《2019年工程施工委托合同协议书范本.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2019年工程施工委托合同协议书范本.docx（3页珍藏版）》请在三一文库上搜索。
1、工程施工委托合同甲 方： 乙 方： 签订日期： 年月日委托方（以下简称甲方） 联系方式：地址：受托方（以下简称乙方） ：联系方式：地址：依照中华人民共和国合同法 、中华人民共和国建筑法 及其他相关法律法规， 遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方友好协商达成如下协议：一、委托施工内容： 。二、工程地点： 。三、承包方式：甲方以固定总价款 元整（Y:元）委托给乙方。四、工期要求现场具备条件进场施工开始 个日历天；如遇不可抗为的因素工期给予相应顺延。五、付款方式工程竣工验收合格后一次性付清。六、质量标准工程施工合格。七、甲乙双方权利和义务1、甲方有权力到施工现场对工程进度、质量、安全等进行监
2、督。2、甲方有权利定期或不定期对工程进行检查，对发现的问题乙方必须及时整改。3、甲方应做好施工中的协调工作，尽量为乙方创造良好的施工环境。但如遇不可抗力的自 然灾害等原因导致工程窝工、 停工和延期， 甲方不负任何责任， 乙方应予理解并承担由此可 能带来的成本增加风险。4、乙方接受甲方委托，应按规定全面完成各项承包工作，并承担规定的承包人的全部义务和责任。5、乙方负责本工程所有安全事宜，如发生意外甲方不承担任何责任。八、争议解决本合同在履行过程中发生争议的， 双方应本着友好的方式协商解决， 协商不成可依法向 人民法院起诉。九、其他本合同一式两份， 双方签字或盖章后生效， 甲乙双方各持对方签字合同一份， 具有同等法律 效力。甲方（签章） ：签订日期： 年月日签约地点：乙方（签章） ：签订日期： 年月日签约地点：第 3页 共 3页