ax番禺区残疾人就业展能基地综合布线安装.doc

《ax番禺区残疾人就业展能基地综合布线安装.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《ax番禺区残疾人就业展能基地综合布线安装.doc（139页珍藏版）》请在三一文库上搜索。

1、番禺区残疾人就业展能基地综合布线安装番禺区残疾人就业展能基地综合布线安装 工程施工专业承包工程施工专业承包 招招招招标标标标文文文文件件件件 招招 标标 单单 位：位：广州市番禺区基本建设投资管理办公室广州市番禺区基本建设投资管理办公室 招标代理单位：招标代理单位：广州市前方咨询有限公司广州市前方咨询有限公司 日日 期：期： 20122012 年年 1 1 月月 2 重要提示重要提示 1.参加投标之前，投标人应查询企业 IC 卡、拟报项目负责人的使 用状态以及预存报名费账户中的存款额度，以免出现企业 IC 卡以及拟 报项目负责人不能被使用以及预存报名费账户中的存款额度不足的情 况。 上述情况有

2、可能导致投标信息无法录入广州建设工程交易中心交易 服务系统。如出现上述情况，投标人有可能失去投标机会，因其可能 所引起的一切后果由投标人自行承担。 2.评标委员会对投标人资格审查的大部分信息直接取自投标人在 交易中心企业库登记的信息，请投标人及时维护、更新企业库的信息， 确保其有效性。因投标人未及时维护、更新广州建设工程交易中心企 业库的信息，造成其资格审查通不过的后果，由投标人自负。 3.电子评标的项目，投标文件一律不接受纸质文件，投标人将被 要求递交具备法律效力的电子投标文件。为此，投标人应当使用在广 东省内依法设立的电子认证服务机构发放的电子签名认证证书对电子 投标文件进行电子签名及电子

3、签章。投标人可以到上述电子认证服务 机构在广州建设工程交易中心设立的办理点办理电子签名认证证书和 电子签章。 （已经办理过电子签名证书的可携带电子签名证书到上述办 理点增加电子签章。 ） 4.为规范电子评标项目工程量清单的编制与填报，请各招、投标 人在编制与填报工程量清单时认真阅读广州建设工程交易中心网站 “服务指南”栏目的相关内容。 5.实施资格后审的招标项目，在中标公示期间，招标人或招标代 理机构应在单位内设置的查询点，接受投标单位关于资格审查和废标 及相关情况的查询。招标人或招标代理机构的查询联系人，应保持其 3 通讯方式的有效性和畅通性。投诉时须提交相关的查询资料。 6.招标代理单位接

4、受投标资审情况查询的主持人及经办人应熟悉 了解、清楚相应招标项目的相关情况，包括投标单位资审合格或不合 格的具体原因及合法依据。 投标单位应凭递交投标文件的凭证（投标报名费单据或已递交的 投标担保金单据或递交投标文件的回执） 、法人代表授权书、单位证明 向招标代理单位进行情况查询，招标代理单位和前来查询的报名投标 单位，应对查询情况用书面形式作为备忘确认证明。 7.招标代理单位上述的工作情况，将列入招标代理单位的综合诚 信评价排名的考核。 8.招标控制价的内容与招标公告同时发布。 9.投标人录入投标信息时，如投标人为联合体的，须将联合体所 有成员单位的全称录入广州建设工程交易中心信息系统。 4

5、 目目 录录 目目 录录 4 4 第一章第一章 投标须知投标须知 5 5 一、投标须知前附表 .5 二、投标须知修改表 .8 三、投标须知通用条款 14 （一）总则 14 （二）招标文件 15 （三）投标文件的编制 17 （四）投标文件的递交 25 （五）开标、评标、定标及合同签定 26 第二章第二章 开标、评标及定标办法开标、评标及定标办法 3030 一、开标、评标及定标办法修改表 30 二、采用资格后审方式施工招标项目开标、评标及定标办法 32 （一）总则 32 （二）开标评标办法程序和细则 35 商务综合诚信评标法 35 第三章第三章 合同条款合同条款 4747 第四章第四章 投标文件格

