《k护坡浆砌工程施工承包合同2010年4月14日.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《k护坡浆砌工程施工承包合同2010年4月14日.doc（13页珍藏版）》请在三一文库上搜索。
1、新建铁路平朔煤炭工业公司东露天矿铁路专用线第三标段浆砌工程施工承包合同2010年4月15日浆砌工程施工承包合同甲方：山西景辉建筑工程有限公司乙方： 为加快 平朔东露天铁路专用线线下三标 项目部工程施工进度，依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，经甲乙双方协商一致，签订该浆砌工程施工合同。1、工程名称： 路基浆砌片石工程 。2、工程地点及范围：山西省朔州市平鲁区东露天铁路专用线三标段 。3、承包内容：31 路基边坡防护及排水沟、天沟的浆砌片石：包括路基边坡修整、边坡和水沟以及天沟的基础开挖成型、砂浆搅拌和运输、片石砌筑、勾缝、养护、成品保护、维
2、修。32 乙方人员、设备从来源地至作业面的倒运。 33 与乙方有关的地方关系协调，关于完成本工程所发生的生产、生活临时设施、施工用水、用电、施工临时用地、施工临时便道、管段内施工主便道的养护、临建设施、现场文明施工、燃油、施工工具、机械设备等。4、承包方式及价款：单价承包。41 浆砌片石工程分包综合单价为： 元m3。42 合同综合单价除包含了完成承包内容而发生的全部费用外，还包含了与乙方有关的地方关系协调、施工临时用地，施工用电、施工用水、施工临时便道、管段内施工主便道的养护、机械设备燃油、临建设施费、机械调遣日常保养费用、各种原因造成的停待工费用、承包人装备险及职工的（人身）事故险、未单独计
3、列的生产生活用临时设施等为了本工程顺利实施而可能发生的一切费用。43 本合同工程数量结算的依据，最终以乙方实际完成的工程数量进行验工计量结算。5、计量及支付：51 按中铁三局平朔东露天煤矿铁路专用线线下工程项目部（以下简称：项目部）与业主签订的验工计价程序及规定执行，每月25日验工计价。业主批准的计价款到达项目部账户，项目部支付甲方计量款后，由甲方扣除合同规定的应扣款项后，支付乙方应付款。511 浆砌片石工程数量按设计图纸要求，以乙方实际完成的符合合同约定质量标准的数量进行计量。52 本合同预留质保金按甲方与项目部签订的主合同，按乙方施工工程总价款的5%执行（不计息），乙方施工的工程全部验收合
4、格，待本工程保修期满后，没有发现任何质量问题，待项目部返还甲方预留质保金后，甲方返还乙方预留质保金。53 本工程甲方不支付预付款。54 按照项目部和甲方签订的主合同规定，当工程款支付到总价款的80%后，甲方不再向乙方按进度付款，待工程竣工验收合格后，项目部支付给甲方总价款的15%后，甲方再支付给乙方总价款的15%，总价款剩余的5%作为质量保证金。5、5 乙方指定 为本工程计量支付资料的签订人，负责办理计量支付手续签认。6、工期：61 乙方须按照甲方的现场施工调配及进度计划要求进行合理有效地组织施工，确保按甲方的生产进度计划实施，不得延误工期。62 除因业主原因或不可抗力造成工期延误外，乙方每拖
5、延甲方制定的计划工期一天罚款1000元。63 工期可以顺延的情况：只有人力不可抗、业主等原因造成的工期顺延等，工期顺延所产生的费用，乙方自负。64 甲方为实现总体安排或根据业主要求，有权提前工期，乙方应无条件增加人员和设备按期完工。7、材料供应、结算：71 甲方提供浆砌片石所需的水泥、砂、片石，并尽可能运送到乙方施工地点，如需二次搬运由乙方负责。72 乙方自行解决施工用水、用电、柴油、砂浆搅拌机、施工工具等。73 乙方每月19日前向甲方上报下月甲供材料的书面材料计划，若不及时上报造成的一切损失和费用乙方自负。8、工程质量：81 乙方必须按照 平朔东露天煤矿铁路专用线 工程施工设计图纸施工，执行
6、铁路工程施工技术规范标准。82 乙方应保证自己的资质适合本工程，并提供合法的资质证书等证明文件，甲方有为乙方提供技术指导的义务，乙方对甲方所发出的错误技术要求、质量标准和工作指令负有复核的责任和义务，否则，造成的工程质量缺陷或未达到约定的质量等级，乙方承担相应的责任和费用。83 乙方对未达到约定的质量等级的工程和有缺陷的工程进行无偿返工或修补，并承担因此而发生的全部费用。如返工或修补后仍达不到本合同约定的质量等级，乙方应按工程的实际损失进行赔偿；甲方有权自行或委托他人对不合格工程和有缺陷的工程进行返工或修补，其返工或修补费用由乙方承担。84 乙方负责提供所承接工程所有施工原始数据，及时上报给甲
