监理工程师执业资格考试《合同管理》真题及答案.pdf

《监理工程师执业资格考试《合同管理》真题及答案.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《监理工程师执业资格考试《合同管理》真题及答案.pdf（17页珍藏版）》请在三一文库上搜索。

1、更多建筑类资格 一、单项选择题（共一、单项选择题（共 50505050 题，每题题，每题 1 1 1 1 分。每题的备选项中，只有分。每题的备选项中，只有 1 1 1 1 个最符合题意）个最符合题意） 1某施工企业在异地设有分公司，分公司受其委托与材料供应商订立了采购合同。 材料交 货后货款未支付，供应商应以（）为被告人向人民法院起诉，要求支付材料款。 A监理单位B分公司 C建设单位D施工企业 2按照合同法的规定， （）属于委托合同。 A某地铁公司与设计院订立的建设工程勘察合同 B某政府机关与建筑工程公司订立的建设工程施工合同 C某房地产开发公司与工程咨询公司订立的监理合同 D某宾馆与电器公司

2、订立的客房维修空调合同 3法人成立进行注册登记时，应当以（）为住所。 A主要办事机构所在地 B主要经营场所所在地 C主要合同履行地 D董事长的户口所在地 4在建设工程施工合同法律关系中，法律关系的客体是（） 。 A建筑物B施工工程技术 C施工工程款D工程施工行为 5按照担保法的规定，下列财产中可以作为抵押物的是（） 。 A抵押人依法有权处分的国有土地使用权 B抵押人使用的宅基地 C抵押人拥有的股票 D学校设施 6甲乙双方签订的施工合同，经过了公证机关的公证。当双方发生合同纠纷，人民法院审理 该合同纠纷时，应认定经过公证的合同（） 。 A在任何情况下都可以直接作为认定事实的证据 B直接具有强制执

3、行的效力 C一定是不可撤销的合同 更多建筑类资格考试试题： D若有相反证据足以推翻时，不能作为认定事实的依据 7某工程发包人与承包人达成口头协议但未签订书面施工合同，承包人就开始实际施工。 工 程竣工后，由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，人民法院应认定该合同 （） 。 A不成立B成立 C无效D可撤销 8 合同法规定，要约生效条件为（） 。 A要约人向受要约人发出要约 B要约人与受要约人共同在要约文件上签字 C受要约人作出有效承诺 D要约以任何形式到达受要约人 9 合同法规定，缔约过失责任属于（）责任。 A违约B侵权 C“先合同义务”D无过错 10甲公司经过资产重组分立为乙、丙两家公司，乙公司与丙

4、公司协商后将某合同的履行归 于乙公司。对此，以下说法正确的是（） 。 A乙、丙公司之间的协议有效，无需通知合同对方当事人 B乙、丙公司之间的协议有效，只需通知合同对方当事人即可 C乙、丙公司之间的协议经甲公司同意后通知合同对方当事人即可 D乙、丙公司之间的归属协议，若合同对方当事人不同意，则丙公司对该合同承担连带责 任 11合同生效后，当事人发现合同价款约定不明确，又未能达成补充协议，也不能按照合同 有关条款或交易习惯确定，则该合同价款应按（）的市场价格履行。 A订立合同时订立地B订立合同时履行地 C履行合同时订立地D履行合同时履行地 12某设备制造订购合同，约定订购方先支付合同总价 10作为

5、预付款。订购方在支付预付 款前获得确切证据证明制造方经营状况恶化， 订购方未按时支付预付款， 这是订购方行使的 （） 。 A同时履行抗辩权B后履行抗辩权 C不安抗辩权D合同中止履行的权利 （） 13某建设单位与设备供应公司签订购买 10 台空调的设备采购合同，合同约定：设备公司向 建设单位供货 2 台空调，其余 8 台交付承建其工程的施工单位。这种情况属于合同法规定的 合同履行中的（） 。 A债权转让B合同变更 C债务转移D合同转让 14设计招标确定中标人后，发包人与中标人在工程设计合同土签字、盖章时，表明（） 。 A要约生效B承诺生效 C合同成立D合同生效 15建设工程合同纠纷由（）的仲裁委

6、员会仲裁。 A工程所在地B仲裁申请人所在地 C纠纷发生地D双方协商选定 16某建筑材料采购合同，既约定了违约金，又约定了定金。当一方违约时，守约方（） 。 A必须适用违约金条款 B必须适用定金条款 C可以选择适用违约金或定金条款 D两者都不能适用，因约定无效 17某涉及国家安全的投资项目，施工单项合同估算价为 8000 万元人民币，该项目（） 。 A必须公开招标 B必须邀请招标 C可直接委托发包 D必须聘请招标代理机构委托发包 18投标人现场考察后，以书面形式提出质疑，招标人给予了书面解答。当解答与招标文件 的规定不一致时， （） 。 A投标人应要求招标人继续解释 B以书面解答为准 C以招标文

