《拉运沙石料承包合同.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《拉运沙石料承包合同.doc(28页珍藏版)》请在三一文库上搜索。
1、拉运沙石料承包合同发包人:阿热勒镇托万克麦盖提村(以下简称甲方) 承包人: 杨路平(以下简称乙方) 经双方协商制定本条款,双方务必遵照执行。 一、承包项目: 阿热勒镇托万克麦盖提村铺砂石路项目二、施工内容:乙方负责石料拉运、平整路面,推土三、施工承包价格: 工程量及造价:工程量5.1km,单价50元/米,总造价贰拾伍万伍仟元整(¥255000元)。四、工期要求:乙方应严格按照甲方要求和标准施工(宽5米,厚30-40公分),不符合甲方要求的,甲方有权拒绝验收。五、工期:2014年1月15日开工至2014年2月5日竣工。六、验收标准:以甲方现场验收为准,甲方以验收结果确定为合格后方可填写验收单结算
2、。七、有下列情形之一,可以解除合同:1、甲、乙双方协商一致;1 / 282、因不可抗力指使不能实现合同目的;3、在履行期限届满之前,一方明确表示或者以自己行为表明不履行主要义务;4、一方延迟履行主要义务,经催告后15天内仍未履行;5、一方延迟履行义务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的。八、违约责任:甲、乙双方应严格履行合同规定的各项条款,如一方违约,由违约方承担责任,并参照合同法及双方商定的有关条款赔偿经济损失。九、解决合同争议的方式:本合同产生争议,甲、乙双方应本着友好协商的积极态度进行协商解决;协商不成的,可提请当地人民法院提起诉讼。十、本合同未尽事宜甲、乙双方协、商解决。本合同签定:
3、本合同签字、加盖双方印章后生效,本合同一式二份,甲、乙双方各执一份。甲方: 乙方:年 月 日 年 月 日2 / 28拉运沙石料承包合同发包人:阿热勒镇阿克哈尼喀村(以下简称甲方) 承包人: 杨路平(以下简称乙方) 经双方协商制定本条款,双方务必遵照执行。 一、承包项目: 阿热勒镇阿克哈尼喀村铺砂石路项目二、施工内容:乙方负责石料拉运、平整路面,推土三、施工承包价格: 工程量及造价:工程量5.2km,单价50元/米,总造价贰拾陆万元整(¥260000元)。四、工期要求:乙方应严格按照甲方要求和标准施工(宽5米,厚30-40公分),不符合甲方要求的,甲方有权拒绝验收。五、工期:2014年2月5日开
4、工至2014年2月25日竣工。六、验收标准:以甲方现场验收为准,甲方以验收结果确定为合格后方可填写验收单结算。3 / 28七、有下列情形之一,可以解除合同:1、甲、乙双方协商一致;2、因不可抗力指使不能实现合同目的;3、在履行期限届满之前,一方明确表示或者以自己行为表明不履行主要义务;4、一方延迟履行主要义务,经催告后15天内仍未履行;5、一方延迟履行义务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的。八、违约责任:甲、乙双方应严格履行合同规定的各项条款,如一方违约,由违约方承担责任,并参照合同法及双方商定的有关条款赔偿经济损失。九、解决合同争议的方式:本合同产生争议,甲、乙双方应本着友好协商的积极态
5、度进行协商解决;协商不成的,可提请当地人民法院提起诉讼。十、本合同未尽事宜甲、乙双方协、商解决。本合同签定:本合同签字、加盖双方印章后生效,本合同一式二份,甲、乙双方各执一份。甲方: 乙方:4 / 28年 月 日 年 月 日拉运沙石料承包合同发包人:阿热勒镇尤喀克麦盖提村(以下简称甲方) 承包人: 杨路平(以下简称乙方) 经双方协商制定本条款,双方务必遵照执行。 一、承包项目: 阿热勒镇尤喀克麦盖提村铺砂石路项目二、施工内容:乙方负责石料拉运、平整路面,推土三、施工承包价格: 工程量及造价:工程量6.8km,单价50元/米,总造价叁拾肆万元整(¥340000元)。四、工期要求:乙方应严格按照甲
6、方要求和标准施工(宽5米,厚30-40公分),不符合甲方要求的,甲方有权拒绝验收。五、工期:2014年1月20日开工至2014年2月20日竣工。5 / 28六、验收标准:以甲方现场验收为准,甲方以验收结果确定为合格后方可填写验收单结算。七、有下列情形之一,可以解除合同:1、甲、乙双方协商一致;2、因不可抗力指使不能实现合同目的;3、在履行期限届满之前,一方明确表示或者以自己行为表明不履行主要义务;4、一方延迟履行主要义务,经催告后15天内仍未履行;5、一方延迟履行义务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的。八、违约责任:甲、乙双方应严格履行合同规定的各项条款,如一方违约,由违约方承担责任,并参