7、方，并配合甲方做好检测试验。因乙方资料上报不及时导致不能按时验工计量的，甲方将对乙方进行处罚。9、隐蔽工程检查：乙方应严格对隐蔽工程进行自检，自检合格后，向甲方检查工程师报检。甲方检查工程师对隐蔽工程进行复检，并提请监理检查。检查合格签字后，乙方方可进行隐蔽工程施工。检查不合格，乙方应在限定时间内完成修整并重新报检。由此造成的费用增加和工期延误由乙方负责。10、施工安全、职业健康、环境保护：101 乙方必须对全体施工人员的安全负责，开工前必须进行岗前培训和安全教育，特殊工种必须按国家法律、法规要求持证上岗。乙方必须将岗前培训、安全教育记录以及特殊工种操作证复印件和所有参建人员身份证复印件报甲方
8、备案。102 乙方必须严格按照国家有关安全规定及操作规程组织施工，教育、督促全体施工人员认真落实各项安全制度、措施和要求，特别是要遵守针对本工程施工特点的施工安全规定。103 乙方在施工过程中，必须制定出严密的安全防范措施及应急预案，消除事故隐患，杜绝各种事故；加强对人员驻地、施工现场的安全管理及各项措施和设施的落实。确保人员、设备、物资、工程的安全，费用自理。承担因管理不善、防护设施不全以及违章操作等原因造成进入施工现场的施工人员、非施工人员伤亡事故责任及费用。104 乙方应严格执行国家和地方有关部门的法规、法令、政策、职业健康及环保条例，按规定为作业人员配备必要的劳动保护用品，按施工操作规
9、程文明施工，乙方所有需进场施工人员必须经县级以上医院对其进行健康检查，健康证明报甲方备案；制定合理的环境保护措施，做好现场的管理及布置，生活、建筑垃圾和废弃物要妥善处理，集中堆放，不得随意堆放。如果因乙方原因发生各种环境污染、人身伤亡、机械设备损坏及其他事故均由乙方自行负责处理并承担费用，甲方可以协助但不承担任何费用。11、双方权利与义务：111 甲方：1111 全面负责与设计单位、业主、监理、项目部的联系和协调工作。1112 负责该工程项目控制测量、复测工作、日常施工测量，及时提供设计图纸、工程地质等有关资料，负责施工安全技术交底，协助解决施工中出现的技术难题。1113 负责按合同约定供应本
10、工程所需的材料。1114 负责依据业主、监理及上级管理单位和部门的要求，结合本工程的实际情况，制定各项管理办法并送达乙方。 1115 向乙方派出质量监督员，监督乙方施工质量、现场管理、原材料使用。对不符合技术规范及质量要求的行为，有权要求乙方停工整顿或依据甲方的管理规定进行罚款。1116 负责按本合同约定办理结算、支付。1117 如乙方不能按时完成甲方下达的施工计划，甲方有权根据工期的要求，对乙方承接的工程进行调整（包括工程内容和工程数量），乙方因此产生的损失由乙方自行负责。112 乙方：1121 复核甲方提供的设计图纸、技术交底等有关技术文件和资料。按照图纸、交底、规范要求组织施工。完成安全
11、应急预案的准备和实施，严格执行甲方的施工计划和现场安排，向甲方提供施工中的原始施工数据，配合甲方进行试验和检测工作。1122 对甲方供应的材料和设备进行复检并办理签认手续。1123 自行解决承包内容中规定的由乙方完成的“三通一平”、临时设施的施工、管理和维修，以及完工后拆除工作。1124 乙方承诺投入本工程的人员、设备必须满足现场施工需要。1125 自主解决劳务人员居住和生活设施、临时房屋、工棚、场地的修建，服从甲方的统一安排。按规定为劳务人员提供必要的劳动保护用品或费用。按照国家或当地政府的规定为劳务人员办理保险。1126 按乙方承诺条件及施工计划需要，组织自备施工机具设备准时进场。机具设备
12、、人员进场后，没有甲方的同意，不得擅自调离，且能满足施工需要。否则视为乙方违约，按违约条款处理。1127 自行解决、协调与当地政府和村民发生的纠纷和矛盾，并积极配合甲方做好地亩工作。1128 按照工程需要提供夜间或非夜间施工照明、看守、维护和警卫。1129 负责工程交工前的保护和看管。11210 作好临近建筑物和地下管线的保护、遵守国家、地方、业主有关环境保护的法律、法规和规定，承担实施环保措施而发生的费用。11211 及时通知甲方对隐蔽工程进行检查。11212 未经甲方书面授权，不得以甲方名义从事任何活动。11213 乙方承担因自身原因导致业主、监理和项目部等上级部门对甲方的罚款以及甲方对乙
