《2007年监理工程师《合同管理》试卷.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2007年监理工程师《合同管理》试卷.ppt（195页珍藏版）》请在三一文库上搜索。
1、建设工程施工合同（示范文本）规定，工程师对承包人索赔的处理决定，在法律上的效力（ ）。 A是终局的，对发包人具有强制约束力 B不是终局的，但对发包人具有强制约束力 C是终局的，仅对承包人具有强制约束力 D不是终局的，对发包人和承包人均没有强制约束力,在签订施工合同时，要同时约定保修条款。防水工程的保修期限应不低于( )。 A1年 B2年 C5年 D工程设计年限,依据施工合同示范文本，当施工过程中发生不可抗力，致使承包人负责采购的设备运到现场准备安装前造成损失，该损失应由（ ）承担。 A发包人 B承包人 C设备供应人 D发包人和承包人分别,依据施工合同示范文本规定，因承包人的原因不能按期开工，（
2、 ）后推迟开工日期。 A需承包人书面通知工程师 B应经建设行政主管部门批准 C应经工程师批准 D需承包人书面通知发包人,施工合同履行中，发包人拖欠工程结算款，在收到竣工结算报告及结算资料56天内仍不支付，则承包人（ ）。 A. 无权对该工程主张任何权利 B. 无权申请人民法院拍卖该工程，但可主张该工程所有权 C. 可以申请人民法院拍卖该工程，承包人优先受偿 D. 可以留置该工程,在施工合同的履行中，如果建设单位拖欠工程款，经催告后在合理的期限内仍未支付，则施工企业可以主张（ ），然后要求对方赔偿损失。 A撤销合同，无须通知对方 B撤销合同，但应当通知对方 C解除合同，无须通知对方 D解除合同，
3、但应当通知对方,工程竣工验收未能通过，经过承包人修正缺陷再次验收合格。这种情况下，计算承包人的实际竣工日期应为（ ）日。 A承包人第一次提交竣工验收报告 B承包人修改后再次提请竣工验收 C最终验收合格 D办理竣工验收手续,施工过程中因承包人原因导致工程实际进度滞后于计划进度，承包人按工程师要求采取赶工措施后仍未按合同规定的工期完成施工任务，则此延误的责任应由（ ）承担。 A工程师 B承包人 C工程师和承包人 D发包人,由承包人负责采购的材料设备，到货检验时发现与标准要求不符，承包人按工程师要求进行了重新采购，最后达到了标准要求。处理由此发生的费用和延误的工期的正确方法是（ ）。 A费用由发包人
4、承担，工期给予顺延 B费用由承包人承担，工期不予顺延 C费用由发包人承担，工期不予顺延 D费用由承包人承担，工期给予顺延,按照施工合同示范文本规定，承包人的义务包括（ ）。 A协调处理施工现场周围地下管线保护工作 B按工程需要提供非夜间施工使用的照明 C办理临时停电、停水、中断道路申报批准手续 D组织设计交底,按照施工合同示范文本规定，当组成施工合同的各文件出现含糊不清或矛盾时，应按（ ）顺序解释。 A施工合同协议书、工程量清单、中标通知书 B中标通知书、投标书及附件、合同履行中的变更协议 C合同履行中的洽商协议、中标通知书、工程量清单 D施工合同专用条款、施工合同通用条款、中标通知书,依据施
5、工合同示范文本，当施工过程中发生不可抗力，致使承包人负责采购的设备运到现场准备安装前造成损失，该损失应由（ ）承担。 A发包人 B承包人 C设备供应人 D发包人和承包人分别,分包工程施工过程中，分包商因执行了工程师的错误指令而返工并造成损失。对此损失（ ）。 A分包商可直接向工程师递交索赔报告 B分包商可直接向业主递交索赔报告 C在承包商接到分包商的索赔报告后，以自己的名义向工程师递交索赔报告 D在承包商接到分包商的索赔报告后，向工程师转交分包商的索赔报告,依据施工合同示范文本的规定，下列关于承包商索赔的说法，错误的是( )。 A只能向有合同关系的对方提出索赔 B工程师可以对证据不充分的索赔报
