FIDIC施工合同范本条件(新红皮书).pdf

《FIDIC施工合同范本条件(新红皮书).pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《FIDIC施工合同范本条件(新红皮书).pdf（157页珍藏版）》请在三一文库上搜索。

1、FIDIC 施工合同条件 (红皮书） 引言 国际咨询工程师联合会 (FIDIC) 出版有下列四份合同标准格式： 1、施工合同条件 (Conditions of Contract for Construction) 推荐用于由雇主设计的、或由其代表工程师设计的房屋建筑或工程(building or engineering works) 。在这种合同形式下，承包商一般都按照雇主提供的设计施工。但 工程中的某些土木、机械、电力和/或建造工程也可能由承包商设计。 2、 永 久 设 备和 设计 建 造 合 同条 件(Conditions of Contract for Plant and Design-

2、Build) 推荐用于电力和 /或机械设备的提供，以及房屋建筑或工程的设计和实施。在这种 合同形式下，一般都是由承包商按照雇主的要求设计和提供设备和/或其它工程 (可能包 括由土木、机械、电力、和/或建造工程的任何组合形式)。 3、EPC/交钥匙项目合同条件 (Conditions of Contract for EPC/Turnkey Projects) 适用于在交钥匙的基础上进行的工厂或其它类似设施的加工或能源设备的提供、或 基础设施项目和其它类型的开发项目的实施，这种合同条件所适用的项目(i)对最终价格 和施工时间的确定性要求较高， (ii)承包商完全负责项目的设计和施工，雇主基本不参与

3、 工作。在交钥匙项目中，一般情况下由承包商实施所有的设计、采购和建造工作：即在 “ 交钥匙 ” 时，提供一个配备完整、可以运行的设施。 4、合同的简短格式 (Short Form of Contract) 推荐用于价值相对较低的建筑或工程。根据工程的类型和具体条件的不同，此格式 也适用于价值较高的工程，特别是较简单的、或重复性的、或工期短的工程。在这种合 同形式下， 一般都是由承包商按照雇主或其代表工程师提供的设计实施工程， 但对于 部分或完全由承包商设计的土木、机械、电力、和/或建造工程的合同也同样适用。 建议在国际范围内招标时使用上述格式作为合同基础。在某些国家和地区， 特别是 当合同条件

4、用于其国内合同时，可能需要对这些格式进行一些改动。 FIDIC 是按照以英语为官方语言的情况编写的。 说明 FIDIC 施工合同条件，推荐用于由雇主设计的、或由其代表工程师设计的房屋建 筑或工程。 本施工合同条件中， 有许多条款是普遍适用的， 但也有一些条款必须根据特定合同 的具体情况予以变动。对大多数(并非全部 )合同都适用的条款编入了通用条件中，以方 便使用者将其纳入合同文件。 通用条件和专用条件共同构成了制约合同各方权力和义务 的条件。对于每一份具体的合同，都必须编制专用条件，并且必须考虑到通用条件中提 到的专用条件中的条款。 本版的通用条件是基于下列情况编写的： （i） 期中支付和最终

5、支付将按照测量的数值乘以工程量表中的费率和价格决定； （ii） 如果通用条件中的某些词语需要用进一步的数据来说明，那么（除非其描述 性很强，因而必须在规范中详细说明外）要参照此数据的条款应编入投标文件附录中， 数据由雇主事先写明或由投标者填入； （iii） 如果通用条件中的某条款涉及某一事件，而对此事件不同的合同可能适于 采用不同的合同格式，则编写此条款的原则应为： （a） 要使用户感到， 简单地删去或不引用某些他们不希望采用的规定，比在通用 条件中没有包括他们的要求而必须在专用条件中编写附加的条文更为方便； （b） 而在原则 (a)不适用的情况下，条款中应包含适用于绝大多数合同的规定。 例如

6、，将第 14.2 款预付款 编入通用条件是为了方便用户， 而不是因为 FIDIC 在预 付款方面有任何政策规定。 如果没有说明预付款的数额从而将其舍弃，那么此款就不再 适用(即使未被删除 )。因此，要提醒用户注意的是，通用条件中的某些规定对很典型的 合同也可能并不适用。 本版的专用条件编写指南中提供了有关上述问题的进一步资料、其它编写方式的范 例措辞以及帮助用户编写专用条件和其它招标文件的解释性说明及范例措辞。在引用任 何范例措辞前， 必须核实它是否完全适用于具体情况；如果不是，则必须对其进行修改。 修改范例措辞时， 以及在做出其它修改或增加的任何情况下，必须注意确保不与通 用条件产生歧义，或