6、式投标文件格式 113113 第五章第五章 技术条件（工程建设标准）技术条件（工程建设标准） 127127 第六章第六章 图纸及勘察资料图纸及勘察资料 132132 第七章第七章 工程量清单工程量清单 133133 第八章第八章 招标控制价招标控制价 136136 5 第一章第一章 投标须知投标须知 一、投标须知前附表一、投标须知前附表 声明：本投标须知前附表使用声明：本投标须知前附表使用 GZZB2010-006-2GZZB2010-006-2 招标文件范本，与范本不同之处均以下划线标明，招标文件范本，与范本不同之处均以下划线标明， 所有标明下划线部分属于本表的组成部分，同其他部分具有同样的

7、效力。对范本所有标明下划线部分属于本表的组成部分，同其他部分具有同样的效力。对范本投标须知通用条款投标须知通用条款 和和开标、评标和定标办法通用条款开标、评标和定标办法通用条款可选择部分的选择使用，均已在本表中注明，通用条款可选择部可选择部分的选择使用，均已在本表中注明，通用条款可选择部 分中未被本投标须知前附表选择的部分无效。分中未被本投标须知前附表选择的部分无效。 项目条款号内容说明与要求 11 定义 招标人（即发包人）：广州市番禺区基本建设投资管理办公室 项目建设管理单位： / 招标代理：广州市前方咨询有限公司 设计单位：广东省建筑设计研究院 监理单位：广州建海工程监理咨询有限公司 22

8、.2.1 工程名称番禺区残疾人就业展能基地综合布线安装工程 32.2.2 建设地点广州市番禺区石碁镇汶边村番禺区培智学校东侧 42.2.3 建设规模 视频监控系统（含摄像机 162 台、彩色监视器 4 台等） ，有线电视 系统（含支干线路 1 批、主干线路 1 批等） ，电话系统及光纤网络系统 （含数据信息插座 225 个、语音信息插座 225 个、标准机柜 3 套等） 。 （具体以施工图纸为准） 52.2.4 承包方式 包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工。综合单价包 干、项目措施费包干。 62.2.5 质量标准工程质量要求符合工程施工质量验收规范合格标准 72.5.1 招标范围

9、涵盖视频监控系统安装、有线电视系统安装、电话系统安装、光纤 网络系统安装等。 （具体以施工图纸为准） 82.5.2 工期要求 年 月 日计划开工，以发包人书面通知为准，施工总期： 30 日历天。 93.1 资金来源财政资金 10 投标人资质等级 及项目负责人等 级要求 详见本工程招标公告 11 资格审查方式电子化资格后审。 1213.1 报价以及单价和 总价计算方式 工程量清单计价，按建设工程量清单计价规范 （GB50500- 2008）执行。纳入年度审计项目计划的政府投资项目，审计机关出具的 审计结果应当作为该政府投资项目价款结算的依据（适用于纳入年度审 计项目计划的项目）。 1315.1

10、投标有效期90 日历天（从投标截止之日计起） 1416.1 投标担保 1 收取方式：由交易中心代收。 2.投标担保额度： 2 万元（在招标过程中不可调整） 。 3.缴纳时间：递交投标文件开始时至开标前。 4、投标担保的相关事宜详见招标文件 16.1 款。 157.5 领取招标文件及 图纸 由投标人自行在广州建设工程交易中心网站下载。 165.1 踏勘现场 时间：自 2012 年 1 月 21 日起具备现场踏勘条件； 方式：招标人不集中组织，由投标人自行踏勘； 现场详细地点：广州市番禺区石碁镇汶边村番禺区培智学校东侧 6 项目条款号内容说明与要求 178.1 招标答疑 1.方式：网上答疑： 2.

11、 投标人质疑期限：在投标截止日期前 10 日 3.招标人澄清、修补或答疑期限：在投标截止日期前 7 日 4. 进入到提问区域的密码为 34619093 5.网上答疑的相关事项详见招标文件 8.1 款。 6、答疑纪要须经招投标监管机构备案后，方可在交易中心网站“招标 答疑”专区发布。 1811 投标文件的组成投标文件由资格审查文件、经济标部分组成。 1917.1 投标文件份数投标文件为含电子签名及电子签章的加密电子投标文件 1 套。 2019.1 投标文件的递交 时间和地点 1.递交方式：网上递交投标文件 2.文件的递交起始时间： 2012 年 1 月 21 日 0 时 00 分。截止时间：20