7、照合同法及双方商定的有关条款赔偿经济损失。九、解决合同争议的方式:本合同产生争议,甲、乙双方应本着友好协商的积极态度进行协商解决;协商不成的,可提请当地人民法院提起诉讼。十、本合同未尽事宜甲、乙双方协、商解决。本合同签定:本合同签字、加盖双方印章后生效,本合同一式二份,甲、乙双方各执一份。6 / 28甲方: 乙方:年 月 日 年 月 日拉运沙石料承包合同发包人:阿热勒镇吐尔拜提阿热买里村热买里村(以下简称甲方) 承包人: 杨路平(以下简称乙方) 经双方协商制定本条款,双方务必遵照执行。 一、承包项目: 阿热勒镇吐尔拜提阿热买里村铺砂石路项目二、施工内容:乙方负责石料拉运、平整路面,推土三、施工
8、承包价格: 工程量及造价:工程量4.1km,单价50元/米,总造价贰拾万零伍仟元整(¥205000元)。四、工期要求:7 / 28乙方应严格按照甲方要求和标准施工(宽5米,厚30-40公分),不符合甲方要求的,甲方有权拒绝验收。五、工期:2014年1月25日开工至2014年2月25日竣工。六、验收标准:以甲方现场验收为准,甲方以验收结果确定为合格后方可填写验收单结算。七、有下列情形之一,可以解除合同:1、甲、乙双方协商一致;2、因不可抗力指使不能实现合同目的;3、在履行期限届满之前,一方明确表示或者以自己行为表明不履行主要义务;4、一方延迟履行主要义务,经催告后15天内仍未履行;5、一方延迟履
9、行义务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的。八、违约责任:甲、乙双方应严格履行合同规定的各项条款,如一方违约,由违约方承担责任,并参照合同法及双方商定的有关条款赔偿经济损失。九、解决合同争议的方式:本合同产生争议,甲、乙双方应本着友好协商的积极态度进行协商解决;协商不成的,可提请当地人民法院提起诉讼。8 / 28十、本合同未尽事宜甲、乙双方协、商解决。本合同签定:本合同签字、加盖双方印章后生效,本合同一式二份,甲、乙双方各执一份。甲方: 乙方:年 月 日 年 月 日拉运沙石料承包合同发包人:阿热勒镇依尔玛村(以下简称甲方) 承包人: 杨路平(以下简称乙方) 经双方协商制定本条款,双方务必遵照
10、执行。 一、承包项目: 阿热勒镇依尔玛村铺砂石路项目二、施工内容:乙方负责石料拉运、平整路面,推土三、施工承包价格: 工程量及造价:工程量5.5km,单价50元/米,总造价9 / 28贰拾柒万伍仟元整(¥275000元)。四、工期要求:乙方应严格按照甲方要求和标准施工(宽5米,厚30-40公分),不符合甲方要求的,甲方有权拒绝验收。五、工期:2014年2月5日开工至2014年3月5日竣工。六、验收标准:以甲方现场验收为准,甲方以验收结果确定为合格后方可填写验收单结算。七、有下列情形之一,可以解除合同:1、甲、乙双方协商一致;2、因不可抗力指使不能实现合同目的;3、在履行期限届满之前,一方明确表
11、示或者以自己行为表明不履行主要义务;4、一方延迟履行主要义务,经催告后15天内仍未履行;5、一方延迟履行义务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的。八、违约责任:甲、乙双方应严格履行合同规定的各项条款,如一方违约,由违约方承担责任,并参照合同法及双方商定的有关条款赔偿经济损失。九、解决合同争议的方式:10 / 28本合同产生争议,甲、乙双方应本着友好协商的积极态度进行协商解决;协商不成的,可提请当地人民法院提起诉讼。十、本合同未尽事宜甲、乙双方协、商解决。本合同签定:本合同签字、加盖双方印章后生效,本合同一式二份,甲、乙双方各执一份。甲方: 乙方:年 月 日 年 月 日拉运沙石料承包合同发包人
