【合同范文】钢结构施工合同[1].docx

《【合同范文】钢结构施工合同[1].docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《【合同范文】钢结构施工合同[1].docx（12页珍藏版）》请在三一文库上搜索。

1、第 1 页 钢结构施工合同1 特征码 zAfNNRYQaXxOsLxpEyMB 合同编号_ 工程名称：_ 工程编号：_ 发包方：_ 承包方：_ 签订时间：_ 签订地点：_ 根据中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包合 同条例及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务 和经济责任，经双方协商同意签订本合同。 第一条 工程项目 一、工程名称：_ 二、工程地点：_ 三、工程项目批准单位： 四、承包范围和内容：（详 见工程项目一览表） ；工程建筑面积_（平方米） ；其 它：_ 五、工程造价：_（万元） ，其中土建： _（万元） ，安装：_（万元） 。 第 2 页 第二条 施工准备 一、发包方：

2、 月_日前做好建筑红线以外的“三通” ，负 责红线外进场道路的维修。 月_日前，负责接通施工现场总的施工用水 源、电源、变压器（包括水表、配电板） ，应满足施工用水、用 电量的需要。做好红线以内场地平整，拆迁障碍物的资料。 本合同签订后_天内提交建筑许可证。 合同签订后_天内（以收签最后一张图纸为准） 提供完整的建筑安装施工图份，施工技术资料（包括地质及 水准点座标控制点）_份。 组织承、发包双方和设计单位及有关部门参加施工图 交底会审，并做好三方签署的交底会审纪要，在天内分送有 关单位，天内提供会审纪要和修改施工图_份。 二、承包方： 负责施工区域的临时道路、临时设施、水电管线的铺 设、管理

3、、使用和维修工作； 组织施工管理人员和材料、施工机械进场； 编制施工组织设计或施工方案、施工预算、施工总进 度计划，材料设备、成品、半成品等进场计划（包括月计划） ， 用水、用电计划，送发包方 第三条 工程期限 第 3 页 一、根据国家工期定额和使用需要，商定工程工期为 _天（日历天） ，自_年_月_日开工至 _年_月_日竣工验收（附各单位工程开竣 工日期，见附表一） 。 二、开工前_天，承包方向发包方发出开工通知书。 三、如遇下列情况，经发包方现场代表签证后，工期相应 顺延： 按施工准备规定，不能提供施工场地、水、电源道路 未能接通，障碍物未能清除，影响进场施工； 凡发包方负责供应的材料、设

4、备、成品或半成品未能 保证施工需要或因交验时发现缺陷需要修、配、代、换而影响 进度； 不属包干系数范围内的重大设计变更，提供的工程地 质资料不准，致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因而 影响进度； 在施工中如因停电、停水小时以上或连续间歇性停 水、停电天以上（每次连续小时以上） ，影响正常施工； 非承包方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施 工； 未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差 价款而影响施工； 人力不可抗拒的因素而延误工期。 第 4 页 第四条 工程质量 一、本工程质量经双方研究要求达到： 二、承包方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发 的建筑工程规范、规程和标准进

5、行施工，并接受发包方派驻代 表的监督。 三、承包方在施工过程中必须遵守下列规定： 由承包方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品 必须按有关规定提供质量合格证，或进行检验合格后方可用于 工程； 由发包方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品 也必须有质量合格 格证方可用于工程。对材料改变或代用必须经原设计单位同意 并发正式书面通知和发包方派驻代表签证后，方可用于工程； 隐蔽工程必须经发包方派驻代表检查、验收签章后， 方可进行下一道工序； 承包方应按质量验评标准对工程进行分项、分部和单 位工程质量进行评定，并及时将单位工程质量评定结果送发包 方和质量监督站。单位工程结构完工时，应会同发包方、质量

6、 第 5 页 监督站进行结构中间验收； 承包方在施工中发生质量事故，应及时报告发包方派 驻代表和当地建筑工程质量监督站。一般质量事故的处理结果 应送发包方和质量监督站备案；重大质量事故的处理方案，应 经设计单位、质量监督站、发包方等单位共同研究，并经设计 建设单位签证后实施； 工程竣工后，承包方按规定对工程实行保修，保修时 间自通过竣工验收之日算起。 第五条 建筑材料、设备的供应、验收和差价处理 一、由发包方供应以下材料、设备的实物或指标（详见附 表二） ； 二、除发包方供应以外的其他材料、设备由承包方采购； 三、发包方供应、承包方采购的材料、设备，必须附有产 品合格证才能用于工程，任何一方认

7、为对方提供的材料需要复 验的，应允许复验。经复验符合质量要求的，方可用于工程， 其复验费由要求复验方承担；不符合质量要求的，应按有关规 定处理，其复验费由提供材料、设备方承担。 四、本工程材料和设备差价的处理办法： _ 第六条 工程价款的支付与结算 工程价款的支付和结算，应根据中国人民建设银行制定的 “基本建设工程价款结算办法”执行。 第 6 页 一、本合同签订后日内，发包方支付不少于合同总价 （或当年投资额）的备料款，计人民币_万元；临 时设施费，按土建工程合同总造价的_计人民币 万元，安装工程按人工费的_计人民币_万元； 材料设备差价_万元，分_次支付，每次支付时 间、金额 二、发包方收到