6、告不予理睬 C工程师的索赔处理决定不具有强制性的约束力 D索赔处理应尽可能协商达成一致,依据施工合同示范文本规定，索赔事件发生后的28天内，承包人应向工程师递交（ ）。 A现场同期记录 B索赔意向通知 C索赔报告 D索赔证据,在监理合同履行过程中，发生不可抗力导致施工被迫中断，不可抗力影响消失后恢复施工前必要的监理准备工作属于（ ）。 A附加工作 B额外工作 C正常工作 D委托人工作,对已完成施工图设计的小型工程，进行施工招标时，可采用（ ）合同。 A. 单价 B. 总价 C. 成本加酬金 D. 综合单价,合同法律关系包括（ ）。 A.合同法律关系主体 B.合同法律关系客体 C.合同法律关系权
7、利 D.合同法律关系内容 E.合同法律关系义务,按照合同法的规定，属于要约邀请的包括（ ）。 A价目表的寄送 B招标公告 C递送投标书 D无价格的商业广告 E发出中标通知书,在抵押合同中，某些抵押财产应当办理抵押物登记手续。抵押合同自登记之日起生效的包括（ ）等抵押合同。 A土地使用权 B城市房地产 C车辆 D机器 E土地所有权,在工程项目建设过程中，可采用的担保方式有（ ）。 A投标人提供投标保函 B中标人提供担保公司出具的履约保证书 C发包人提供银行出具的工程款支付担保函 D发包人提供的在建工程留置权担保 E承包人提交的预付款保函,依照建设工程委托监理合同标准条件的规定，监理人执行监理业务
8、过程中可以行使的权力包括（ ）。 A工程设计的建议权 B工程规模的认定权 C工程设计变更的决定权 D承包人索赔要求的审核权 E施工协调的主持权,公证与鉴证的区别包括（ ）。 A合同公证和鉴证所依据的法规不同 B公证或鉴证的合同在诉讼中的法律证据效力不同 C公证或鉴证过的合同法律效力适用范围不同 D合同公证具有强制性，鉴证贯彻自愿原则 E公证仅限于合同，鉴证除合同外还可包括证明材料的真实性,依据合同法，法定解除合同的条件有（ ）。 A合同履行过程中发生不可抗力 B合同履行期限届满之前当事人一方明确表示不履行 C当事人一方迟延履行主要债务 D当事人一方违约行为致使合同目的不能实现 E合同履行期限届
9、满之前，当事人的行为表明不履行主要债务,下列合同中，属于效力待定合同的有（ ）。 A与限制民事行为能力人订立的合同 B因重大误解订立的合同 C与无代理权人订立的合同 D与行政法人单位订立的合同 E与超越权限的法定代表人订立的合同,项目总监理工程师是监理单位的代理人，这种代理是（ ）。 A.委托代理 B.法定代理 C.指定代理 D.转代理,按照合同法规定，要约人撤销要约的通知应在（ ）到达受要约人，才能取消该项要约。 A要约到达受要约人之前 B受要约人发出承诺通知之前 C承诺通知到达要约人之前 D受要约人发出承诺通知之后,依据合同法，下列有关处理合同纠纷的表述中，错误的是（ ）。 A合同纠纷通过
10、和解方式解决是指当事人双方协商解决 B合同纠纷通过调解方式解决是指由经济合同管理机关作出裁决 C仲裁机构解决合同纠纷的前提是双方同意仲裁 D工程项目合同纠纷的诉讼由项目所在地人民法院管辖,如果当事人在施工合同中约定有仲裁条款，当合同其他条款无效时，应当认为（ ）。 A仲裁条款有效，由仲裁委员会解决争议 B仲裁条款有效，由人民法院解决争议 C仲裁条款无效，由人民法院解决争议 D仲裁条款无效，由双方另行选择争议解决方式,根据合同法的规定，既具有对合同未违约方给予补偿，又具有对违约方实行制裁双重性质的是（ ）。 A罚金 B赔偿金 C利息 D违约金,法律法规、当事人对合同的形式、程序没有特殊要求，则（
11、 ）时，合同成立。 A要约生效 B承诺生效 C双方当事人签字或者盖章 D附生效期限的合同期限届至,合同法律关系是指合同法律规范调整的、在民事流转过程中形成的（ ）关系。 A债权与债务 B代理与被代理 C法人与自然人 D权利与义务,关于无权代理，下列说法正确的是（ ）。 A无权代理行为不能转化为合法的代理行为 B无权代理是无代理权的行为人以自己名义进行民事、经济活动 C代理权终止后继续行使代理行为 D被代理人不可以对无权代理行使“追认权”,开展建筑活动的主要依据是（ ）。 A合同主体 B合同内容 C合同客体 D合同程序,合同担保方式中，既可以用当事人自己的财产又可以用第三人的财产作担保的方式是（