12、:阿热勒镇结格吉村(以下简称甲方) 承包人: 阿布拉.依萨米丁(以下简称乙方) 经双方协商制定本条款,双方务必遵照执行。 一、承包项目: 阿热勒镇结格吉村铺砂石路项目二、施工内容:11 / 28乙方负责石料拉运、平整路面,推土三、施工承包价格: 工程量及造价:工程量4.4km,单价45元/米,总造价壹拾玖万捌仟元整(¥198000元)。四、工期要求:乙方应严格按照甲方要求和标准施工(宽5米,厚30-40公分),不符合甲方要求的,甲方有权拒绝验收。五、工期:2014年4月5日开工至2014年5月15日竣工。六、验收标准:以甲方现场验收为准,甲方以验收结果确定为合格后方可填写验收单结算。七、有下列
13、情形之一,可以解除合同:1、甲、乙双方协商一致;2、因不可抗力指使不能实现合同目的;3、在履行期限届满之前,一方明确表示或者以自己行为表明不履行主要义务;4、一方延迟履行主要义务,经催告后15天内仍未履行;5、一方延迟履行义务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的。八、违约责任:12 / 28甲、乙双方应严格履行合同规定的各项条款,如一方违约,由违约方承担责任,并参照合同法及双方商定的有关条款赔偿经济损失。九、解决合同争议的方式:本合同产生争议,甲、乙双方应本着友好协商的积极态度进行协商解决;协商不成的,可提请当地人民法院提起诉讼。十、本合同未尽事宜甲、乙双方协、商解决。本合同签定:本合同签字
14、、加盖双方印章后生效,本合同一式二份,甲、乙双方各执一份。甲方: 乙方:年 月 日 年 月 日拉运沙石料承包合同发包人:阿热勒镇吐尔拜提喀拉都维村(以下简称甲方) 承包人: 阿布拉.依萨米丁(以下简称乙方) 13 / 28经双方协商制定本条款,双方务必遵照执行。 一、承包项目: 阿热勒镇吐尔拜提喀拉都维村铺砂石路项目二、施工内容:乙方负责石料拉运、平整路面,推土三、施工承包价格: 工程量及造价:工程量4.9km,单价45元/米,总造价贰拾贰万零伍佰元整(¥220500元)。四、工期要求:乙方应严格按照甲方要求和标准施工(宽5米,厚30-40公分),不符合甲方要求的,甲方有权拒绝验收。五、工期:
15、2014年4月5日开工至2014年5月15日竣工。六、验收标准:以甲方现场验收为准,甲方以验收结果确定为合格后方可填写验收单结算。七、有下列情形之一,可以解除合同:1、甲、乙双方协商一致;2、因不可抗力指使不能实现合同目的;3、在履行期限届满之前,一方明确表示或者以自己行为表明不履行主要义务;4、一方延迟履行主要义务,经催告后15天内仍未履行;14 / 285、一方延迟履行义务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的。八、违约责任:甲、乙双方应严格履行合同规定的各项条款,如一方违约,由违约方承担责任,并参照合同法及双方商定的有关条款赔偿经济损失。九、解决合同争议的方式:本合同产生争议,甲、乙双方
16、应本着友好协商的积极态度进行协商解决;协商不成的,可提请当地人民法院提起诉讼。十、本合同未尽事宜甲、乙双方协、商解决。本合同签定:本合同签字、加盖双方印章后生效,本合同一式二份,甲、乙双方各执一份。甲方: 乙方:年 月 日 年 月 日拉运沙石料承包合同发包人:阿热勒镇皮亚其村(以下简称甲方) 15 / 28承包人: 阿布拉.依萨米丁(以下简称乙方) 经双方协商制定本条款,双方务必遵照执行。 一、承包项目: 阿热勒镇皮亚其铺砂石路项目二、施工内容:乙方负责石料拉运、平整路面,推土三、施工承包价格: 工程量及造价:工程量2.5km,单价45元/米,总造价壹拾壹万贰仟伍佰元整(¥112500元)。四
17、、工期要求:乙方应严格按照甲方要求和标准施工(宽5米,厚30-40公分),不符合甲方要求的,甲方有权拒绝验收。五、工期:2014年4月5日开工至2014年5月15日竣工。六、验收标准:以甲方现场验收为准,甲方以验收结果确定为合格后方可填写验收单结算。七、有下列情形之一,可以解除合同:1、甲、乙双方协商一致;2、因不可抗力指使不能实现合同目的;3、在履行期限届满之前,一方明确表示或者以自己行为表明不履行主要义务;16 / 284、一方延迟履行主要义务,经催告后15天内仍未履行;5、一方延迟履行义务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的。八、违约责任:甲、乙双方应严格履行合同规定的各项条款,如一方