8、承包方的工程进度月报后必须在_日内按 核实的工程进度支付进度款，工程进度款支付达到合同总价的 _时，按规定比例逐步开始扣回备料款。 相关的合同范本弱电施工合同消防工程施工合同防水工 程施工合同爆破施工合同电力建设工程施工合同水利水 电工程施工协议书绿化施工合同水利水电工程施工协议 书装修施工协议书 三、工程价款支付达到合同总价款的时，不再按进 度付款，办完交工验收后，待保修期满连本息（财政拨款不计 息）一次支付给承包方。 四、如发包方拖欠工程进度款或尾款，应向承包方支付拖 欠金额日万分之_的违约金。 五、确因发包方拖欠工程款、代购材料价差款而影响工程 进度，造成承包方的停、窝工损失的，应由发包

9、方承担。 六、本合同造价结算方式： _ 第 7 页 七、承包方在单项工程竣工验收后_天内，将竣工结 算文件送交发包方和经办银行审查，发包方在接到结算文件 _天内审查完毕，如到期未提出书面异议，承包方可请求 经办银行审定后拨款。 第七条 施工与设计变更 一、发包方交付的设计图纸、说明和有关技术资料，作为 施工的有效依据，开工前由发包方组织设计交底和三方会审作 出会审纪要，作为施工的补充依据，承、发包双方均不得擅自 修改。 二、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方，承包 方及时以书面形式通知发包方，由发包方及时会同设计等有关 单位研究确定修改意见或变更设计文件，承包方按修改或变更 的设计文件进

10、行施工。若发生增加费用（包括返工损失、停工、 窝工、人员和机械设备调迁、材料构配件积压的实际损失）由 发包方负责，并调整合同造价。 三、承包方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下， 提出修改设计、修改工艺的合理化建议，经发包方、设计单位 或有关技术部门同意后采取实施，其节约的价值按国家规定分 配。 文章来源： 个人转载内容，请务必保留上面文章来源信息！任何媒体未经 许可不得任意转载！文章来源： 第 8 页 个人转载内容，请务必保留上面文章来源信息！任何媒体未经 许可不得任意转载！合同编号：_ 甲 方：_ 地 址：_ 电 话：_ R联系人：_ 传 真：_ 邮 编：_ 乙 方：_ 地 址：_ 电

11、 话：_ 联系人：_ 传 真：_ 邮 编：_ 甲乙双方为_（地点名称）弱电综合布线系统签订合同 如下： 一、工程概况 1、工程名称：_（地点名称）弱电综合布线系统 2、工程地址：_ 第 9 页 3、工程概况：金属桥架安装、信息点管路安装、信息点布线及 安装；机房光缆布线信息点布线及安装；协助安装防雷、消防 系统产品。 二、甲乙双方的责任和义务 1、甲方负责协调处理工地现场有关问题，保证现场正常施工的 必要条件。 2、乙方应按合同规定的时间施工、完工，在保证工程质量和工 程进度的前提下完成如下工作： 1）完成_（地点名称）弱电综合布线系统（工程量为： 约 400 米金属桥架安装；约_米的管路铺设

12、；约 _个信息点布线安装；约_个机房信息点布线 安装；约_条室内光缆布线；及协助安装防雷系统产品、 消防系统产品） 2）提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关 对应文档资料。 3、乙方保证统一着装（工作服）在现场施工及项目班组长每天 到场。 4、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作。 5、甲方应及时将工程材料运到现场，并存放在安全的仓库。 三、工程进度安排 1、在甲乙双方协商下，计划在_年_月 _日前全部完工。 第 10 页 2、若遇甲方无法提供施工条件，甲乙双方另行协商。 四、工程验收时间 工程完工后一月内，甲方应组织验收。无正当理由在一月内不 组织验收视为工程合格。

13、五、合同预算金额 本合同预算总金额为：（人民币）_元整（000.00） 六、结算方式 工程量进行到 50%时甲方向乙方支付合同总额_%的预 付款。工程验收合格后一周内付_%；余款_% 一年内付清。 乙方向甲方开据_省_市建筑安装专用发票 。 七、人力不可抗拒事故 如因战争、火灾、水灾、台风、地震和其它人力不可抗力事故 导致工期延误，则工期顺延，责任不在乙方。但乙方应立即通 知甲方，并有采取一切必要措施从速完成施工。 八、违约责任 甲方不按本合同第六条的规定支付工程款，应承担每天千分之 五的违约金。 乙方中途舍弃工程安装，合同金额不予支付处理；乙方不遵守 保密约定应承担合同金额的百分之五十的扣款。 九、解决争议的方式 第 11 页 本合同发生纠纷，双方应协商解决，协商未成，交乙方所在地 人民法院管辖。 十一、合同生效及其它 1、本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份，签字盖章即生效。 2、本合同所属的附件与本合同具有同等效力。 3、本合同执行过程中，签订的补充协议属合同的组成部分。 4、若有未尽事宜，双方友好协商解决。 甲方（签章）：_ 乙方（签章）： _ 法定代表或其委托人：_ 法定代表或其委托 人：_ 地 址：_ 地 址： _ 开户行：_ 开户行： _ 帐 号：_ 帐 号： _ 签约时间：_年_月_日 签约地点： _ 第 12 页