12、 ）。 A保证 B定金 C留置 D质押,在建设工程委托监理合同(示范文本)中，纲领性的法律文件是( )。 A建设工程委托监理合同 B建设工程委托监理合同标准条件 C建设工程委托监理合同专用条件 D双方共同签署的修正文件,按照诉讼的地域管辖规定，建设工程合同纠纷应由（ ）的人民法院管辖。 A工程所在地 B被告住所地 C原告住所地 D合同签字地,公开招标在开标时，应当由（ ）。 A招标监督机构主持，所有投标人均应参加 B招标监督机构主持，投标人自愿参加 C招标人主持，所有投标人均应参加 D招标人主持，投标人自愿参加,我国建设工程施工合同（示范文本）规定，建筑工程一切险的投保人应当是（ ）。 A施工
13、合同的发包人 B施工合同的承包人 C施工合同发包人和承包人 D工程项目的代建方和施工合同的发包人,依据委托监理合同示范文本的规定，监理人可以单方面提出终止合同的情况是（ ）。 A委托人未能为监理人提供与监理有关的工程资料 B非监理人原因暂停监理业务超过6个月 C委托人无正当理由拖欠监理酬金超过3周 D委托人拒付合理化建议奖,某工程项目的监理合同约定，监理人负责该工程自开工建设到竣工验收移交为止的全部监理任务，则下列情况中，损失应由监理人承担赔偿责任的是（ ）。 A监理人在建筑石材进场单上签署了验收合格意见后，供货商又擅自调换了部分材料，导致工程质量不合格返工造成的损失 B承包人向监理人提交索赔
14、报告，监理人在规定时间内没有做出审核意见，导致承包人的部分不合理索赔成立，造成委托人的经济损失 C施工现场发生火灾。监理人发出了停工令，该事件造成的停工损失 D在工程保修阶段，委托人通知监理人到场监督承包人保修，监理人未到场造成的委托人损失,在监理合同履行期间，监理人可行使的权力包括（ ）。 A对设计、施工承包单位的选定权 B对承包人报送的施工组织设计和技术方案的审查认定权 C对工程设计变更的审批权 D对工程规模、规划设计等要求的认定权,某施工合同履行过程中，承包人发现由于公路管理部门的责任，连接施工场地与国道之间的道路不符合招标文件中说明的条件，则承包人由此增加的费用应由（ ）承担。 A公路
15、管理部门 B承包人 C发包人 D承包人与发包人共同,公开招标和邀请招标的区别包括（ ）。 A对投标人资质的要求不同 B竞争程度不同 C招标费用不同 D邀请投标人的方式不同 E评标工作量不同,合同法中，有关承担违约责任的规定，采用的原则包括（ ）。 A. 补偿性原则 B. 严格责任原则 C. 惩罚性原则 D. 有限责任原则 E. 连带责任原则,某工程项目施工中发包人和承包人发生合同纠纷，当事人申请仲裁解决纠纷的前提条件是（ ）。 A. 施工合同中当事人选择了仲裁方式和仲裁机构 B. 通过有关调解仍未解决合同纠纷 C. 施工合同当事人在纠纷发生后达成仲裁协议 D. 和解无效 E. 人民法院没有管辖
16、权,监理合同履行过程中，合同当事人承担违约责任的原则包括（ ）。 A 委托人违约，赔偿监理人经济损失 B因监理人的过失造成工程损失时，应赔偿委托人全部损失 C因监理人过失造成的损失赔偿额，累计不超过扣除税金后的监理酬金总额 D因监理人工作失误，不赔偿委托人损失 E任何一方索赔要求不成立时，应当补偿对方的各种费用支出,按照施工合同示范文本的规定，由于（ ）等原因造成的工期延误，经工程师确认后工期可以顺延。 A发包人未按约定提供施工场地 B分包人对承包人的施工干扰 C设计变更 D承包人的主要施工机械出现故障 E发生不可抗力,依据施工合同示范文本规定，施工合同发包人的义务包括（ ）。 A办理临时用地