18、违约,由违约方承担责任,并参照合同法及双方商定的有关条款赔偿经济损失。九、解决合同争议的方式:本合同产生争议,甲、乙双方应本着友好协商的积极态度进行协商解决;协商不成的,可提请当地人民法院提起诉讼。十、本合同未尽事宜甲、乙双方协、商解决。本合同签定:本合同签字、加盖双方印章后生效,本合同一式二份,甲、乙双方各执一份。甲方: 乙方:年 月 日 年 月 日拉运沙石料承包合同17 / 28发包人:阿热勒镇吐尔拜提尤喀克买里村(以下简称甲方) 承包人: 吾加阿布拉.热合曼(以下简称乙方) 经双方协商制定本条款,双方务必遵照执行。 一、承包项目: 阿热勒镇吐尔拜提尤喀克买里村铺砂石路项目二、施工内容:乙
19、方负责石料拉运、平整路面,推土三、施工承包价格: 工程量及造价:工程量1.1km,单价50元/米,总造价伍万伍仟元整(¥55000元)。四、工期要求:乙方应严格按照甲方要求和标准施工(宽5米,厚30-40公分),不符合甲方要求的,甲方有权拒绝验收。五、工期:2014年3月20日开工至2014年4月10日竣工。六、验收标准:以甲方现场验收为准,甲方以验收结果确定为合格后方可填写验收单结算。七、有下列情形之一,可以解除合同:1、甲、乙双方协商一致;18 / 282、因不可抗力指使不能实现合同目的;3、在履行期限届满之前,一方明确表示或者以自己行为表明不履行主要义务;4、一方延迟履行主要义务,经催告
20、后15天内仍未履行;5、一方延迟履行义务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的。八、违约责任:甲、乙双方应严格履行合同规定的各项条款,如一方违约,由违约方承担责任,并参照合同法及双方商定的有关条款赔偿经济损失。九、解决合同争议的方式:本合同产生争议,甲、乙双方应本着友好协商的积极态度进行协商解决;协商不成的,可提请当地人民法院提起诉讼。十、本合同未尽事宜甲、乙双方协、商解决。本合同签定:本合同签字、加盖双方印章后生效,本合同一式二份,甲、乙双方各执一份。甲方: 乙方:年 月 日 年 月 日19 / 28拉运沙石料承包合同发包人:阿热勒镇夏合吐尔村(以下简称甲方) 承包人: 吾加阿布拉.热合曼(
21、以下简称乙方) 经双方协商制定本条款,双方务必遵照执行。 一、承包项目: 阿热勒镇夏合吐尔村铺砂石路项目二、施工内容:乙方负责石料拉运、平整路面,推土三、施工承包价格: 工程量及造价:工程量4.2km,单价55元/米,总造价贰拾叁万壹仟元整(¥231000元)。四、工期要求:乙方应严格按照甲方要求和标准施工(宽6米,厚30-40公分),不符合甲方要求的,甲方有权拒绝验收。五、工期:2014年4月10日开工至2014年5月10日竣工。六、验收标准:以甲方现场验收为准,甲方以验收结果确定为合格后方可填写验收单结算。20 / 28七、有下列情形之一,可以解除合同:1、甲、乙双方协商一致;2、因不可抗
22、力指使不能实现合同目的;3、在履行期限届满之前,一方明确表示或者以自己行为表明不履行主要义务;4、一方延迟履行主要义务,经催告后15天内仍未履行;5、一方延迟履行义务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的。八、违约责任:甲、乙双方应严格履行合同规定的各项条款,如一方违约,由违约方承担责任,并参照合同法及双方商定的有关条款赔偿经济损失。九、解决合同争议的方式:本合同产生争议,甲、乙双方应本着友好协商的积极态度进行协商解决;协商不成的,可提请当地人民法院提起诉讼。十、本合同未尽事宜甲、乙双方协、商解决。本合同签定:本合同签字、加盖双方印章后生效,本合同一式二份,甲、乙双方各执一份。甲方: 乙方:2
23、1 / 28年 月 日 年 月 日拉运沙石料承包合同发包人:阿热勒镇巴格其艾日克村(以下简称甲方) 承包人: 吾加阿布拉.热合曼(以下简称乙方) 经双方协商制定本条款,双方务必遵照执行。 一、承包项目: 阿热勒镇巴格其艾日克村铺砂石路项目二、施工内容:乙方负责石料拉运、平整路面,推土三、施工承包价格: 工程量及造价:工程量3.8km,单价50元/米,总造价壹拾玖万元整(¥190000元)。四、工期要求:乙方应严格按照甲方要求和标准施工(宽5米,厚30-40公分),不符合甲方要求的,甲方有权拒绝验收。五、工期:2014年3月25日开工至2014年4月15日竣工。22 / 28六、验收标准:以甲方