12、12 年 2 月 22 日 10 时 30 分。 3.地点：广州建设工程交易中心网站。 4.上述时间及地点是否有改变，请密切留意招标答疑纪要的相关信息。 2124.1 开标开始时间和 地点 1.开标开始时间：2012 年 2 月 23 日 10 时 30 分。 2.地点：广州建设工程交易中心番禺交易部七楼开标大厅。 3. 上述时间及地点是否有改变，请密切留意招标答疑纪要的相关信息。 2233.4 开标评标办法商务综合诚信评标法 2338.2 履约担保 中标人提供的履约保证金为中标价款的 10%。中标通知书发放后 10 个工作日内,中标人须向招标人提交履约保证金，履约保证金以中标人 名义转账（银

13、行转帐、现金支票、银行汇票）方式提交若在中标通知书 发放后 10 个工作日内，中标人未提交履约保证金且未征得招标人同意 延期缴交的，招标人将取消其中标资格并没收其投标保证金，并选取第 二中标候选人替补。 中标人须于中标通知书发出之日起，10 个工作日内完成签订施工 合同的工作，并将中标人已签妥的施工合同及相关协议文件提交招标人。 若不提交，招标人有权取消其中标资格，并没收其投标保证金，并选取 第二中标候选人替补。 24 招标控制价 1 本项目设置招标总价控制价、综合单价控制价，招标总价控制价为 人民币 944769.61944769.61 元，综合单价控制价详见招标控制价公布函；其中安 全文明

14、施工费为 51655.7351655.73 元, 余泥渣土运输与排放费为 0 0 元，投标总 价超过招标总价控制价、投标报价中任一项综合单价超过招标控制价公 布函中相应的综合单价控制价时，投标文件将被拒绝。 25 保修期按照建设工程质量管理条例规定 26 评标参考价的下 浮率 计算评标参考价的下浮率 X 从 0、0.5%、1%、1.5%、2%、2.5%、3%中通 过摇珠机随机抽取。 27 评标委员会人数 组成人数：标书的评审由综合评标委员会负责，综合组的成员可由经济 评委组成，该评标委员会由 5 人或以上单数组成。 28 企业综合诚信评 价排名计分 本项目的企业综合诚信评价排名得分，以建筑智能

15、化专业排名为准。 同一资质组成联合体投标的，企业综合诚信评价排名得分以组成联 合体各成员的企业综合诚信评价排名得分的平均值计算。同时具有招 标要求专业资质的投标人，专业企业综合诚信评价排名得分以其承接该 工程所需专业的最高分为准。采用专业企业资质进行招标的，如属 8 个专业综合诚信排名（地基与基础工程专业、建筑幕墙专业、建筑智能 化专业、建筑装饰装修专业、桥梁工程专业、消防设施工程专业、城市 及道路照明工程专业、机电安装工程施工企业）之内的专业承包企业， 分别按照相应的专业综合诚信排名分数计算投标人得分；如无专业诚信 排名的，计算其施工企业排名。 7 项目条款号内容说明与要求 29 13.4、

16、 13.5.2 合同价款的调整 办法 详见投标须知修改表。 30 预付款银行保函 本工程设立预付款银行保函，保函格式按本招标文件所附施工合同附件。 31 人员、机械到位 合同签订后 10 天内中标人的项目负责人与投标文件中配备的人员 须到招标人处报到，否则招标人有权解除合同，没收中标人的履约保证 金，并且中标人需向招标人赔偿因此而造成的一切损失。 承包人在中标通知书发放后 5 天内须向发包人提供施工合同附件 12 中的施工机械进场计划，所有施工机械进场的最后日期不得超过中 标通知书发放后的 40 天内；若不提交，招标人有权取消其中标资格， 并没收其投标保证金，并选取第二中标候选人替补。 注：企

17、业综合诚信评价排名得分即企业综合诚信评价 60 日诚信分 8 二、投标须知修改表二、投标须知修改表 声明：本投标须知使用声明：本投标须知使用 GZZB2010-006-2GZZB2010-006-2 招标文件范本的投标须知通用条款，与该通用条招标文件范本的投标须知通用条款，与该通用条 款不同之处，均在本表中列明，并以现文为准，原文不再有效。本招标文件中不再转录投标须款不同之处，均在本表中列明，并以现文为准，原文不再有效。本招标文件中不再转录投标须 知通用条款，请投标人自行到广州市建设工程招标管理办公室网站（网址：知通用条款，请投标人自行到广州市建设工程招标管理办公室网站（网址： http:/h