17、、停水、停电申请手续 B向施工单位进行设计交底 C提供施工场地地下管线资料 D做好施工现场地下管线和邻近建筑物的保护 E开通施工现场与城乡公共道路的通道,下列有关隐蔽工程与重新检验提法中正确的有（ ）。 A承包人自检后书面通知工程师验收 B工程师接到承包人的通知后，应在约定的时间与承包人共同检验 C若工程师未能按时提出延期检验要求，又未能按时参加验收，承包人可自行检验 D若工程师已经在验收合格记录上签字，只有当有确切证据证明工程有问题的情况下才能要求承包人对已隐蔽的工程进行重新检验 E重新检验如果不合格，应由承包人承担全部费用，但工期予以适当顺延,对委托人和监理人都有约束力的合同文件包括（ ）
18、。 A监理招标文件 B监理中标函 C合同实施过程中双方签署的补充文件 D监理合同标准条件 E工程量清单,某施工项目，因与相邻单位的协调工作没有做好，无法按照施工合同约定日期开工，则发包人应当承担的义务和责任包括（ ）。 A通知承包人延期开工 B赔偿承包人损失 C顺延工期 D将协调工作交给承包人 E按原约定期限支付预付款,施工合同履行中，承包人采购的材料经检验合格后已在施工中使用，工程师后来发现材料不符合设计要求，则（ ）。 A承包人负责拆除 B承包人承担拆除发生的费用 C发包人承担拆除发生的费用 D延误的工期不予顺延 E已完成的工程应予计量支付,建设工程一切险的被保险人可以包括（ ）。 A.
19、业主 B. 总承包商 C. 分包商 D. 业主聘用的监理工程师 E. 设备供应商,在监理招标中，体现监理单位能力的评标内容包括（ ）。 A. 投标人资质 B. 监理大纲 C. 总监理工程师业绩 D. 监理单位业绩 E. 监理费报价,施工合同的当事人包括（ ）。 A发包人 B发包人的法定代表人 C工程师 D承包人 E承包人法定代表人,按照建设工程施工合同通用条款的规定，属于发包人应完成的工作有（ ）。 A. 办理土地征用 B. 向工程师提供工程进度计划 C. 提供保证施工安全需要的围栏设施 D. 协调处理施工现场周围地下管线的保护工作 E. 提供施工现场的地下管线资料,发生涉及工程造价问题的施工
20、合同纠纷时，如果仲裁庭认为需要进行证据鉴定，可以由（ ）鉴定部门鉴定。 A申请人指定的 B政府建设主管部门指定的 C工程师指定的 D当事人约定的 E仲裁庭指定的,下列文件中，属于订立合同要约文件的是（ ）。 A.招标公告 B.资格预审合格通知书 C.投标书 D.中标通知书,按照合同法规定，要约人撤销要约的通知应在（ ）到达受要约人，才能取消该项要约。 A要约到达受要约人之前 B受要约人发出承诺通知之前 C承诺通知到达要约人之前 D受要约人发出承诺通知之后,依据合同法，下列有关处理合同纠纷的表述中，错误的是（ ）。 A合同纠纷通过和解方式解决是指当事人双方协商解决 B合同纠纷通过调解方式解决是指
21、由经济合同管理机关作出裁决 C仲裁机构解决合同纠纷的前提是双方同意仲裁 D工程项目合同纠纷的诉讼由项目所在地人民法院管辖,如果当事人在施工合同中约定有仲裁条款，当合同其他条款无效时，应当认为（ ）。 A仲裁条款有效，由仲裁委员会解决争议 B仲裁条款有效，由人民法院解决争议 C仲裁条款无效，由人民法院解决争议 D仲裁条款无效，由双方另行选择争议解决方式,根据合同法的规定，既具有对合同未违约方给予补偿，又具有对违约方实行制裁双重性质的是（ ）。 A罚金 B赔偿金 C利息 D违约金,关于无权代理，下列说法正确的是（ ）。 A无权代理行为不能转化为合法的代理行为 B无权代理是无代理权的行为人以自己名义
22、进行民事、经济活动 C代理权终止后继续行使代理行为 D被代理人不可以对无权代理行使“追认权”,开展建筑活动的主要依据是（ ）。 A合同主体 B合同内容 C合同客体 D合同程序,合同担保方式中，既可以用当事人自己的财产又可以用第三人的财产作担保的方式是（ ）。 A保证 B定金 C留置 D质押,在建设工程委托监理合同(示范文本)中，纲领性的法律文件是( )。 A建设工程委托监理合同 B建设工程委托监理合同标准条件 C建设工程委托监理合同专用条件 D双方共同签署的修正文件,我国建设工程施工合同（示范文本）规定，建筑工程一切险的投保人应当是（ ）。 A施工合同的发包人 B施工合同的承包人 C施工合同发