24、现场验收为准,甲方以验收结果确定为合格后方可填写验收单结算。七、有下列情形之一,可以解除合同:1、甲、乙双方协商一致;2、因不可抗力指使不能实现合同目的;3、在履行期限届满之前,一方明确表示或者以自己行为表明不履行主要义务;4、一方延迟履行主要义务,经催告后15天内仍未履行;5、一方延迟履行义务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的。八、违约责任:甲、乙双方应严格履行合同规定的各项条款,如一方违约,由违约方承担责任,并参照合同法及双方商定的有关条款赔偿经济损失。九、解决合同争议的方式:本合同产生争议,甲、乙双方应本着友好协商的积极态度进行协商解决;协商不成的,可提请当地人民法院提起诉讼。十、本
25、合同未尽事宜甲、乙双方协、商解决。本合同签定:本合同签字、加盖双方印章后生效,本合同一式二份,甲、乙双方各执一份。23 / 28甲方: 乙方:年 月 日 年 月 日拉运沙石料承包合同发包人:阿热勒镇喀什博依村(以下简称甲方) 承包人: 吾加阿布拉.热合曼(以下简称乙方) 经双方协商制定本条款,双方务必遵照执行。 一、承包项目: 阿热勒镇喀什博依村铺砂石路项目二、施工内容:乙方负责石料拉运、平整路面,推土三、施工承包价格: 工程量及造价:工程量5.4km,单价50元/米,总造价贰拾柒万元整(¥270000元)。四、工期要求:乙方应严格按照甲方要求和标准施工(宽6米,厚30-40公分),不符合甲方
26、要求的,甲方有权拒绝验收。24 / 28五、工期:2014年5月5日开工至2014年6月10日竣工。六、验收标准:以甲方现场验收为准,甲方以验收结果确定为合格后方可填写验收单结算。七、有下列情形之一,可以解除合同:1、甲、乙双方协商一致;2、因不可抗力指使不能实现合同目的;3、在履行期限届满之前,一方明确表示或者以自己行为表明不履行主要义务;4、一方延迟履行主要义务,经催告后15天内仍未履行;5、一方延迟履行义务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的。八、违约责任:甲、乙双方应严格履行合同规定的各项条款,如一方违约,由违约方承担责任,并参照合同法及双方商定的有关条款赔偿经济损失。九、解决合同争
27、议的方式:本合同产生争议,甲、乙双方应本着友好协商的积极态度进行协商解决;协商不成的,可提请当地人民法院提起诉讼。十、本合同未尽事宜甲、乙双方协、商解决。25 / 28本合同签定:本合同签字、加盖双方印章后生效,本合同一式二份,甲、乙双方各执一份。甲方: 乙方:年 月 日 年 月 日拉运沙石料承包合同发包人:阿热勒镇提格艾日克村(以下简称甲方) 承包人: 吾加阿布拉.热合曼(以下简称乙方) 经双方协商制定本条款,双方务必遵照执行。 一、承包项目: 阿热勒镇提格艾日克村铺砂石路项目二、施工内容:乙方负责石料拉运、平整路面,推土三、施工承包价格: 工程量及造价:工程量4.1km,单价40元/米,总
28、造价壹拾陆万肆仟元整(¥164000元)。26 / 28四、工期要求:乙方应严格按照甲方要求和标准施工(宽5米,厚30-40公分),不符合甲方要求的,甲方有权拒绝验收。五、工期:2014年4月20日开工至2014年5月20日竣工。六、验收标准:以甲方现场验收为准,甲方以验收结果确定为合格后方可填写验收单结算。七、有下列情形之一,可以解除合同:1、甲、乙双方协商一致;2、因不可抗力指使不能实现合同目的;3、在履行期限届满之前,一方明确表示或者以自己行为表明不履行主要义务;4、一方延迟履行主要义务,经催告后15天内仍未履行;5、一方延迟履行义务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的。八、违约责任:甲、乙双方应严格履行合同规定的各项条款,如一方违约,由违约方承担责任,并参照合同法及双方商定的有关条款赔偿经济损失。九、解决合同争议的方式:27 / 28本合同产生争议,甲、乙双方应本着友好协商的积极态度进行协商解决;协商不成的,可提请当地人民法院提起诉讼。十、本合同未尽事宜甲、乙双方协、商解决。本合同签定:本合同签字、加盖双方印章后生效,本合同一式二份,甲、乙双方各执一份。甲方: 乙方:年 月 日 年 月 日 注:合同范本有风险,使用需谨慎,法律是经验性极强的领域,范本无法思考和涵盖全面,最好找专业律师起草或审核后使用,谢谢您的关注! 28 / 28