18、ttp:/）下载查阅。）下载查阅。 条款号：条款号：11.211.2 （1 1） 修改类型：修改修改类型：修改 原文：原文：投标申请公函； 现文：现文：投标申请公函（格式见第四章） ； 条款号：条款号：11.211.2 （4 4） 修改类型：修改修改类型：修改 原文：原文：拟委派项目负责人的建造师注册证书或建造师临时执业证书，或适用于小型项目 的项目经理资质证书或项目经理培训合格证书及本企业聘书，或项目负责人的相关专业证明； 现文：现文：拟委派项目负责人的建造师注册证书或建造师临时执业证书； 条款号：条款号：11.211.2 （6 6） 修改类型：删除修改类型：删除 原文：原文：（6）企业类似

19、工程业绩证明材料（设置业绩要求时选择此项） ； 条款号：条款号：11.3.111.3.1（5 5） 修改类型：修改修改类型：修改 原文：原文：响应招标文件所附施工组织设计要点或施工方案的承诺书 （格式见第四章） ； 现文：现文：响应招标文件所附施工组织设计要点的承诺书 （格式见第四章） ； 条款号：条款号：11.3.111.3.1（8 8） 修改类型：修改修改类型：修改 原文：原文：列明主办单位的联合体工作协议（采用联合体投标时需递交，投标人拟任本工程 项目负责人应为主办方正式员工，联合体工作协议应明确约定各方拟承担的工作和责任） ； 现文：现文：（8）列明主办单位的联合体工作协议（采用联合体

20、投标时需递交，投标人拟任本 工程项目负责人应为主办方正式员工，联合体工作协议应明确约定各方拟承担的工作和责任， 并列明以下内容：若中标，联合体各成员共同与招标人签订合同，为履行合同向招标人承担 连带责任。主办单位，代表所有联合体成员承担和接受指令，并负责整个合同的全面履行、 协调工作和接受本招标工程项目工程款的支付。 ） ； 条款号：条款号：11.3.111.3.1（6 6） 修改类型：修改修改类型：修改 原文：原文：施工总承包单位的专职安全员兼任工地的余泥渣土运输与排放管理员（适用于 施工总承包招标项目）或施工专业承包单位的专职安全员兼任工地的余泥渣土运输与排放管理 员（适用于施工专业承包招

21、标且没有施工总承包单位的项目） ； 现文：现文：施工专业承包单位的专职安全员兼任工地的余泥渣土运输与排放管理员； 条款号：条款号：11.3.111.3.1 （9 9） 修改类型：删除修改类型：删除 原文：原文：（9）投标人具有在广州地区可使用适合本工程的机械设备的证明文件（发票须与 设备现场全貌彩照放置同一页，彩照须能反映其规格型号。扫描件，原件备查） 。 （含有市政道 路面层沥青摊铺且沥青摊铺占预计发包价 50%或以上的大、中修市政公用工程需提供该项内容 的证明文件） 。 条款号：条款号：11.3.111.3.1（9 9） 修改类型：增加修改类型：增加 现文：现文：11.3.1（9） 技术承

22、诺函 （格式见第四章） ； 条款号：条款号：11.3.111.3.1（1010） 修改类型：增加修改类型：增加 现文：现文：11.3.1（10）项目机构管理人员一览表（格式见第四章） ； 条款号：条款号：11.3.111.3.1（1111） 修改类型：增加修改类型：增加 现文：现文：11.3.1（11） 承诺书 （格式见第四章） ； 条款号：条款号：11.3.111.3.1（1212） 修改类型：增加修改类型：增加 9 现文：现文：11.3.1（12）投标人基本资料（格式见第四章，不作为废标条款） 。 条款号：条款号：11.3.211.3.2 修改类型：修改修改类型：修改 原文：原文：11.3

23、.211.3.2 （2）工程量清单报价表（余泥渣土运输与排放费用按招标文件规定单列，并且不得浮动 或改变） ；其中列表明细如下： 工程总价； 编制说明； 工程概况； 工程项目投标价汇总表； 单项工程投标价汇总表； 单位工程投标价汇总表； 分部分项工程报价表； 措施项目清单与计价表（一） ； 措施项目清单与计价表（二） ； 其他项目清单与计价表； 暂列金额明细表； 材料设备暂估价明细表； 专业工程暂估价明细表； 计日工计价表； 总承包服务计价表； 规费和税金项目计算表； 人工、主要材料设备、机械台班价格表。 现文：现文：11.3.211.3.2 （2）工程量清单报价表（余泥渣土运输与排放费用按招