23、包人和承包人 D工程项目的代建方和施工合同的发包人,依据委托监理合同示范文本的规定，监理人可以单方面提出终止合同的情况是（ ）。 A委托人未能为监理人提供与监理有关的工程资料 B非监理人原因暂停监理业务超过6个月 C委托人无正当理由拖欠监理酬金超过3周 D委托人拒付合理化建议奖,在监理合同履行期间，监理人可行使的权力包括（ ）。 A对设计、施工承包单位的选定权 B对承包人报送的施工组织设计和技术方案的审查认定权 C对工程设计变更的审批权 D对工程规模、规划设计等要求的认定权,建设工程施工合同（示范文本）规定，工程师对承包人索赔的处理决定，在法律上的效力（ ）。 A是终局的，对发包人具有强制约束
24、力 B不是终局的，但对发包人具有强制约束力 C是终局的，仅对承包人具有强制约束力 D不是终局的，对发包人和承包人均没有强制约束力,在签订施工合同时，要同时约定保修条款。防水工程的保修期限应不低于( )。 A1年 B2年 C5年 D工程设计年限,依据施工合同示范文本，当施工过程中发生不可抗力，致使承包人负责采购的设备运到现场准备安装前造成损失，该损失应由（ ）承担。 A发包人 B承包人 C设备供应人 D发包人和承包人分别,依据施工合同示范文本规定，因承包人的原因不能按期开工，（ ）后推迟开工日期。 A需承包人书面通知工程师 B应经建设行政主管部门批准 C应经工程师批准 D需承包人书面通知发包人,
25、施工合同履行中，发包人拖欠工程结算款，在收到竣工结算报告及结算资料56天内仍不支付，则承包人（ ）。 A. 无权对该工程主张任何权利 B. 无权申请人民法院拍卖该工程，但可主张该工程所有权 C. 可以申请人民法院拍卖该工程，承包人优先受偿 D. 可以留置该工程,在施工合同的履行中，如果建设单位拖欠工程款，经催告后在合理的期限内仍未支付，则施工企业可以主张（ ），然后要求对方赔偿损失。 A撤销合同，无须通知对方 B撤销合同，但应当通知对方 C解除合同，无须通知对方 D解除合同，但应当通知对方,工程竣工验收未能通过，经过承包人修正缺陷再次验收合格。这种情况下，计算承包人的实际竣工日期应为（ ）日。
26、 A承包人第一次提交竣工验收报告 B承包人修改后再次提请竣工验收 C最终验收合格 D办理竣工验收手续,施工过程中因承包人原因导致工程实际进度滞后于计划进度，承包人按工程师要求采取赶工措施后仍未按合同规定的工期完成施工任务，则此延误的责任应由（ ）承担。 A工程师 B承包人 C工程师和承包人 D发包人,由承包人负责采购的材料设备，到货检验时发现与标准要求不符，承包人按工程师要求进行了重新采购，最后达到了标准要求。处理由此发生的费用和延误的工期的正确方法是（ ）。 A费用由发包人承担，工期给予顺延 B费用由承包人承担，工期不予顺延 C费用由发包人承担，工期不予顺延 D费用由承包人承担，工期给予顺延
27、,按照施工合同示范文本规定，承包人的义务包括（ ）。 A协调处理施工现场周围地下管线保护工作 B按工程需要提供非夜间施工使用的照明 C办理临时停电、停水、中断道路申报批准手续 D组织设计交底,按照施工合同示范文本规定，当组成施工合同的各文件出现含糊不清或矛盾时，应按（ ）顺序解释。 A施工合同协议书、工程量清单、中标通知书 B中标通知书、投标书及附件、合同履行中的变更协议 C合同履行中的洽商协议、中标通知书、工程量清单 D施工合同专用条款、施工合同通用条款、中标通知书,某建设工程物资采购合同，采购方向供货方交付定金4万元。由于供货方违约，按合同约定计算的违约金为10万元，则采购方有权要求供货方