7、在专用条件的条款之间导致歧义。至关重要的一点是，所有这些改 动的工作以及整个招标文件的编制，都应委托给有关方面(包括合同、技术和采购方面) 的专家来完成。 本版的结尾部分是投标函、投标文件附录(给出了一个要参照它的条款列表)、合同 协议书的格式，以及争端裁决协议书的替代形式。争端裁决协议提供了雇主、承包商和 被任命的裁决委员(唯一的裁决委员或三人争端裁决委员会中的一名成员)之间的协议 的条文；并且在通用条件的附录中纳入了有关条款(以引用的形式 )。 FIDIC 计划出版施工、永久设备和设计建造、及EPC/交钥匙项目合同条件的应 用指南。FIDIC 出版的另一份名为 “ 招标程序 ” 的相关文件

8、则提出了选择投标人以及获得 投标和评标的系统方法。 为了明确合同各项工作的顺序，可参照下列各款： 1.1.3.1 及 13.7 基准日期 1.1.3.2 及 8.1 开工日期 1.1.6.6 及 4.2 履约保证 1.1.4.7 及 14.3 期中支付证书 1.1.3.3 及 8.2 竣工时间 (包括按第 8.4 款延期的情况 ) 1.1.3.4 及 9.1 竣工检验 1.1.3.5 及 10.1 接收证书 1.1.3.7 及 11.1 缺陷通知期 (包括按第 11.3 款延期的情况 ) 1.1.3.8 及 11.9 履约证书 1.1.4.4 及 14.13 最终支付证书 目 录 1 一般规定

9、 . 1.1 定义 1.2 解释 1.3 通讯联络 1.4 法律和语言 1.5 文件的优先次序 1.6 合同协议书 1.7 转让 1.8 文件的保管和提供 1.9 拖延的图纸或指示 1.10 雇主使用承包商的文件 1.11 承包商使用雇主的文件 1.12 保密事项 1.13 遵守法律 1.14 共同的与各自的责任 2 雇主 2.1 进入现场的权利 2.2 许可、执照和批准 2.3 雇主的人员 2.4 雇主的资金安排 2.5 雇主的索赔 3 工程师 3.1 工程师的职责和权力 3.2 工程师的授权 3.3 工程师的指示 3.4 工程师的撤换 3.5 决定 4 承包商 4.1 承包商的一般义务 4

10、.2 履约保证 4.3 承包商的代表 4.4 分包商 4.5 分包合同利益的转让 4.6 合作 4.7 放线 4.8 安全措施 4.9 质量保证 4.10 现场数据 4.11 接受的合同款额的完备性 4.12 不可预见的外界条件 4.13 道路通行权和设施 4.14 避免干扰 4.15 进场路线 4.16 货物的运输 4.17 承包商的设备 4.18 环境保护 4.19 电、水、气 4.20 雇主的设备和免费提供的材料 4.21 进度报告 4.22 现场保安 4.23 承包商的现场工作 4.24 化石 5 指定分包商 5.1 指定分包商的定义 5.2 对指定的反对 5.3 对指定分包商的支付

11、5.4 支付的证据 6 职员和劳工 6.1 职员和劳工的雇用 6.2 工资标准和劳动条件 6.3 为他人提供服务的人员 6.4 劳动法 6.5 工作时间 6.6 为职员和劳工提供的设施 6.7 健康和安全 6.8 承包商的监督 6.9 承包商的人员 6.10 承包商的人员和设备的记录 6.11 妨碍治安的行为 7 永久设备、材料和工艺 7.1 实施方式 7.2 样本 7.3 检查 7.4 检验 7.5 拒收 7.6 补救工作 7.7 对永久设备和材料的拥有权 7.8 矿区使用费 8 开工、延误和暂停 8.1 工程的开工 8.2 竣工时间 8.3 进度计划 8.4 竣工时间的延长 8.5 由公共

12、当局引起的延误 8.6 进展速度 8.7 误期损害赔偿费 8.8 工程暂停 8.9 暂停引起的后果 8.10 暂停时对永久设备和材料的支付 8.11 持续的暂停 8.12 复工 9 竣工检验 9.1 承包商的义务 9.2 延误的检验 9.3 重新检验 9.4 未能通过竣工检验 10 雇主的接收 10.1 对工程和区段的接收 10.2 对部分工程的接收 10.3 对竣工检验的干扰 10.4 地表需要恢复原状 11 缺陷责任 11.1 完成扫尾工作和修补缺陷 11.2 修补缺陷的费用 11.3 缺陷通知期的延长 11.4 未能补救缺陷 11.5 清除有缺陷的部分工程 11.6 进一步的检验 11.