7、件为准 D由人民法院判定 19投标文件对招标文件的响应出现偏差，可以要求投标人在评标结束前予以澄清或补正的 情况是（） 。 A投标文件没有加盖公章 B投标文件中的大写金额与小写金额不一致 C投标担保金额多于招标文件的规定 D投标文件的关键内容字迹模糊，无法辨认 20某招标项目开标时，发现投标人未按要求提供合格的投标保函，投标人随即要求撤回投 标文件，此时应（） 。 A按无效投标处理 B要求投标人补交投标保函 C进入评标程序后淘汰 D要求投标人赔偿损失 21设计招标中，下列因素不属于评标评审比较要素的是（） 。 A投标单位的企业规模大小 B投标方案的投入、产出比高低 C完成初步设计时间的早晚 D

8、投标单位的质量管理体系是否科学 22在项目招标中，中标通知书发出后，中标人拒绝与招标人订立书面合同时， （） 。 A中标人不承担合同责任 B招标人应退还其投标保证金 C招标人可没收其投标保证金，如果招标人的损失小于保证金，则小于部分应退还中标人 D招标人可没收其投标保证金，如果招标人的损失大于保证金，则可继续向中标人追索差 额 23在项目招标的评标结束后，中标人的投标保证金应当在（）退还。 A发出中标通知书后 B完成评标后 C提交履约担保后 D合同履行完毕后 24必须招标的某施工项目，采用评标价法评标，中标候选人中排序靠前的二位投标人甲乙 （） 的情况如下： 甲报价 1000 万元， 评标价

9、950 万元； 乙报价 980 万元， 评标价 990 万元， 此时 （） 。 A中标人为甲，合同价为 950 万元 B中标人为甲，合同价为 1000 万元 C中标人为乙，合同价为 980 万元 D中标人为乙，合同价为 990 万元 25 建设工程委托监理合同（示范文本） 规定的合同有效期指（） 。 A监理合同注明的开始至完成的时间 B监理合同约定的监理工作的日历天数 C监理人完成了包括附加和额外工作在内的全部监理义务的期间 D监理人自开始监理工作至保修期届满的时间 26 建设工程委托监理合同 （示范文本） 规定， 实施监理工作过程中的额外工作是指 （） 。 A承包人的原因施工不能按期竣工，监

10、理人延长监理工作时间 B委托人原因导致施工合同终止，致使监理业务终止后的善后服务 C委托人要求增加监理工作范围，而增加的监理工作量 D承包人的原因，使监理工作受阻，导致增加的监理工作量 27某工程项目，建设单位未按合同约定的时间支付监理酬金。监理单位在应当获得监理酬 金之日起 30 日内未收到支付单据， 且建设单位又未提出任何书面解释， 监理单位按合同规定保护 自己合法权益可以采取的措施是（） 。 A发出终止合同的通知，通知送达建设单位后，合同即行终止 B发出终止合同的通知，通知发出后 14 日内仍未获得支付酬金，合同即行终止 C发生终止合同的通知，通知发出后 14 日内未得到答复，可进一步发

11、出终止合同的通知， 第二份通知到达建设单位后，合同即行终止 D发出终止合同的通知，通知发出后 14 日内未得到答复，可进一步发出通知，第二份通知 发出后 42 日内仍未得到答复，合同即行终止 28 建设工程委托监理合同（示范文本） 规定，监理人承担违约责任的原则是 （） 。 A补偿性原则 B惩罚性原则 C无过错原则 D有限责任和过错责任原则 29设计合同履行过程中，属于设计人责任的是（） 。 A组织对设计文件的审查、鉴定和验收 B办理设计文件的报批手续 C选定设计文件依据的设计规范 D为现场的设计人提供必要的工作条件 30设计合同的发包人，根据工程实际情况需要修改设计文件时，应按照法定程序进行

12、变更， 即（） 。 A发包人报原审批机关批准，选择设计单位设计 B由原设计合同承包人完成设计修改 C发包人经审批机关批准后，自行修改 D发包人报原审批机关批准，由原设计单位修改后，报有关部门审批 31某建设单位委托设计院承担办公楼设计任务，设计院在完成设计任务 30时，由于某种 原因，办公楼项目停建，建设单位向设计院发出终止合同的通知。依据设计合同示范文本的规定， 承担解除合同后果责任的方式应为（） 。 A设计院没收建设单位支付的定金 B设计院没收建设单位支付的定金，建设单位再支付合同设计费的 30 C建设单位支付合同设计费的 50 D，设计院没收定金，建设单位再支付合同设计费的 50 32某

13、项目施工需要办理爆破作业的批准手续，但没有及时获得批准，给承发包双方都造成 一定损失，则（） 。 A承包人的损失都由发包人承担 B发包人的损失都由承包人承担 C双方的损失各自承担 D双方的损失都由审批部门承担 33某工程项目的承包人具有设计资质。承包人将完成的设计文件按规定的审查程序获得批 准后提交监理工程师审核，经监理工程师签认后承包人按图纸施工。施工中发现由于设计计算错 误，已经施工的部分工程需要拆除，设计文件必须修改。则该事件的损失应由（） 。 （） A审查单位与监理单位共同承担 B承包人与审查单位连带承担 C承包人全部承担 D承包人承担设计损失，发包人承担施工损失 34某工程，设计图纸