13、方的罚款，罚款在乙方计量款中扣除。11214 遵照甲方各项管理办法的要求及规定，安排组织施工管理并上报资料。11215 遵照甲方相关管理体系运行要求及规定，加强相应的质量、环境保护、职业健康安全管理措施。11216 负责对甲方技术人员提供的工作数据和指令进行复核，有权拒绝执行甲方提供的错误数据和指令，否则，由乙方承担由此引起的损失。11217 乙方在施工过程中，有保护和维护施工道路和桥梁畅通的义务，因乙方原因损坏或损伤所通行的道路及桥梁，责任及费用均由乙方承担。11218 乙方撤离现场时，应清除并运出装备、剩余材料、垃圾和各种临时设施，做到现场和工程整洁，达到甲方认可的使用状态。若甲方清理，则
14、因此而发生的费用由乙方承担，甲方将从应付乙方的款项中扣除。12、不可抗力：在本工程的不可抗力指业主单位或自然界造成的人类不可抗力（如地震、龙卷风、台风、洪水、泥石流的自然灾害或地质灾害等）因素造成的工期顺延、误工，产生的费用增加均已包含在单价内，由乙方承担。13、奖罚规定：131 为确保安全、进度、质量、环保、文明施工，实行奖优罚劣，在甲方管段范围内按甲方制定的奖惩办法按月度对乙方进行评比奖惩。132 出现一般质量事故，除令乙方停工返修外，对乙方处以5000元罚款，连续两次出现不合格工程，甲方有权勒令乙方无条件退场，并由乙方承担相应责任及费用,并不予结算工程量。133 乙方出现严重打架、斗殴、
15、违法乱纪等行为并给甲方声誉造成重大影响的，一次性对乙方处以20000元罚款。134 乙方发生重大伤亡事故，按国家法律、法规规定执行，除乙方承担相应责任及全部费用外，每伤1人对乙方处以20000元罚款，每死亡1人对乙方处以200000元罚款。135 乙方现场施工负责人不请假外出连续5天以上或累计15天以上不在工地的，每次罚款3000元。136 以上奖罚款甲方向乙方出具通知单，乙方必须无条件签收，甲方在乙方计量款中扣除。137 甲方按乙方实际完成的工程量和材料损耗定额的标准控制乙方原材料的使用，乙方严格按照施工配合比配制砂浆，超出定额使用的材料，甲方均按原材料价格的两倍对乙方进行罚款，坚决杜绝偷工
16、减料、浪费材料和偷卖材料的行为,一经发现按已完成工程量的总价进行罚款。14、违约责任：141 如发生下列情况之一者，视为乙方严重违约，甲方可以采取相应的措施，并要求乙方承担由此给甲方造成的一切经济损失。1411 在具备工程施工期间，若工期严重滞后，连续两个月不能完成甲方施工计划，甲方有权单方面终止合同，不承担乙方任何费用，乙方无条件退场。1412 工程质量达不到设计标准。1413 乙方承诺和按现场施工实际需要进场的人员、设备，若乙方不能按时组织到位，则甲方有权根据施工的整体需要，另行安排施工队伍和机械设备进入本合同所列工程范围内加快施工进度。1414 乙方不服从甲方的调度、指挥或不执行甲方的管
17、理规定。1415 乙方出现偷工减料行为，每发现一次，由甲方视情况对乙方进行1万元以上的罚款，并有权将乙方驱逐出场。 1416 乙方施工管理混乱，施工中出现严重的安全事故、质量事故、进度严重滞后受到业主的黄牌警告、通报或红牌，合同自动终止，乙方无条件自行撤出现场,并不予结算工程量。1417 乙方将其承包的全部或部分工程分包、转包给他人，则甲方有权单方面终止合同。142 乙方在施工过程中，非甲方或业主原因造成的乙方退场，甲方将不返还乙方质量保证金，并对乙方处以合同总价 5% 的罚款。143 乙方无论何时及何种原因提出退场，都必须提出书面申请，经甲方同意并签订退场协议后方可退场；在未签订退场协议前，
18、乙方必须保证合同正常履行，不得单方面停工，否则，乙方承担由此给甲方造成的损失。144 一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。15、工程保修：151 本工程由业主正式验收后，业主规定缺陷责任期为 2 年，本合同预留质保金按项目部与业主签订的主合同，待本工程缺陷责任期满后，没有发现任何质量问题，待项目部返还甲方预留质保金后，甲方返还乙方预留质保金。152 如缺陷保证期内发生保修事件，乙方应按甲方通知的时间及时维修。若乙方不及时到场维修，甲方有权自行维修或委托他人维修，费用由乙方承担。16、合同解除：161 甲乙双方协商一致，可以解除合同。162 因不