24、标文件规定单列，并且不得浮动 或改变） ；其中列表明细如下： 工程总价； 编制说明； 工程概况； 工程项目投标价汇总表； 单项工程投标价汇总表； 单位工程投标价汇总表； 分部分项工程报价表； 措施项目清单与计价表（一） ； 措施项目清单与计价表（二） ； 其他项目清单与计价表； 专业工程暂估价明细表； 计日工计价表； 规费和税金项目计算表； 人工、主要材料设备、机械台班价格表。 条款号：条款号：13.1.113.1.1 修改类型：增加修改类型：增加 现文：现文：13.1.1 投标报价的计费依据： 13.1.1.1 工程计价执行广东省建设工程计价依据（2010） 等有关规定。 13.1.1.2

25、材料综合价部分、人工日工资价格及机械台班价格执行：穗建造价201167 号 文等有关文件。 13.1.1.3 材料价格执行：广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息（2011 年第 3 季度） 等有关价格文件。 13.1.1.4 预算包干费按 1.0%考虑。 13.1.1.5 本项目所使用的材料、其质量档次按本招标文件所附施工合同专用条款第六合 同价款与支付中第 17.3 条款要求进行计价。 条款号：条款号：13.3.1-13.3.1013.3.1-13.3.10 修改类型：增加修改类型：增加 现文：现文：13.3.1 技术措施项目费、安全文明施工措施费、措施其它项目费包括夜间施工 增加费、交

26、通干扰工程施工增加费、赶工措施费、地下管线交叉降效费、特殊工程培训费、施 10 工排水费、施工降水费、大型机械进出场费、泥浆池(槽)砌筑及拆除费、地上、地下设施、建 筑物的临时保护设施、交通安全维护设施费、 道路交通疏导费、临时占用道路费、永久管线 标志设置费、硬式扫床验收费、环境保护费、环保报批费、施工便道、工程保险费、工程保修 费等费用 、其它项目费用包括总承包服务费、管理配合费、材料保管费、材料检验试验费 包括除土壤中氡浓度检测、建筑工程结构实体质量监督抽测、市政基础设施工程实体质量监 督抽测、污水管 cctv 检测、桥梁监控、基坑监测、节能分部设备安装工程(配电、照明、通风、 空调)检

27、测、发电机组负荷运行试验、水质检验、固定消防设施技术检测和室内环境检测外的 一切检验试验费 、预算包干费等费用等与工程有关的费用及保证质量、安全的各项技术措 施费，由投标人自行考虑并计入投标报价。 预算包干费包括:施工雨(污)水的排除、地下水的排除；因地形影响造成的场内料具二次 运输；工程用水加压措施；完工清场后的垃圾外运;材料堆放场地的整理；水电安装后的补洞 工料费；工程成品、半成品的保护、照顾费；施工中的临时停电停水的应急措施；基础埋深 2 米以内挖土方的塌方；日间照明施工增加费。 13.3.2 本次投标报价是包含施工过程风险的报价，承包人在施工过程所需的施工风险处 理费用及不可预见费用在

28、投标报价中已包含，承包人在施工过程造成附近建筑物、构筑物及现 场已完成的构件破坏，由此引起的所有费用由承包人承担。 13.3.3 凡施工图纸中未有详细注明的做法，则按国家及广东省有关的设计规范及施工验 收规范进行施工，投标人在投标报价时须将些因素考虑在内。 13.3.4 投标人还应在本次投标报价中充分考虑由招标人另外委托的其他专业承包人（例 如各种专业设备安装等非本次招标范围的工程项目）等进入现场施工的管理配合费用，并须在 施工过程中在人力和机械方面给予配合和管理。 13.3.5 承包人按番建发200622 号文件和番建发200929 号文件规定购买的“建筑 意外伤害保险” ，所需费用由各投标

29、人综合考虑在投标报价中。 13.3.6 本工程按穗府办200948 号转发市建委关于广州市建设工程劳动保险金管理 办法的通知执行，所需费用由各投标人综合考虑在投标报价中。 13.3.7 本工程开工日期以发包人书面通知时间为准，工期需与其它标段配合，施工需与 其它标段穿插进行，相关费用及工期须在投标报价中考虑，发包人不再另行增加费用及工期。 13.3.8 中标人在本工程开工后，必须安排车辆接送招标人相关工程技术人员开展相关业 务工作，相关费用投标人须在投标报价中考虑，发包人不再另行增加费用。 13.3.9 招标人不提供取、弃土点，土方的运距按 5 公里考虑进行计价，因运距而引起造 价变化属投标风