13、7 进入权 11.8 承包商的检查 11.9 履约证书 11.10 未履行的义务 11.11 现场的清理 12 测量和估价 12.1 需测量的工程 12.2 测量方法 12.3 估价 12.4 省略 13 变更和调整 13.1 有权变更 13.2 价值工程 13.3 变更程序 13.4 以适用的货币支付 13.5 暂定金额 13.6 计日工 13.7 法规变化引起的调整 13.8 费用变化引起的调整 14 合同价格和支付 14.1 合同价格 14.2 预付款 14.3 期中支付证书的申请 14.4 支付表 14.5 用于永久工程的永久设备和材料 14.6 期中支付证书的颁发 14.7 支付 1

14、4.8 延误的支付 14.9 保留金的支付 14.10 竣工报表 14.11 申请最终支付证书 14.12 结清单 14.13 最终支付证书的颁发 14.14 雇主责任的终止 14.15 支付的货币 15 雇主提出终止 15.1 通知改正 15.2 雇主提出终止 15.3 终止日期时的估价 15.4 终止后的支付 15.5 雇主终止合同的权力 16 承包商提出暂停和终止 16.1 承包商有权暂停工作 16.2 承包商提出终止 16.3 停止工作及承包商的设备的撤离 16.4 终止时的支付 17 风险和责任 17.1 保障 17.2 承包商对工程的照管 17.3 雇主的风险 17.4 雇主的风险

15、造成的后果 17.5 知识产权和工业产权 17.6 责任限度 18 保险 18.1 有关保险的总体要求 18.2 工程和承包商的设备的保险 18.3 人员伤亡和财产损害的保险 18.4 承包商的人员的保险 19 不可抗力 19.1 不可抗力的定义 19.2 不可抗力的通知 19.3 减少延误的责任 19.4 不可抗力引起的后果 19.5 不可抗力对分包商的影响 19.6 可选择的终止、支付和返回 19.7 根据法律解除履约 20 索赔、争端和仲裁 20.1 承包商的索赔 20.2 争端裁决委员会的委任 20.3 未能同意争端裁决委员会的委任 20.4 获得争端裁决委员会的决定 20.5 友好解

16、决 20.6 仲裁 20.7 未能遵守争端裁决委员会的决定 20.8 争端裁决委员会的委任期满 附件 争端裁决协议书的通用条件 专用条件 附件 保证格式 . 投标函、合同协议书、争端裁决协议书格式 正 文 通用条件 1 一般规定 1.1 定义 在包括专用条件和本通用条件的合同条件（“ 本合同条件 ” ）中，以下措辞和用语的 含义如下所述。 除非上下文中另有要求， 指当事人和当事各方的词包括公司和其它法律 实体。 1.1.1 合同 1.1.1.1 “ 合同(Contract) ” 指合同协议书、中标函、投标函、本合同条件、规范、图 纸、资料表、以及在合同协议书或中标函中列明的其它进一步的文件(如

17、有时 )。 1.1.1.2 “ 合同协议书 (Contract Agreement) ” 指第 1.6 款【合同协议】中所说明的合 同协议 (如有时 )。 1.1.1.3 “ 中标函 (Letter of Acceptance) ” 指雇主对投标文件签署的正式接受函，包括 其后所附的备忘录(由合同各方达成并签定的协议构成)。在没有此中标函的情况 下，“ 中标函 ” 一词就指合同协议书，颁发或接收中标函的日期就指双方签订合同协议书 的日期。 1.1.1.4 “ 投标函 (Letter of Tender) ” 指名称为投标函的文件， 由承包商填写， 包括已 签字的对雇主的工程报价。 1.1.1.

18、5 “ 规范(Specification) ” 指合同中名称为规范的文件，及根据合同规定对规范 的增加和修改。此文件具体描述了工程。 1.1.1.6 “ 图纸(Drawings) ” 指合同中规定的工程图纸，及由雇主(或代表 )根据合同颁 发的对图纸的增加和修改。 1.1.1.7 “ 资料表 (Schedules) ” 指合同中名称为资料表的文件，由承包商填写并随投 标函提交。此文件可能包括工程量表、数据、列表、及费率和/或单价表。 1.1.1.8 “ 投标文件 (Tender) ” 指投标函和合同中规定的承包商应随投标函提交的其 它所有文件。 1.1.1.9 “ 投标函附录 (Appendi

19、x to Tender) ” 指名称为投标函附录并已填写完毕的文 件，附于投标函之后并构成投标函的一部分。 1.1.1.10 “ 工程量表 (Bill of Quantities) ” 和“ 计日工计划 (Daywork Schedule) ” 指资料 表中如此命名的文件 (如有时 )。 1.1.2 当事各方和当事人 1.1.2.1 “ 一方(Party) ” 指雇主或承包商 (根据上下文而定 )。 1.1.2.2 “ 雇主 (Employer) ” 指在投标函附录中指定为雇主的当事人或此当事人的合 法继承人。 1.1.2.3 “ 承包商 (Contractor) ” 指在雇主收到的投标函中指

