九、竣工验收与结算32、竣工验收33、竣工结算34、质量保修十、违约、索赔和争议35、违约37、争议十一、其他38、工程分包39、不可抗力40、保险46、合同份数47、补充条款专用条款一、词语定义及合同文件2、合同文件及解释顺序构成合同的文件应互为解释，当这些文件出现多义性或不一致性时，发包人将作出解释和校正，并对此向承包人发出指令。除非

38、合同另有规定，在发生分歧时，合同文件应按以下顺序优先考虑：（a）合同协议书（含附件）；（b）合同专用条款；（c）中标通知书；（d）招标文件、投标书及其附件；（e）合同通用条款；（f）标准、规范及有关技术文件、要求：（g）图纸： （i）标明的尺寸； （）文字注释； （）图解显示。（h）工程量清单；（i）工程报价单或预算书；（j）双方有关工程洽商、变更等书面协议或文件；（k）现场工程师有关通知及工程会议纪要；（l）履行合同期间的有关文件、数据电文（电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）。3、语言文字和适用法律、标准及规范3.1 本合同使用的文字:中文3.2 适用法律和法规需要明示的法律、行政法

39、规：中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例以及国家现行有关法律、行政法规及山东省的地方法规和有关部门的规章、规定。3.3 适用标准、规范适用标准、规范的名称：现行国家建筑安装工程施工验收规范、质量评定标准和行业、省有关规定。发包人提供标准、规范的时间：不提供，由承包人自备。4、图纸4.1 发包人向承包人提供图纸日期和套数：施工队伍进场后七个工作日内提供施工图X套（不含竣工图）。如数量不够，承包人须支付加晒图纸费用。4.2 图纸保密等级要求：一级。4.3由发包人提供的图纸、规范和其它文件，未经工程师许可，承包人不得用于或转给第三方。4.4发包人或工程师提供的图纸应由工程

40、师单独保管，但第4.2款中规定份数的图纸必须免费提供给承包人，承包人可自费复制更多的份数。4.5 发包人代表有权随时向承包人发出为使工程合理正确施工、竣工以及保修所需的补充文件和指示。承包人应执行这些补充文件和指示，并受其约束。4.6 向承包人提供的或由承包人提交的上述图纸副本，应由承包人保留在现场，并且这些图纸在所有合理的时间内皆可供发包人或由发包人书面授权的其他人进行检查和使用。二、双方一般权利和义务5、工程师 5.2 监理单位委派的工程师监理单位： 姓名： 职务： 职权：见附件监理单位的权利注：本合同中“工程师”均指监理单位派驻现场的工程师，而非其他单位人员。5.3发包人派驻的工程师姓名

41、： 职务： 职称： 职权：发包人授权范围内的项目管理工作，主要负责组织、管理、检查监理人、承包人、工程造价咨询单位工作，协调解决设计问题，审核工程完成量，核定变更、签证及索赔，核签工程款支付证书等。7、建造师 姓名： 职务： 技术负责人姓名： 职务： 7.2建造师和技术负责人必须与投标文件中提供的一致，在合同履行过程中，没有发包人的事先书面同意，承包人不得擅自更换，否则视为违约。7.3建造师和技术负责人必须以全部时间指导施工文件的编制和组织工程的实施，如果建造师在施工期间，要暂时离开现场1天以上，须征得总监理工程师同意，并任命合适的建造师代表，书面通知总监理工程师；若暂时离开3天以上，须征得总

42、监理工程师和发包人同意，并任命合适的建造师代表，书面通知总监理工程师。每次请假时间不超过7天。本工程实行建造师押证制，合同签订后，建造师证件（原件）由发包人代为保管，待工程竣工验收合格后退还。7.4 如有特殊原因，承包人需更换建造师，至少提前7天以书面通知发包人，并征得发包人同意。后任建造师的等级、职称、经验等不得低于前任建造师，并延续使用合同拟定的前任建造师的职权和义务，否则发包人有权终止合同。7.5发包人及工程师认为不称职的承包人项目班子人员，发包人有权发出驱逐令将不称职人员驱逐出现场，承包人承担所有责任，并负责及时调换同等资历人员，经发包人和工程师书面认可后进入工地。8、发包人工作8.1

43、 发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：(1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：已具备三通一平。(2)将施工所需的水、电线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：发包人负责开工前将施工所需用电从施工场地外部，接至施工场地附近，承包人装表计量，发包人每月按仪表产生的数字和XXX即期价格要求承包方当月交纳。其他自理。(3) 施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：已开通。承包人如因施工需要另延道路，另延道路及其方案应经工程师同意，费用由承包人承担。另延道路不论其费用由谁承担，该道路均应属于“共用”状态，即参加整个工程建设的其它单位亦可以无偿使用。(4) 工程地质和地下管线资料的提供时间：发包

44、人负责单项工程开工前提供施工场地的工程地质和地下管网线路资料。(5) 应由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和时间：发包人负责单项工程开工前办理的有关证件、批件（如：临时用地、占道等许可证）。(6) 水准点与座标控制点交验要求：发包人负责在施工现场将水准点与坐标控制点位置以书面形式交给承包人，做好交验纪录。(7) 图纸会审和设计交底时间：发包人负责单项工程开工前组织承包人和设计单位进行图纸会审，向承包人进行设计交底。(8) 施工现场围护由承包人负责。8.2 发包人委托承包人办理的其他工作：另行协商。发包人未能按合同约定完成上述工作并且确实使施工现场全部处于停止状态时，所承担的责任是：工期合理

45、顺延。发包人赔偿承包人损失的范围及计算方法是：无赔偿。9、承包人工作9.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：9.1.1需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：无。9.1.2应提供计划、报表的名称及完成时间：承包人应按发包人及工程师要求报送相应的工程进度计划及进度实物量和工作量的统计报表，具体内容包括总体、年度、季度、月度工程进度计划、3个月及3周滚动计划、施工月报（内容包括月度进度统计报表、月度工、料、机动态表、质量安全月报等等）及工程付款申请（包括月完成工程量报审表、月付款报审表、月支付汇总表、工程预算书等），具体按工程师发出的样表执行。发包人及工程师有权要求承包人提