30、险，招标人在项目实施时对相关影响不作增减。 13.3.10 中标人需配合由发包人委托的桩基等检测项目的检测工作，负责按检测单位要 求提供水源、电源、脚手架、场地、钻芯孔回灌封闭所需的水泥、相关预埋件的埋设、结构实 体检测后的恢复工作等准备、配合工作，相关费用投标人须在投标报价中考虑，发包人不再另 行增加费用。 条款号：条款号：13.413.4 修改类型：修改修改类型：修改 原文：原文：投标人一旦中标，投标人对招标人提供的工程量清单中列出的工程项目所报出的 综合单价和措施项目费（措施项目费必须单列，没有单独列出的，视为已经包含在投标报价中） ，在工程结算时将不得变更，即在施工过程中即使工程量清单

31、项目的工程量发生变更，中标投 标文件列出的综合单价和措施项目费也不发生改变。但施工招标项目工期超过 12 个月的，招 标人应在招标文件及合同中明确在人工、材料、设备或机械台班市场价格发生异常变动情况时 合同价款的调整办法。调整原则按照广州市建设工程招标投标管理办法第二十四条的规定。 现文：现文：投标人一旦中标，投标人对招标人提供的工程量清单中列出的工程项目所报出的 综合单价和措施项目费（措施项目费必须单列，没有单独列出的，视为已经包含在投标报价中） ，在工程结算时将不得变更，即在施工过程中即使工程量清单项目的工程量发生变更，中标投 标文件列出的综合单价和措施项目费也不发生改变。在人工、材料、设

32、备或机械台班市场价格 发生异常变动情况时合同价款不予调整。 11 条款号：条款号：13.5.213.5.2 修改类型：修改修改类型：修改 原文：原文：中标的投标文件工程量清单中已有类似项目的综合单价，则按类似项目的综合单 价对相应子目、消耗量、单价等进行调整换算，原管理费、利润水平不变。如中标的投标文件 工程量清单中类似项目的综合单价有两个以上，则由招标人按消耗量最少、管理费和利润取费 最低的优先顺序选择类似项目综合单价进行换算。如换算时出现类似项目中没有的材料单价， 按广州市造价管理站同期广州地区建设工程常用材料综合价格计算， 广州地区建设工程 常用材料综合价格没有的材料单价，由招标人在招标

33、文件中依法确定计价方式。 现文：现文：中标的投标文件工程量清单中已有类似项目的综合单价，则按类似项目的综合单 价对相应子目、消耗量、单价等进行调整换算，原管理费、利润水平不变。如中标的投标文件 工程量清单中类似项目的综合单价有两个以上，则由招标人按消耗量最少、管理费和利润取费 最低的优先顺序选择类似项目综合单价进行换算。如换算时出现类似项目中没有的材料单价， 按广州市造价管理站同期广州地区建设工程常用材料综合价格计算， 广州地区建设工程 常用材料综合价格没有的材料单价，则按广州市造价管理站同期广州地区建设工程材料 （设备）厂商价格信息计算；对广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息仍然没有 的

34、材料单价，则由承包人提出适当的材料单价，经招标人和监理单位确认后执行。详见本招标 文件所附施工合同专用条款第八、工程变更的有关规定。 条款号：条款号：13.5.313.5.3 修改类型：修改修改类型：修改 原文：原文：中标的投标文件工程量清单中没有相同项目或类似项目的，如可套取相关定额， 则以相关定额为基数下浮计算单价,下浮率为中标价相对于招标控制价的下浮率（下浮率=(招 标控制价-中标价)/招标控制价） 。 现文：现文：中标的工程量清单中没有适用或类似的，则作为新增项目（是否为新增项目由评 审单位确定） ，套用招标时期相应的定额，按清单方式计价，其综合单价依据广东省相关定额、 广东省补充定额

35、【定额使用的依次顺序为： 本合同项目主体工程所属专业的定额、附属工 程所属专业的定额； 第点所述定额中若个别分项项目没有定额可套用，则采用与该分项 项目性质、功能、工艺相似或相近的其它定额换算】 ；定额采用招标时期行政主管部门颁发的 定额及对应的工程计价办法计算确定。项目的人工、材料、机械台班价格按实际施工期间建设 行政主管部门的有关规定及按广州市造价管理站同期广州地区建设工程材料（设备）厂商价 格信息执行， 广州地区建设工程常用材料综合价格没有的材料单价，则按广州市造价管 理站同期广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息计算；对广州地区建设工程材料 （设备）厂商价格信息仍然没有的材料单价，由

