《2019年喷锚网工程劳务施工合同协议书范本.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2019年喷锚网工程劳务施工合同协议书范本.docx（4页珍藏版）》请在三一文库上搜索。
1、编号： _喷锚网工程劳务施工合同甲方： _乙方： _签订日期： _年_月_日第1页共4页发包人：（以下简称甲方）承包人：（以下简称乙方）经甲、乙双方友好协商，甲方同意将喷锚网工程劳务委托乙方施工，为确保工程顺利进行，双方商定达成以下协议：一、工程名称：二、工程地点：三、工程范围：地下室基坑、 边坡喷锚支护施工工程，按甲方提供的设计图纸及要求进行施工，支护工程范围为整个基坑、边坡及甲方认为需要施工的部位的所有挂网喷射砼及锚杆、土钉、 注浆、 泄水孔等施工。四、承包方式：五、承包单价：六、付款方式：七、工期：从地下室面挖土开始起计工期，喷锚天（根据甲方土方开挖进度进行配合施工），若遇以下情况，甲方
2、认可工期可顺延：1、因天气下雨，土方不能开挖，支护无法施工；2、遇到特殊障碍物；第2页共4页3、停电或停水（连续时间为小时以上按一天计算）；4、非乙方原因造成停工；5、甲方未按规定要求付款；甲方土方开挖完成后的天内，乙方必须完成所有的喷锚施工工作内容，且机械设备退场。八、质量：严格按照现行规范及设计、甲方要求进行施工，确保施工质量。喷射砼的厚度按不少于cm 厚度进行施工。工程质量达到合格工程标准。九、甲、乙双方的责任：（一）甲方责任：1、负责清理施工场地内的障碍物（包括提供乙方施工进场道路和场地；提供基坑挖土与施工坡线的位置及场地和坑底标高）。2、提供乙方施工队伍及管理人员的住宿和办公用房；提
3、供工地施工水源、电源到基坑边，水泥、钢筋、砂、石、槽钢等主材。3、挖土机配合乙方机械设备、道路的施工。4、底板排水，支护栏杆上下排水沟集水井，硬化场地等由甲方负责。5、分层进行开挖施工，以便于喷锚的施工，如需搭设架子施工，搭架由甲方负责。（二）乙方的责任：1、按设计图纸及甲方的要求和技术操作规程施工。2、严格执行安全操作规程和施工现场有关规章、规定，确保安全施工，如出现安全事故，乙方自行承担。3、承担施工质量及安全责任，若喷锚支护出现因施工质量引起的一切责任及损失均由乙方承担，若非乙方原因造成的损失事故，则一切损失由责任方承担。4、支护施工期间负责工作面抽水、排水工作。5、基坑边到乙方施工工作面的所有水、电工作（甲方可提供配电箱）。第3页共4页6、喷锚施工所需的所有机械设备及配件（用于工程上的一次性材料除外）十、违约责任：1、乙方不得出现非甲方原因无故停工，如乙方达不到甲方的进度质量安全施工的要求，甲方有权单方面终止合同。2、乙方未按约定时间完成施工任务，每延误一天罚款元。十一、其它事项：1、本合同未尽事宜，另行协商解决。2、如因本协议的履行或其它相关事宜发生争议的，甲乙双方应友好协商解决，协商不成的双方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。3、本协议一式肆份，经双方签字后生效；甲乙方执两份，具有同等法律效力。甲方代表：乙方代表：开户银行：帐号：日期：日期：第4页共4页