《【合同范文】电力施工简易合同范本[1].docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《【合同范文】电力施工简易合同范本[1].docx（6页珍藏版）》请在三一文库上搜索。
1、第 1 页 电力施工简易合同范本1 特征码 cnpcICIyhOSLDdVlhpvk 发包人： 承包人： 依照中华人民共和国合同法 、 中华人民共和国建筑法 及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的 原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方遵照执行。 一、工程概况 1、工程名称： ； 2、工程地点： ； 3、工程范围： ；（详见施工图纸内容） ； 4、承包方式： . 5、材料及工艺补充说明（详见施工图纸内容） 二、合同工期及工期延误 1、开工日期： 年 月 日 ，竣工日期 年 月 日 ，合同工 期总天数 天（以实际进场施工之日算起） ； 2、由于承包人的责任未按本合同规定的
2、日期竣工，每逾期 一日，承包人向发包人支付合同价款万分之 的违约金，算 至验收合格之日； 第 2 页 3、因以下原因造成工期延误，工期相应顺延： a 发包人未能按约定提供（或确认）施工图纸及开工条件； b 发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款； c 发包人代表（或监理工程师）未按约定提供指令、批准 等，致使施工不能正常进行； d 设计变更或工程量增加； e 非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过 小时； f 不可抗力； g 其他非因承包人原因造成停工累计超过 小时。 4、承包人在以上情况发生后 日内，就延误的工期以书面 形式向发包人代表（或监理工程师）提出报告；发包人代表 （或监理
3、工程师）在收到报告后 日内予以确认，逾期不予确认 提出修改意见，视为同意顺延工期。 三、质量标准 工程质量标准：合格、按照钢结构施工质量验收规范 验收。 四、合同价款 总计合同金额（大写） （人民币） ，小写￥ . 五、工程款结算及支付 1、主钢构进场之日起 日内，发包人向承包人支付工程合 第 3 页 同总价款的 的进度款； 2、纲结构主体完工之日起 日内，发包人向承包人支付工 程合同总价款的 的进度款； 3、工程全部完工之日起 日内，发包人向承包人支付工程 合同总价款的 的进度款；承包人向发包人开具工程合同总价款 的银行保函作为保修金，发包人于壹年内返还承包人； 六、施工准备 1、承包人在合
4、同签定后 日内免费完成图纸的设计和细化， 完成后由发包人提交给设计院，承包人协同参与技术交底以便 图纸通过。 2、发包人在施工前应负责做好三通一平工作，提供基准测 量点，免费提供施工用水、电； 3、发包人应办理完备项目报建、图样签章手续，协调好周 边及有关部门关系； 4、承包人于接到审查合格图纸 日内完成主构件的加工并 运抵工地现场 5、承包人严格按照施工图纸中的材料进行采购和加工，并 提供主要钢材，彩板的质量保证书； 七、安全施工与检查 1、承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按 安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的 监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患
5、； 第 4 页 2、发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育， ； 发包人不得要求承包人违反安全管理规定进行施工，因发包人 原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用； 3、如发生安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部 门并通知发包人，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任 方承担发生的费用； 4、当发包人与承包人对事故责任有争议时，应按政府有关 部门的认定处理。 八、工程竣工验收及保修 1、承包人在工程竣工前三日内，应将验收日期以书面形式 通知发包人届时验收，如发包人不能按期参加验收，须提前通 知承包人，并与承包人另行商定验收日期，但发包人必须承认 承包人的竣工时间；发包人
6、推迟验收，其间所发生的管理费和 其他损失均由发包人承担； 2、发包人收到承包人的验收通知未提出异议，但到期又不 按期组织验收或发包人提前使用的，视为验收合格； 3、竣工工程经验收合格之日，办理工程移交，从验收之日 起三日内移交完毕，如发包人不按期接管，致使工程发生损失， 应由发包人承担； 4、工程已基本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决， 致使该项工程不能全部按期竣工，可作减项竣工，并对已完成 工程进行竣工验收和办理移交手续； 第 5 页 5、自工程竣工验收合格之日起壹年内承包人对工 工程负责免费保修，保修期限届满后，承包人提供终身优惠服 务。 九、现场代表 发包人现场代表，承包人现场代表
7、 ，双方 代表的权利义务按本合同约定，解决工程中所遇问题的协商、 及决策意见的签证、处理；如一方换人时应提前三天书面通知 对方。 十、违约责任 一方违约时，除前面条款另有约定外，违约方支付违约金 万元。 十一、争议解决 双方约定，在履行合同过程中产生争议时，双方应及时协 商，协商不成，任何一方应向 人民法院起诉。 十二、附则 本合同未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定 附则条款，作为本合同之附件，与本合同具有同等效力；本合 同以双方签字盖章后生效，一式四份，发包人与承包人各执二 第 6 页 份，具有同等法律效力。 组成本合同的文件包括： 1、本合同 2、标准、规范及有关技术文件 3、图纸 4、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件 合同订立时间：年月日 合同订立地点： 本合同共 页 发包人： 承包人： 住所： 住所： 法定代表人： 法定代表人： 电话： 电话： 传真： 传真： 开户银行： 开户银行： 账 号： 账 号： 邮政编码： 邮政编码：