36、承包人提出适当的材料单价，经发包人和监 理工程师确认后执行。对于新增项目的综合单价根据以上方法计算为基数，按照中标价相对于 招标控制价的下浮率（下浮率=(招标控制价-中标价)/招标控制价）下浮。 条款号：条款号：13.613.6 修改类型：删除修改类型：删除 原文：原文：13.6 暂列金额、暂估价 13.6.1 暂列金额指招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项。用于施 工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，施工中可能发生的工程 量变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证等费用。 暂估价是指招标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生

37、但暂时不能确定价格的材料的 单价以及专业工程的金额。 13.6.2 在工程实施中，暂列金额、暂估价所包含的工作范围和图纸、标准深化固定后， 按照工程专业、设备、材料类别等分类汇总的金额，达到法定招标范围标准的，应由招标人同 中标人联合招标，确定承包人和承包价格。 13.6.3 在工程实施中，暂列金额、暂估价所包含的工作范围和图纸、标准深化固定后， 按照工程专业、设备、材料类别等分类汇总的金额，未达到法定招标范围标准但适用政府采购 规定的，应按照政府采购规定确定承包人和承包价格。 13.6.4 在工程实施中，暂列金额、暂估价所包含的工作范围和图纸、标准深化固定后， 按照工程专业、设备、材料类别等

38、分类汇总的金额，未达到法定招标范围标准也不适用政府采 购规定，承包人有法定的承包资格的，由承包人承包，承包人无法定的承包资格但有法定的分 包权的，由承包人分包，招标人同承包人结算的价格按本投标须知 13.5 款规定确定。 13.6.5 在工程实施中，暂列金额、暂估价所包含的工作范围和图纸、标准深化固定后， 按照工程专业、设备、材料类别等分类汇总的金额，未达到法定招标范围标准也不适用政府采 购规定，承包人既无法定的承包资格又无法定的分包权的，由招标人另行发包。 13.6.6 在工程实施中，暂列金额、暂估价所包含的工作范围由其他承包人承包的，纳入 12 本项目承包人的管理和协调范围，由其他承包人向

39、本项目承包人承担质量、安全、文明施工、 工期责任，本项目承包人向招标人承担责任。投标人应当充分考虑此项管理和协调所发生的费 用，并将其纳入招标人提供的工程量清单中的适当项目报价中。招标人将视为此项管理和协调 所发生的费用已包含在其它有价款的竞争性报价内，在实施后，招标人将不予支付。 条款号：条款号：13.913.9 修改类型：增加修改类型：增加 现文：现文：13.9 投标人一旦中标，中标价即为合同价，合同价款在合同签订后，任何一方不 得擅自改变。投标人在报价时要充分考虑本工程的一切风险因素（如场地因素、地质资料和地 下障碍物因素、材料设备价格因素、工程费用调整因素、外部环境影响因素等等） ，在

40、投标报 价时作出最优和最合适、最有竞争力的报价。 条款号：条款号：13.1013.10 修改类型：增加修改类型：增加 现文：现文：13.10 工程变更详见本招标文件所附施工合同专用条款第八、工程变更的有关规定。 条款号：条款号：13.1113.11 修改类型：增加修改类型：增加 现文：现文：13.11 工程量清单说明详见本招标文件第七章。 条款号：条款号：17.317.3 修改类型：增加修改类型：增加 现文：现文：17.3 发放中标通知书后 3 天内中标人需提供 5 套与投标电子文件完全一致的纸质 投标文件（含资审文件）给招标人，由此产生的费用（包括确认工作）由中标人承担。 条款号：条款号：2

41、8.428.4 修改类型：增加修改类型：增加 现文：现文：28.4 中标人必须由其委托代理人携带身份证及法人授权委托证明按招标人通知的 时间和地点领取中标通知书 。 条款号：条款号：28.528.5 修改类型：增加修改类型：增加 现文：现文：28.5 中标人不按时领取中标通知书的，视为自动放弃中标资格。招标人将上 报招标管理机构依法严肃处理，同时追究其违约责任。 条款号：条款号：28.628.6 修改类型：增加修改类型：增加 现文：现文：28.6 中标人的法人委托代理人携带身份证及法人委托证明按招标人通知的时间到 招标人处领取中标通知书的同时领取纸质图纸，如逾期不领取纸质图纸，招标人有权取消其

