《【合同范文】零星建设工程施工合同参考[1].docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《【合同范文】零星建设工程施工合同参考[1].docx（8页珍藏版）》请在三一文库上搜索。
1、第 1 页 零星建设工程施工合同参考1 特征码 mlYsytGKNSxSYVBJaPHI 发包人(甲方):_ 承包人(乙方):_ 按照中华人民共和国合同法及其他有关法律、法规和政府 规章,遵循平等、互利、自愿和诚信原则双方就_工程的有关 事项协商一致,订立本合同。 第一条工程概况 1.1 工程名称:_ 1.2 工程地点:_ 1.3 承包范围:_(群体工程应附工程项目一览表见附件) 1.4 承包方式:_ 1.5 工期:本工程自年月日开工,于年月日竣工。 1.6 工程质量:_ 1.7 合同价款(人民币大写):_。 本价款为包干价,除本合同明文规定以外,不因任何原因做任何 调整。 第二条甲方工作 2
2、.1 开工前天,向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明份,并 向乙方进行现场交底。清除影响施工的障碍物。向乙方提供施 第 2 页 工所需的水、电、气及电讯等条件,办理施工所涉及的各种申请、 批件等手续。 2.2 指派为甲方驻工地代表,负责合同履行。对工程质量、进度 进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜。 2.3 委托监理公司进行工程监理,监理公司任命总监理工程师, 其职责在监理合同中应明确,并将合同副本交乙方份。 2.4 协助乙方保障周围建筑物及装修、设备管线、古树名木、 绿地等不受损坏。 2.5 如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线,负责到有关部门 办理相应审批手续。 2.6 协调
3、有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作。 2.7_。 第三条乙方工作 3.1 参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底,需要乙方 二次设计的工程,由乙方提供经甲方确认的施工图纸和作法说明 份,并拟定施工方案和进度计划,交甲方审定,二次设计费已包含 在合同价款中。 3.2 指派为乙方驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工, 保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。 3.3 严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境 保护规定,办理相关手续。严格按照图纸或作法说明进行施工, 做好各项质量检查记录。参加竣工验收,编制工程结算。 第 3 页 3.4 遵守国家或地方政府及
4、有关部门对施工现场管理的规定,妥 善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木。做好施 工现场保卫和垃圾消纳等工作,处理好由于施工带来的扰民问题 及周围单位(住户)的关系。 3.5 施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑 结构及各种设备管线。 3.6 工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成 品进行保护。 3.7_。 第四条关于工期的约定 4.1 甲方要求比合同约定的工期提前竣工时,应征得乙方同意, 如果乙方能够做到的,不应拒绝。 4.2 因甲方未按约定完成工作,影响工期,工期顺延。 4.3 因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期 不顺延。 4.4
5、因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可 抗力因素影响,导致停工 24 小时以上(一周内累计计算),工期相 应顺延。 第五条关于工程质量及验收的约定 5.1 本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和国家制订的与 本工程项目有关的施工及验收规范为质量评定验收标准。 5.2 本工程质量应达到本合同约定的质量标准,达不到约定标准 第 4 页 的,乙方应承担违约责任。 5.3 甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收 手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收,乙方可自行验 收,甲方应予承认。若甲方要求复验时,乙方应按要求办理复验。 若复验合格,甲方应承担复验费用,由此造成停工,工期
6、顺延;若 复验不合格,其复验及返工费用由乙方承担,工期不予顺延。 5.4 由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其 返工费用由甲方承担,工期顺延。 5.5 由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期 不顺延。 5.6 工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知日 内组织验收,并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能 组织验收,需及时通知乙方,另定验收日期。但甲方应承认竣工 第六条工程价款支付 6.1 本合同生效后,甲方分次,按下表约定支付工程款。 序号付款次序付款金额占合同价款百分比付款时间或付款条件 说明:若第一次付款为定金或预付款,应在“付款时间或付款条件
7、 “栏中注明 6.2 工程竣工验收后,乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。 甲方自接到上述资料天内审查完毕,到期未提出异议,视为同意。 第七条关于材料供应的约定 第 5 页 7.1 本工程甲方负责采购供应或由甲方指定的材料、设备(见附 表件二甲供材料设备一览表和附件三 甲控材料设备一览表),应为符合设计要求的合格产品,并应 按时供应到现场。凡约定由乙方提货的,甲方应将提货手续移交 给乙方,由乙方承担运输费用。由甲方供应的材料、设备发生了 质量问题或规格差异,对工程造成损失,责任由甲方承担。甲方 供应的材料,经乙方验收后,由乙方负责保管,保管费已包含在合 同价款中。由于乙方保管不当造成损失,由
8、乙方负责赔偿。 7.2 凡由乙方采购的材料、设备,如不符合质量要求或规格有差 异,应禁止使用。若已使用,对工程造成的损失由乙方负责。 第八条有关安全生产和防火的约定 8.1 甲方或乙方提供的施工图纸或作法说明,应符合中华人民 共和国消防条例和有关防火设计规范,否则,由此导致的有关 部门不批准、不验收或造成安全事故,由责任方承担。 8.2 乙方在施工期间应严格遵守建筑安装工程安全技术规程 、 建筑安装工人安全操作规程 、 中华人民共和国消防条例 和其他相关的法规、规范。 8.3 由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防 第 6 页 条例,导致发生安全或火灾事故,乙方应承担由此引发的一切
9、经 济损失和法律后果。 第九条奖励和违约责任 9.1 甲方不按本合同约定的时间支付工程款,每逾期一天,按应 付工程款总额的千分之三向乙方支付违约金。 9.2 由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方合同价 款千分之三的违约金。甲方要求提前竣工,乙方每提前一天,甲 方支付乙方元,作为奖励。 日期,并承担乙方的看管费用和相关费用。9.3 工程质量达不到 本合同约定的质量标准,乙方应无偿返工或修复,因此而延误的 工期不予顺延,乙方承担 9.1 条逾期交工的责任。 9.4 乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场周围建筑物、设备 管线、古树文物不变损害,否则应照价赔偿。 9.5 甲方未办理任何手续,
10、擅自同意拆改原有建筑物结构或设备 管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由甲方负责并承担损 失。 9.6 未经甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线,由 此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并承担损失。 9.7 未办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用,造成损失由甲 方负责。 9.8 因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终 止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。 第 7 页 第十条争议的处理 10.1 本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的 前提下,双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。 10.2 当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不
11、成时, 可向人民法院起诉。 第十一条其他约定 _。 第十二条附则 12.1 本工程需要进行保修或保险时,应另订协议。 12.2 本合同正本两份,双方各执一份。副本份,甲方执份,乙方 执份。 12.3 本合同履行完成后自动终止。 12.4 附件 (1)工程项目一览表 (2)甲供材料设备一览表 (3)甲控材料设备一览表 (4)施工图纸或作法说明 (5)会议纪要 (6)设计变更 (7)工程预算书 (8)其他 甲方(盖章):乙方(盖章): 第 8 页 法定代表人:法定代表人: 代理人:代理人: 单位地址:单位地址: 电话:电话: 传真:传真: 邮编:邮编: 开户银行:开户银行: 户名:户名: 帐号:帐号: 年月日年月日