20、明为承包商的当事人(一 个或多个 )及其合法继承人。 1.1.2.4 “ 工程师 (Engineer) ” 指雇主为合同之目的指定作为工程师工作并在投标函 附录中指明的人员，或由雇主按照第3.4 款【工程师的撤换】随时指定并通知承包商的 其他人员。 1.1.2.5 “ 承包商的代表 (Contractor s Representative) ” 指承包商在合同中指定的或 由承包商按照第 4.3 款【承包商的代表】随时指定的代表承包商的人员。 1.1.2.6 “ 雇主的人员 ” 指工程师，第 3.2 款【工程师的授权】 中所指的工程师助理以 及所有其他职员、 劳工和工程师或雇主的其他雇员；以及所

21、有其他由雇主或工程师作为 雇主的人员通知给承包商的人员。 1.1.2.7 “ 承包商的人员 ” 指承包商的代表和所有承包商在现场使用的人员，包括职 员、劳工和承包商及各分包商的其他雇员；以及其他所有帮助承包商实施工程的人员。 1.1.2.8 “ 分包商 ” 指合同中指明为分包商的所有人员，或为部分工程指定为分包商 的人员；及所有上述人员的合法继承人。 1.1.2.9 “ 争端裁决委员会 ” 指合同中如此命名的一个或三个当事人，或按照第20.2 款【争端裁决委员会的委任】或按照第20.3 款【未能同意争端裁决委员会的委任】指 定的其他人员 (一个或多个 )。 1.1.2.10 “ FIDIC”

22、指国际咨询工程师联合会。 1.1.3 日期、检验、期限和完成 1.1.3.1 “ 基准日期 ” 指提交投标文件截止日前28 天的当日。 1.1.3.2 “ 开工日期 ” 指按照第 8.1 款【工程的开工】通知的日期。 1.1.3.3 “ 竣工时间 ” 指在投标函附录中说明的 ,按照第 8.2 款【竣工时间】的规定， 由开工日期算起到工程或某一区段(视情况而定 )完工的日期 (包括按照第 8.4 款【竣工时 间的延长】决定的任何延期)。 1.1.3.4 “ 竣工检验 ” 指在雇主接收工程或某区段(视情况而定 )前按照第 9 款 【竣工检 验】进行的检验，此检验可在合同中说明、或由双方协商决定、或

23、以变更的形式被指示 进行。 1.1.3.5 “ 接收证书 ” 指按照第 10 条【雇主的接收】颁发的证书。 1.1.3.6 “ 竣工后的检验 ” 指合同中规定的， 在雇主接收了工程或某区段(视情况而定 ) 后，按照特殊应用条款的规定进行的检验(如有时 )。 1.1.3.7 “ 缺陷通知期 ” 指根据投标函附录中的规定， 从工程或区段按照第10.1 款 【工 程或区段的接收】被证明完工的日期算起，到按照第11.1 款【完成扫尾工作和修补缺 陷】通知工程或该区段 (视情况而定 )中的缺陷的期限 (包括按照第 11.3 款【缺陷通知期 的延长】决定的任何延期)。 1.1.3.8 “ 履约证书 ” 指

24、按照第 11.9 款【履约证书】颁发的证书。 1.1.3.9 “ 日” 指一个公历日，而 “ 年” 指 365 天。 1.1.4 款项与支付 1.1.4.1 “ 接受的合同款额 ” 指雇主在中标函中对实施、完成和修补工程所接受的金 额。 1.1.4.2 “ 合同价格 ” 指第 14.1 款【合同价格】中定义的价格，包括根据合同所做的 调整。 1.1.4.3 “ 费用” 指承包商在现场内或现场外正当发生(或将要发生 )的所有开支， 包括 管理费和类似支出，但不包括利润。 1.1.4.4 “ 最终支付证书 ” 指按照第 14.13 款【最终支付证书的颁发】颁发的支付证 书。 1.1.4.5 “ 最

25、终报表 ” 指第 14.11 款【最终支付证书的申请】中定义的报表。 1.1.4.6 “ 外币” 指可用来支付部分 (或全部 )合同价格的某种货币，但不指当地货币。 1.1.4.7 “ 期中支付证书 ” 指根据第 14 条【合同价格和支付】颁发的付款证书，但不 包括最终支付证书。 1.1.4.8 “ 当地币 ” 指工程所在国的货币。 1.1.4.9 “ 支付证书 ” 指按照第 14 条【合同价格和支付】颁发的支付证书。 1.1.4.10 “ 暂定金额 ” 指合同中指明为暂定金额的一笔金额(如有时 )，用于按照第 13.5 款【暂定金额】实施工程的任何部分或提供永久设备、材料和服务的一笔金额(如