28、支付（ ）承担违约责任。 A4万元 B8万元 C10万元 D14万元,依据施工合同示范文本，当施工过程中发生不可抗力，致使承包人负责采购的设备运到现场准备安装前造成损失，该损失应由（ ）承担。 A发包人 B承包人 C设备供应人 D发包人和承包人分别,分包工程施工过程中，分包商因执行了工程师的错误指令而返工并造成损失。对此损失（ ）。 A分包商可直接向工程师递交索赔报告 B分包商可直接向业主递交索赔报告 C在承包商接到分包商的索赔报告后，以自己的名义向工程师递交索赔报告 D在承包商接到分包商的索赔报告后，向工程师转交分包商的索赔报告,依据施工合同示范文本的规定，下列关于承包商索赔的说法，错误的是
29、( )。 A只能向有合同关系的对方提出索赔 B工程师可以对证据不充分的索赔报告不予理睬 C工程师的索赔处理决定不具有强制性的约束力 D索赔处理应尽可能协商达成一致,依据施工合同示范文本规定，索赔事件发生后的28天内，承包人应向工程师递交（ ）。 A现场同期记录 B索赔意向通知 C索赔报告 D索赔证据,在监理合同履行过程中，发生不可抗力导致施工被迫中断，不可抗力影响消失后恢复施工前必要的监理准备工作属于（ ）。 A附加工作 B额外工作 C正常工作 D委托人工作,对已完成施工图设计的小型工程，进行施工招标时，可采用（ ）合同。 A. 单价 B. 总价 C. 成本加酬金 D. 综合单价,合同法律关系
30、包括（ ）。 A.合同法律关系主体 B.合同法律关系客体 C.合同法律关系权利 D.合同法律关系内容 E.合同法律关系义务,按照合同法的规定，属于要约邀请的包括（ ）。 A价目表的寄送 B招标公告 C递送投标书 D无价格的商业广告 E发出中标通知书,在工程项目建设过程中，可采用的担保方式有（ ）。 A投标人提供投标保函 B中标人提供担保公司出具的履约保证书 C发包人提供银行出具的工程款支付担保函 D发包人提供的在建工程留置权担保 E承包人提交的预付款保函,依照建设工程委托监理合同标准条件的规定，监理人执行监理业务过程中可以行使的权力包括（ ）。 A工程设计的建议权 B工程规模的认定权 C工程设
31、计变更的决定权 D承包人索赔要求的审核权 E施工协调的主持权,依据合同法，法定解除合同的条件有（ ）。 A合同履行过程中发生不可抗力 B合同履行期限届满之前当事人一方明确表示不履行 C当事人一方迟延履行主要债务 D当事人一方违约行为致使合同目的不能实现 E合同履行期限届满之前，当事人的行为表明不履行主要债务,下列合同中，属于效力待定合同的有（ ）。 A与限制民事行为能力人订立的合同 B因重大误解订立的合同 C与无代理权人订立的合同 D与行政法人单位订立的合同 E与超越权限的法定代表人订立的合同,在施工合同中，不论何种形式的仲裁协议，都应包括（ACE）。 A.仲裁事项 B.仲裁申请书 C.请求仲
32、裁的意思表示 D.选定的仲裁员 E.选定的仲裁委员会,施工合同中期付款时，对承包人施工质量不合格部分，发包人有权拒付该部分的工程款。这是合同履行中的（ D ）。 A.先履行抗辩权 B.后履行抗辩权 C. 不安抗辩权 D. 同时履行抗辩权,设备安装工程中，具备联动无负荷试车条件时，应由（ A ）组织试车。 A.发包人 B.承包人 C.监理人 D.设备供应人,采购重要设备，单项合同估算价在（ B ）万元人民币以上时，必须进行招标。 A.50 B.100 C.200 D.500,在我国现行监理费计算方法中，适用于单工程或临时性工程的方法是（ C ）。 A.按监理工程概预算百分比计收 B.按委托人和监
33、理人商定的方法计收 C.按参与监理工作的年度平均人数计收 D.按监理工程估算价百分比计数,因承包人的施工质量未达到合同要求，工程师发布了暂时停工通知。承包人按工程师的指示修复质量缺陷后，向工程师发出了要求复工的书面通知。工程师接到请求复工通知后的48小时未及时作出任何答复，此时承包人应（ A ）。 A.继续后续工作的施工 B.向发包人发出请求复工的通知 C.向工程师再次发出请求复工的通知 D.向发包人发出解除合同的通知,工程具备竣工验收条件，承包人应当向发包人申请工程竣工验收，递交竣工验收报告并提供完整的竣工资料。实行监理的工程，工程竣工报告还必须经（ A ）签署意见。 A.总监理工程师 B.