19、可抗力致使合同无法履行，可以解除合同。163 乙方将其承包的全部工程转包给他人，或将其承包的全部工程支解以分包的名义转包给他人，或假劳务之名，行转包之实，甲方有权解除合同。17、争议的解决：在合同执行期间如发生争议，由双方本着公平、合理的原则协商解决，协商不成时，双方自愿约定：任何一方只能向 太原市 仲裁委员会申请仲裁。18、其他：181 乙方内部因经济纠纷或其他问题产生矛盾由乙方自行解决，甲方不承担任何责任。如牵涉到乙方给甲方造成的所有损失均由乙方承担，甲方并对乙方进行严厉处罚。182 本合同未尽事宜双方协商解决。183 本合同自双方签字之日起生效。工程竣工验收合格，工程价款结算完毕，除保修
20、条款外，其余条款自动终止，保修条款待保修期满余款结清后自动终止。184 本合同一式 4 份，其中甲方 2 份，乙方 2 份。甲方：山西景辉建筑工程有限公司 乙方： 法定代表人： 法定代表人：委托代理人： 委托代理人：二一0年 月 日ensure the quality and duration of construction. 3.1.2. the General programming principles based on the total duration of the construction requirements, my unit in the project construc
21、tion organization design and implementation, integrated construction of scientific organizations, network technology, a parallel job, high quality and high speed to complete the construction of the entire project. Ensure quality construction program reasonable, optimal shortest, least cost and const
22、ruction schedule. 3.1.3. General construction project construction team approach, first in civilization, stadium construction and relocation of underground pipeline detection, work, strictly according to the requirements of strengthening of luanhe river water protection measures. Curtain piles, bore
23、d piles, then protection of the excavation and dewatering construction. Working pit 2-PC300 excavator excavation, slope mesh and shotcrete. Protection, resistance to move pile and supporting pile and Grouting in subgrade pit dewatering and curing in the work carried out during the excavation, protec
24、tion pile and supporting pile and move the pile using reverse-circulation drilling machine drilling, concrete pouring; programme of grout cure holistic cure of roadbed. Skateboards, back beam, the frame of the project using concrete, concrete transport truck transport, concrete pump truck pouring, construction