42、中 标资格，由第二中标候选人递补。中标人领取纸质图纸后必须与招标人在网上发布的电子版图 纸进行核对，如有不符须于收到纸质图纸后五个工作日内将问题以书面形式向招标人提出；如 纸质图纸和电子版图纸核对无误，中标人须于领取纸质图纸后五个工作日内在其中一套图纸上 每页盖公章确认连同经盖公章的图纸确认函一并送回给招标人，表明中标人认同纸质图纸中内 容与投标时的电子版图纸内容一致。如中标人领取纸质图纸后五个工作日既不向招标人提出问 题，又不送回盖公章确认的图纸，招标人有权取消其中标资格，由第二中标候选人递补。 条款号：条款号：2929 修改类型：删除修改类型：删除 原文：原文：2929签署初步的施工协议签

43、署初步的施工协议 29.1 中标单位在中标公示后 15 日内必须与招标人签署初步的施工协议。不按期签署相关 协议的，视为自动放弃中标资格，招标人有权没收其投标保证金或履约保证金，并且有权确定 排名第二的中标候选人为中标人，排名第二的中标候选人出现前款所列的情形的，招标人可以 确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。 条款号：条款号：29-3029-30 修改类型：修改修改类型：修改 原文：原文：2929合同协议书的签订合同协议书的签订 29.1 招标人与中标人将于中标通知书发出之日起 30 日内，按照招标文件和中标人的投标 文件商定和签订合同，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的

44、其他协议。 29.2 中标通知书发出之日起 30 日后，中标人未按上款的规定与招标人订立合同，招标人 将解除中标通知书，原中标人的投标担保不予退还，且依法承担相应法律责任。原中标人给招 标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿。原中标人有异议的，可以 向人民法院起诉。 29.3 非经招标人同意，中标人在投标过程中使用的银行名称及帐号至完成竣工结算不得 变更，否则招标人有权停止工程款项的拔付及至解除合同，由此造成的一切责任由中标人承担。 29.4 招标人支付工程款时，中标人应提供工程所在地发票。 3030履约担保履约担保 13 30.1 在收到中标通知书后的 1515 日日内，

45、中标人应按本须知前附表第 24 项的规定向招标人 递交履约担保；如果中标人的履约担保是以银行保函的形式提供，则该银行保函应由在中国注 册且营业地点在广州行政辖区内的银行开具。 30.2 中标通知书发出之日起 15 日后，中标人未按上款的规定递交履约担保，招标人将解 除中标通知书，原中标人的投标担保不予退还，且依法承担相应法律责任。原中标人给招标人 造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿。原中标人有异议的，可以向人 民法院起诉。 现文：现文：2929合同协议书的签订合同协议书的签订 29.1 招标人与中标人将于中标通知书发出之日起 10 个工作日内，按照招标文件和中标人 的投标文

46、件商定和签订合同，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。 29.2 中标通知书发出之日起 10 个工作日后，中标人未按上款的规定与招标人订立合同， 招标人有权解除中标通知书，原中标人的投标担保不予退还，且依法承担相应法律责任，招标 人并且有权确定排名第二的中标候选人为中标人，排名第二的中标候选人出现前款所列的情形 的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。原中标人给招标人造成的损 失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿。原中标人有异议的，可以向人民法院起 诉。 29.3 非经招标人同意，中标人在投标过程中使用的银行名称及帐号至完成竣工结算不得 变更，否则招标人有权停止工程款项的拔付及至解除合同，由此造成的一切责任由中标人承担。 29.4 招标人支付工程款时，中标人应提供工程所在地发票。 3030履约担保履约担保 30.1 在收到中标通知书后的 10 个工作日内，中标人应按本须知前附表第 24 项的规定向 招标人递交履约担保；履约担保以中标人名义转账（银行转帐、现金支票、银行汇票）方式提 交。 30.2 在收到中标通知书后的 10 个工作日内，中标人未按上款的规定递交履约担保且未征 得招标人同意延期缴交的，招标人将解除中标通知书，原中标人的投标担保不予退还，且依法 承担相应法律责任。原中标人给招标人造成的损失超过投标担保数