34、监理工程师 C.发包人代表 D.质量监督机构负责人,建设工程施工合同(示范文本)中的标准化附件包括（CDE）等。 A.协议书 B.专用条款 C.承包人承揽工程一览表 D.房屋建筑工程质量保修书 E.发包人供应材料设备一览表,某工程项目施工中发包人和承包人发生合同纠纷，当事人申请仲裁解决纠纷的前提条件是（ ）。 A. 施工合同中当事人选择了仲裁方式和仲裁机构 B. 通过有关调解仍未解决合同纠纷 C. 施工合同当事人在纠纷发生后达成仲裁协议 D. 和解无效 E. 人民法院没有管辖权,监理合同履行过程中，合同当事人承担违约责任的原则包括（ ）。 A 委托人违约，赔偿监理人经济损失 B因监理人的过失造
35、成工程损失时，应赔偿委托人全部损失 C因监理人过失造成的损失赔偿额，累计不超过扣除税金后的监理酬金总额 D因监理人工作失误，不赔偿委托人损失 E任何一方索赔要求不成立时，应当补偿对方的各种费用支出,按照施工合同示范文本的规定，由于（ ）等原因造成的工期延误，经工程师确认后工期可以顺延。 A发包人未按约定提供施工场地 B分包人对承包人的施工干扰 C设计变更 D承包人的主要施工机械出现故障 E发生不可抗力,依据施工合同示范文本规定，施工合同发包人的义务包括（ ）。 A办理临时用地、停水、停电申请手续 B向施工单位进行设计交底 C提供施工场地地下管线资料 D做好施工现场地下管线和邻近建筑物的保护 E
36、开通施工现场与城乡公共道路的通道,下列有关隐蔽工程与重新检验提法中正确的有（ ）。 A承包人自检后书面通知工程师验收 B工程师接到承包人的通知后，应在约定的时间与承包人共同检验 C若工程师未能按时提出延期检验要求，又未能按时参加验收，承包人可自行检验 D若工程师已经在验收合格记录上签字，只有当有确切证据证明工程有问题的情况下才能要求承包人对已隐蔽的工程进行重新检验 E重新检验如果不合格，应由承包人承担全部费用，但工期予以适当顺延,某施工项目，因与相邻单位的协调工作没有做好，无法按照施工合同约定日期开工，则发包人应当承担的义务和责任包括（ ）。 A通知承包人延期开工 B赔偿承包人损失 C顺延工期
37、 D将协调工作交给承包人 E按原约定期限支付预付款,施工合同履行中，承包人采购的材料经检验合格后已在施工中使用，工程师后来发现材料不符合设计要求，则（ ）。 A承包人负责拆除 B承包人承担拆除发生的费用 C发包人承担拆除发生的费用 D延误的工期不予顺延 E已完成的工程应予计量支付,在监理招标中，体现监理单位能力的评标内容包括（ ）。 A. 投标人资质 B. 监理大纲 C. 总监理工程师业绩 D. 监理单位业绩 E. 监理费报价,按照建设工程施工合同通用条款的规定，属于发包人应完成的工作有（ ）。 A. 办理土地征用 B. 向工程师提供工程进度计划 C. 提供保证施工安全需要的围栏设施 D. 协
38、调处理施工现场周围地下管线的保护工作 E. 提供施工现场的地下管线资料,在施工合同履行中，由于承包人的原因造成工程竣工结算价款不能及时支付，则（ ）。 A. 发包人无权要求交付工程 B. 发包人有权要求交付工程 C. 发包人未要求交付工程的，承包人仍应承担工程照管责任 D. 发包人未要求交付工程的，承包人不再承担工程照管责任 E. 承包人可以留置该工程,在施工合同中，（ ）的合同属于无效合同。 A施工企业伪造资质等级证书签订 B招标人与投标人串通签订 C施工企业的违约责任明显过高 D建设单位的违约责任明显过高 E约定的质量标准低于强制性标准,施工合同双方当事人对合同是否可撤销发生争议，可向（