26、 有时)。 1.1.4.11 “ 保留金 ” 指雇主按照第 14.3 款【期中支付证书的申请】扣留并按第14.9 款【保留金的支付】支付的累计的保留金。 1.1.4.12 “ 报表” 指承包商按照第14 条【合同价格和支付】申请支付证书时作为申 请一部分而提交的报表。 1.1.5 工程和货物 1.1.5.1 “ 承包商的设备 ” 指用于实施和完成工程以及修补缺陷所需要的全部机械、 仪器、车辆和其它设备。其中不包括临时工程、雇主的设备(如有时 )、永久设备、材料 和所有其它将构成或构成永久工程一部分的任何物品。 1.1.5.2 “ 货物 ” 指承包商的设备、材料、永久设备和临时工程，或视情况指其

27、中之 一。 1.1.5.3 “ 材料” 指将构成或构成部分永久工程的各类物品(永久设备除外 )，包括由承 包商按照合同仅负责供应的材料(如有时 )。 1.1.5.4 “ 永久工程 ” 指将由承包商按照合同实施的永久工程。 1.1.5.5 “ 永久设备 ” 指将构成或构成部分永久工程的机械、仪器和车辆。 1.1.5.6 “ 区段” 指投标函附录中指明为区段的部分工程(如有时 )。 1.1.5.7 “ 临时工程 ” 指为了实施和完成永久工程以及修补任何缺陷在现场上所需的 各种类型的临时工程 (承包商的设备除外 )。 1.1.5.8 “ 工程” 指永久工程和临时工程，或视情况指其中之一。 1.1.6

28、 其它定义 1.1.6.1 “ 承包商的文件 ” 指由承包商按照合同规定提交的计算书、计算机程序及其 它软件、图纸、手册、模型、和其它技术性文件(如有时 )。 1.1.6.2 “ 工程所在国 ” 指现场 (或大部分现场 )所在的国家，永久工程将在此实施。 1.1.6.3 “ 雇主的设备 ” 指规范中说明的，在实施工程的过程中，雇主提供给承包商 使用的机械、仪器和车辆(如有时 )；但不包括尚未被雇主接收的永久设备。 1.1.6.4 “ 不可抗力 ” 如第 19 条【不可抗力】中所定义。 1.1.6.5 “ 法律” 指所有国家 (或州)的立法、法令、法规和其它法律、任何合法设立的 政府机构的规章和

29、章程。 1.1.6.6 “ 履约保证 ” 指第 4.2 款【履约保证】中的保证 (可能有多份 )。 1.1.6.7 “ 现场 ” 指永久工程将要实施且永久设备和材料将运达的地点，及其它合同 中规定为现场一部分的地点。 1.1.6.8 “ 不可预见 ” 指一个有经验的承包商在提交投标文件那天还不能合理预见 的。 1.1.6.9 “ 变更” 指按照第 13 条【变更和调整】被指示或批准作为变更的对工程的任 何变动。 1.2 解释 在合同中，除非文中另有规定，否则： （a） 表示阳性、阴性或中性的词包括所有的性别； （b） 单数形式的词亦包括复数含义，复数形式的词亦包括单数含义； （c） 包括“ 同

30、意” 、“ 批准” 或“ 协议” 这些字眼的规定，要求将涉及的协议书面记录 下来，且 （d） “ 书面的” 或“ 书面地 ” 指手写、打字、印刷或运用电子技术制做，并形成了永 久性的记录。 解释本合同条件时，不应考虑旁注和其它标题。 1.3 通讯联络 在合同条件中，无论何处述及发出或颁发批准、证书、同意、决定、通知和要求， 这些通讯联络均应： （a） 为书面的，且应派人面交并取得收据，或者邮寄，或由信使送达，或按投标 函附录中所列通过经同意的电子传输系统传输；且 （b） 递交、邮寄或传输到投标函附录中规定的收件人地址。但是： （i） 如果收件人发出了更改地址的通知，其后的信件应投送到相应的地址

31、；且 （ii） 如果收件人在要求批准或同意时没有另做说明，此批准或同意可送达发出要 求的地址。 批准、证书、同意及决定不得被无理扣压或拖延。向一方颁发证书时，颁发者应向 另一方送交一份复印件。 当另一方或工程师向一方发出通知时，应向工程师或另一方送 交一份复印件 (视情况而定 )。 1.4 法律和语言 合同应受投标函附录中规定的国家(或其它管辖区域 )的法律的制约。 如果合同的任何部分使用一种以上语言编写，从而构成了不同的版本， 则以投标函 附录中规定的主导语言编写的版本优先。 往来信函应使用投标函附录中规定的语言。如果投标函附录中没有规定， 则往来信 函应使用编写合同 (或大部分合同 )的语

32、言。 1.5 文件的优先次序 构成合同的各个文件应被视作互为说明的。为解释之目的，各文件的优先次序如下： （a） 合同协议书 (如有时 )， （b） 中标函， （c） 投标函， （d） 专用条件， （e） 本通用条件 （f） 规范 （g） 图纸，和 （h） 资料表以及其它构成合同一部分的文件。 如果在合同文件中发现任何含混或矛盾之处，工程师应颁发任何必要的澄清或指 示。 1.6 合同协议书 除非双方另有协议，否则双方应在承包商收到中标函后的28 天内签订合同协议书。 合同协议书应以专用条件后所附的格式为基础。法律规定的与签订合同协议书有关的印 花税和其它类似费用 (如有时 )应由雇主承担。 1

33、.7 转让 任一方都不得转让整个或部分合同或转让根据合同应得的利益或权益。但一方： （a） 经另一方的事先同意可以转让整个或部分合同，决定权完全在于另一方， 及 （b） 可将其按照合同对任何到期或将到期的金额所享有的权利，以银行或金融机 构作为受益人，作为抵押转让出去。 1.8 文件的保管和提供 规范和图纸应由雇主保护和保管。除非合同另有规定， 否则雇主应向承包商提供合 同及每份后续图纸的两份复印件，承包商可自行复制或要求雇主为其提供更多的复印 件，但费用自理。在移交给雇主之前，每份承包商的文件都应由承包商来保护和保管。 除非合同另有规定，否则承包商应向工程师提供6 份承包商的所有文件的复印件

34、。 承包商应在现场保留一份合同的复印件、规范中列出的所有文件、 承包商的文件 (如 有时)、图纸和变更以及其它按照合同收发的往来信函。雇主的人员有权在任何合理的 时间查看和使用所有上述文件。 如果一方在用于施工的文件中发现了技术性错误或缺陷，应立即向另一方通知此类 错误或缺陷。 1.9 拖延的图纸或指示 当因必要的图纸或指示不能在一合理的特定时间内颁发给承包商，从而可能引起工 程延误或中断时，承包商应通知工程师。 通知中应包括所必需的图纸或指示的详细内容、 应颁发的详细理由和时间， 以及如果因图纸或指示迟发可能造成的延误或中断的具体性 质和程度。 如果因工程师未能在一合理的、且已在(附有详细证

35、据的 )通知中说明的时间内颁发 承包商在通知中要求的图纸或指示，而导致承包商延误和 (/或)招致费用增加时， 承包商 应向工程师发出进一步的通知，且按照第20.1 款【承包商的索赔】有权获得： （a） 根据第 8.4 款【竣工时间的延长】对任何此类延误的一段延期，如果竣工被 拖延或将被拖延；及 （b） 对此费用加上合理利润的支付，此支付应包括在合同价中。 收到上述进一步的通知后，工程师应按照第3.5 款【决定】对这些事项表示批准或 作出决定。 但是，如果工程师未能及时提供图纸或指示是由承包商的错误或延误(包括递交承 包商的文件时的错误和延误)引起的，则承包商无权获得上述延期、费用或利润。 1.

36、10 雇主使用承包商的文件 在合同双方之间，承包商应对承包商的文件和其它由承包商(或承包商授权的人员 ) 编制的设计文件保留版权和其它知识产权。 应认为承包商通过签订合同给予了雇主复印、使用及传输(包括修改和使用对其的 修改)承包商的文件的免费使用的许可证，此许可证是无限期的、可转让且非专用的。 此许可证应： （a） 在工程各有关部分的实际或预期工作期（取较长者）内有效， （b） 使任何合法拥有工程有关部分的当事人为完成、操作、维护、改变、调整、 修理和拆除工程之目的，复印、使用、传输承包商的文件，且 （c） 在承包商的文件采用计算机程序和其它软件形式的情况下，允许其在置于现 场及其它合同中许

37、可的地点的计算机(包括由承包商提供的代用计算机)上使用。 未经承包商同意， 雇主不得因本款规定外的任何目的为第三方复印、使用或传输承 包商的文件及其它任何由承包商(或承包商授权的人员 )编制的设计文件。 1.11 承包商使用雇主的文件 在合同双方之间，雇主应对规范、图纸和其它由雇主(或雇主授权的人员 )编制的设 计文件保留版权和其它知识产权。承包商可为合同之目的，自费复印、使用、及传输上 述文件。除非因履行合同而必需， 否则不经雇主同意， 承包商不得为第三方复印、 使用、 或传输上述文件。 1.12 保密事项 为证实承包商是否遵守合同， 他应按照工程师的合理要求透露其要求的保密事项和 其它情况

38、。 1.13 遵守法律 除非在专用条件中另有说明，履行合同时，承包商应遵守适用的法律的规定： （a） 雇主应已经 (或将要 )获得永久工程的规划、分区和其它类似许可，及规范中 说明已经 (或将要 )由雇主取得的其它许可；雇主应保障承包商不受其未得到上述许可的 后果的侵害；且 （b） 对于法律中要求的与实施、 完成工程和修补缺陷有关的各项事宜，应由承包 商发出通知、支付税款、关税和费用，并获得所有的许可、许可证和批准；承包商应保 障雇主免遭其未做到上述要求的后果的损失。 1.14 共同的与各自的责任 如果承包商是由两个或两个以上当事人组成的联营体、联合集团或其它联合团体 时： （a） 应认为上述