39、）请求撤销合同。 A建设行政主管部门 B仲裁机构 C人民法院 D工程师 E设计单位,建设工程监理招标的特点包括( )。 A招标文件强调对人员数量的要求 B招标宗旨是对监理单位能力的选择 C报价在选择中居于次要地位 D邀请投标人较少 E强调对监理单位提供设备的要求,按照施工合同示范文本的规定，对合同双方有约束力的合同文件包括（ ）。 A投标书及其附件 B招标阶段对投标人质疑的书面解答 C资格审查文件 D工程报价单 E履行合同过程中的变更协议,依据施工合同示范文本的规定，下列有关设计变更说法中正确的有（ ）。 A发包人需要对原设计进行变更，应提前14天书面通知承包人 B承包人为了便于施工，可以要求
40、对原设计进行变更 C承包人在变更确认后的14天内，未向工程师提出变更价款报告，视为该工程变更不涉及价款变更 D工程师确认增加的工程变更价款，应在工程验收后单独支付 E合同中没有适用和类似变更工程的价款，由承包人提出变更价格，经工程师确认后执行,工程师对分包合同的管理包括（ ）。 A. 检查确认分包工程质量 B. 对分包商索赔的批准 C. 对分包商发布变更指令 D. 对分包商资质进行审查 E. 计量、确认分包商完成的工程量,发生涉及工程造价问题的施工合同纠纷时，如果仲裁庭认为需要进行证据鉴定，可以由（ ）鉴定部门鉴定。 A申请人指定的 B政府建设主管部门指定的 C工程师指定的 D当事人约定的 E
41、仲裁庭指定的,在建设工程施工合同法律关系中，法律关系的客体是（ ）。 A建筑物 B工程技术 C施工工程款 D工程施工行为,施工企业提交的履约保函，属于担保法规定的（ ）担保。 A.留置 B.保证 C.定金 D.质押,抵押与质押的区别主要在于（ ）。 A担保财产是否为第三人的财产 B担保财产变卖后的剩余部分是否归债务人 C担保财产是否转移占有 D债权人是否有优先受偿权,合同法规定，要约生效条件为（ ）。 A. 要约人向受要约人发出要约 B. 要约人与受要约人共同在要约文件上签字 C. 受要约人作出有效承诺 D. 要约以任何形式到达受要约人,对债务人以明显不合理低价转让财产危害债权人利益的行为，债
42、权人可以（ ）撤销。 A.自行 B.请求主管部门 C.请求人民法院 D.请求工商行政管理部门,下列有关无效合同的说法中，错误的是（ ）。 A.无效合同从订立时起就没有法律效力 B.建设主管部门有权确认合同无效 C.一方当事人无权确认合同无效 D.合同被确认无效后，履行中的合同应终止履行,按照合同法的规定，（ ）属于委托合同。 A. 某地铁公司与设计院订立的建设工程勘察合同 B. 某政府机关与建筑工程公司订立的建设工程施工合同 C. 某房地产开发公司与工程咨询公司订立的监理合同 D某宾馆与电器公司订立的客房维修空调合同,依据合同法，债权人决定将合同中的权利转让给第三人时，转让行为（ ）。 A.必
43、须征得对方同意 B无须征得对方同意，但应提供担保 C无须征得对方同意，但要通知对方 D无须征得对方同意，也无须通知对方,因施工企业破产导致发包人解除合同后，合同的（ ）条款仍对双方具有约束力。 A. 质量 B工期 C解决争议 D结算,按照担保法的规定，下列财产中可以作为抵押物的是（ ）。 A. 抵押人依法有权处分的国有土地使用权 B. 抵押人使用的宅基地 C. 抵押人拥有的股票 D学校设施,下列关于施工邀请招标有关工作先后顺序的说法中，正确的是（ ）。 A.发布招标公告、开标、审查投标人资格 B发出投标邀请书、开标、审查投标人资格 C发布招标公告、审查投标人资格、发售招标文件 D审查投标人资格、发出投标邀请书、发售招标文件,招标项目的中标人确定后，招标人对未中标投标人应做的工作是（ ）。 A通知中标结果并退