39、当事人应向雇主对合同的履行负共同的与各自的责任； （b） 上述当事人应向雇主通知他们的负责人，此负责人有权管理承包商及其中每 位成员；且 （c） 没有雇主的事先同意，承包商不得改变其组成或法律地位。 2. 雇主 2.1 进入现场的权利 雇主应在投标函附录中注明的时间（或各时间段） 内给予承包商进入和占用现场所 有部分的权利。此类进入和占用权可不为承包商独享。如果合同要求雇主赋予(承包商 ) 对基础、结构、永久设备或通行手段的占用权，则雇主应在规范注明的时间内按照规范 中规定的方式履行该职责。 但是在收到履约保证之前， 雇主可以不给予任何此类权利或 占用。 如果投标函附录中未注明时间， 则雇主应

40、在一合理的时间内给予承包商进入现场和 占用现场的权利，此时间应能使承包商可以按照第8.3 款【进度计划】提交的进度计划 顺利开始施工。 如果由于雇主一方未能在规定时间内给予承包商进入现场和占用现场的权利，致使 承包商延误了工期和 (或)增加了费用，承包商应向工程师发出通知， 并依据第 20.1 款 【承 包商的索赔】，有权： (a) 如果竣工已经或将被延误，根据第8.4 款【竣工时间的延长】的规定，对所有 此类延误获得延长的工期， ；以及 (b) 获得任何有关费用加上合理利润的支付，并将之加入合同价格。 在收到此通知后，工程师应按照第3.5 款【决定】对此事作出商定或决定。 然而，如果雇主的过

41、失（并且在一定程度上）是由于承包商的某些错误或延误造成 的， 包括承包商的文件中的错误或提交的延误，则承包商无权要求获得此类延长的工期、 费用或利润。 2.2 许可、执照和批准 雇主应根据承包商的请求， 为以下事宜向承包商提供合理的协助（如果他的地位能 够做到） ，以帮助承包商： (a) 获得与合同有关的但不易取得的工程所在国的法律的副本，以及 (b) 申请法律所要求的许可、执照或批准，包括 (i) 依据第 1.13 款【遵守法律】要求承包商必须获得的， (ii) 为了货物的运送，包括清关所需的，以及 (iii) 当承包商的设备运离现场而出口时所需的。 2.3 雇主的人员 雇主有责任保证现场的

42、雇主的人员和雇主的其他承包商： (a) 依照第 4.6 款【合作】为承包商的工作提供合作，以及 (b) 采取类似于承包商按照第4.8 款【安全措施】 (a)、(b)和(c)段和第 4.18 款【环 境保护】的要求而应采取的措施。 2.4 雇主的资金安排 在接到承包商的请求后，雇主应在28 天内提供合理的证据，表明他已作出了资金 安排，并将一直坚持实施这种安排，此安排能够使雇主按照第14 条【合同价格和支付】 的规定支付合同价格（按照当时的估算值）的款额。如果雇主欲对其资金安排做出任何 实质性变更，雇主应向承包商发出通知并提供详细资料。 2.5 雇主的索赔 如果雇主认为按照任何合同条件或其它与合

43、同有关的条款规定他有权获得支付和 （或）缺陷通知期的延长，则雇主或工程师应向承包商发出通知并说明细节。但对于按 照第 4.19 款【电、水、气】、第 4.20 款【雇主的设备及免费提供的材料】的规定，承 包商应支付的款额或其它因承包商要求某些服务而应支付的款额，则无须发出通知。 当雇主意识到某事件或情况可能导致索赔时应尽快地发出通知。涉及任何延期的通 知应在相关缺陷通知期期满前发出。 在细节中应详细说明索赔条款或其它依据，包括雇主按照合同认为他自己有权获得 的费用和（或）延期的证明，工程师应依据第3.5 款【决定】作出商定或决定：(i) 雇 主有权获得的由承包商支付的款额(如有时 )，以及 /

44、或 (ii) 依据第 11.3 款【缺陷通知期 的延长】给予缺陷通知期的延长（如有时）。 此笔款额应在合同价格及支付证书中扣除。雇主仅有权从支付证书中确定的款额中 抵消或扣除，或依据本款向承包商另外提出索赔。 3. 工程师 3.1 工程师的职责和权力 雇主应任命工程师， 该工程师应履行合同中赋予他的职责。工程师的人员包括有恰 当资格的工程师以及其他有能力履行上述职责的专业人员。 工程师无权修改合同。 工程师可行使合同中明确规定的或必然隐含的赋予他的权力。如果要求工程师在行 使其规定权力之前需获得雇主的批准，则此类要求应与合同专用条件中注明。雇主不能 对工程师的权力加以进一步限制，除非与承包商达

45、成一致。 然而，每当工程师行使某种需经雇主批准的权力时，则被认为他已从雇主处得到任 何必要的批准（为合同之目的） 。 除非合同条件中另有说明，否则： (a) 当履行职责或行使合同中明确规定的或必然隐含的权力时，均认为工程师为雇 主工作。 (b) 工程师无权解除任何一方依照合同具有的任何职责、义务或责任，以及 (c) 工程师的任何批准、审查、证书、同意、审核、检查、指示、通知、建议、请 求、检验或类似行为（包括没有否定） ，不能解除承包商依照合同应具有的任何责任， 包括对其错误、漏项、误差以及未能遵守合同的责任。 3.2 工程师的授权 工程师可以随时将他的职责和权力委托给助理，并可撤回此类委托或

46、授权。 这些助 理包括现场工程师和（或）指定的对设备和（或）材料进行检查和（或）检验的独立检 查人员。此类委托、授权或撤回应是书面的并且在合同双方接到副本之前不能生效。但 是工程师不能授予其按照第3.5 款【决定】的规定决定任何事项的权力，除非合同双方 另有协议。 助理必须是合适的合格人员， 有能力履行这些职责以及行使这种权力，并且能够流 利地使用第 1.4 款【法律和语言】中规定的语言进行交流。 被委托职责或授予权力的每个助理只有权力在其被授权范围内对承包商发布指示。 由助理按照授权作出的任何批准、审查、证书、同意、审核、检查、指示、通知、建议、 请求、检验或类似行为，应与工程师作出的具有同

47、等的效力。 但： (a) 未对任何工作、永久设备及材料提出否定意见并不构成批准，也不影响工程师 拒绝该工作、永久设备及材料的权利； (b) 如果承包商对助理的任何决定或指示提出质疑，承包商可将此情况提交工程 师，工程师应尽快对此类决定或指示加以确认、否定或更改。 3.3 工程师的指示 工程师可以按照合同的规定 （在任何时候） 向承包商发出指示以及为实施工程和修 补缺陷所必需的附加的或修改的图纸。承包商只能从工程师以及按照本条款授权的助理 处接受指示。 如果某一指示构成了变更，则适用于第13 条【变更和调整】。 承包商必须遵守工程师或授权助理对有关合同的某些问题所发出的指示。只要有可 能，这些指

48、示均应是书面的。如果工程师或授权助理： (a) 发出一口头指示； (b) 在发出指示后 2 个工作日内，从承包商（或承包商授权的他人）处接到指示的 书面确认； 以及 (c) 在接到确认后2 个工作日内未颁发一书面拒绝和（或）指示作为回复，则此 确认构成工程师或授权助理的书面指示（视情况而定）。 3.4 工程师的撤换 如果雇主准备撤换工程师，则必须在期望撤换日期42 天以前向承包商发出通知说 明拟替换的工程师的名称、 地址及相关经历。 如果承包商对替换人选向雇主发出了拒绝 通知，并附具体的证明资料，则雇主不能撤换工程师。 3.5 决定 每当合同条件要求工程师按照本款规定对某一事项作出商定或决定时

49、，工程师应与 合同双方协商并尽力达成一致。如果未能达成一致， 工程师应按照合同规定在适当考虑 到所有有关情况后作出公正的决定。 工程师应将每一项协议或决定向每一方发出通知以及具体的证明资料。每一方均应 遵守该协议或决定，除非和直到按照第20 条【索赔、争端和仲裁】规定作出了修改。 4. 承包商 4.1 承包商的一般义务 承包商应按照合同的规定以及工程师的指示（在合同规定的范围内） 对工程进行设 计、施工和竣工，并修补其任何缺陷。 承包商应为工程的设计、 施工、竣工以及修补缺陷提供所需的临时性或永久性的永 久设备、合同中注明的承包商的文件、所有承包商的人员、货物、消耗品以及其他物品 或服务。 承包商应对所有现场作业和施工方法的完备性、稳定性和安全性负责。 除合同中规 定的范围，承包商 (i)应对所有承包商的文件、 临时工程和按照合同规定对每项永久设备和材料的所做 的设计负责；以及 (ii)但对永久工程的设计或规范不负责任。 在工程师的要求下， 承包商应提交为实施工程拟采用的方法以及所作安排的详细说 明。在事先未通知工程师的情况下，不得对此类安排和方法进行重大修改。 如果合同中明确规定由承包商设计部分永久工程，除非专用条件中另有规定， 否则： (a) 承包商应按照合同中说明的程序向工程师提交该部分工程的承包商的文件； (b) 承包商的文件必须符合规范和图纸，并使用第1