14、由发包人提供，承包人要求增加施工合同专用条款约定份数以外的图 纸，则（） 。 A由发包人复制，复制费用发包人承担 B由发包人复制，复制费用承包人承担 C由承包人复制，复制费用承包人承担 D由承包人复制，复制费用发包人承担 35某施工项目由于拆迁工作延误不能按约定日期开工，监理工程师以书面形式通知承包人 推迟开工时间，则发包人（） 。 A无须赔偿承包人损失，工期也不顺延 B无须赔偿承包人损失，工期应予顺延 C应当赔偿承包人损失，工期应予顺延 D应当赔偿承包人损失，工期不予顺延 36某施工合同约定钢材由发包人供应，但钢材到货时发包人与监理工程师都没有通知承包 人验收，供应商就将钢材卸货于施工现场。

15、在使用前发现钢材数量出现较大短缺，这一钢材损失 应由（）承担。 A承包人B钢材供应商 C监理单位D发包人 37某施工合同约定，建筑材料由发包人供应。材料使用前需要进行检验时，检验由（） 。 A发包人负责，并承担检验费用 B发包人负责，检验费用由承包人承担 C承包人负责，并承担检验费用 D承包人负责，检验费用由发包人承担 38在一个施工现场有甲、乙两个独立承包人同时施工，由于施工出现交叉干扰，致使甲、 乙分别受到一定损失，总监理工程师向甲发出了暂停施工指令，则（） 。 （） A甲、乙都应向发包人索赔 B甲、乙分别承担对方的损失 C甲、乙分别承担各自的损失 D甲的损失由发包人承担，乙的损失自行承担

16、 39某施工合同约定承包工程应于 10 月 20 日竣工。9 月中旬发现，因承包人的施工管理不 严格，导致实际进度滞后于计划进度。承包人按工程师要求修改了进度计划，竣工日期推迟到 10 月 30 日。该进度计划得到工程师的确认，则（） 。 A如果通过赶工在 10 月 20 日竣工，可获提前竣工奖励 B如果通过赶工在 10 月 20 日竣工，不能获提前竣工奖励 C如果在 10 月 25 日竣工，既不获得奖励，也不承担拖期赔偿责任 D如果在 10 月 30 日竣工，不需承担拖期赔偿责任 40某施工项目在有放射性污染的环境中施工，则（） A防护措施由发包人完成，费用也由发包人承担 B防护措施由发包人

17、完成，费用由承包人承担 C防护措施由承包人完成，费用也由承包人承担 D防护措施由承包人完成，费用由发包人承担 41施工合同履行中，发包人拖欠工程结算款，在收到竣工结算报告及结算资料 56 天内仍不 支付，则承包人（） A无权对该工程主张任何权利 B无权申请人民法院拍卖该工程，但可主张该工程所有权 C可以申请人民法院拍卖该工程，承包人优先受偿 D可以留置该工程 42某工程项目保修期内发现存在质量缺陷，监理单位出具了鉴定结论。发包人认为承包人 不具有维修能力，直接联系维修公司进行了维修，则维修费用应由（）承担。 A发包人B监理单位 C承包人D维修公司 43某一材料采购合同，双方约定违约金为 70

18、万元。合同履行过程中因供货方的原因导致不 能交货，施工承包人为了避免停工待料，只能以高出原采购合同价 100 万元的价格采购同样的材 （） 料。则供货方应赔偿给施工承包人（） 。 A30 万元B70 万元 C100 万元D170 万元 44某施工合同采用 FIDIC施工合同条件 ，专用条件中约定完成工程的时间为 500 天， 缺 陷通知期为 365 天。施工过程中，经工程师批准顺延工期 38 天，则判定承包人提前或延误竣工的 时间应为（） 。 A500 天B538 天 C865 天D903 天 45 依据 FIDIC 施工合同条件 ， 当工程师发现承包商使用的施工设备不能保证工程质量时， 要求

19、承包商更换，则（） 。 A增加的费用和工期延误责任都由发包人承担 B增加的费用由发包人承担，工期延误责任由承包人承担 C增加的费用由承包人承担，工期延误责任由发包人承担 D增加的费用和工期延误责任都由承包人承担 46依据 FIDIC施工合同条件 ，如果全部工程只颁发一个接收证书和一个履约证书，则保 留金（） 。 A在颁发接收证书时全部返还 B在颁发履约证书时全部返还 C，在颁发接收证书和履约证书时各返还一半 D不再返还 47某工程使用 FIDIC施工合同条件订立合同，约定竣工日为 10 月 20 日。业主在 10 月 10 日提前占用工程， 工程师于 10 月 13 日颁发了接收证书， 承包商

20、于 10 月 30 日完成了竣工检验， 则该工程的竣工日为（） 。 A10 月 10 日B10 月 13 日 C10 月 20 日D10 月 30 日 48工程施工索赔分类中，将承包商的索赔划分为工程延误索赔、工程变更索赔、合同被迫 终止索赔、工程加速索赔、意外风险和不可预见因素索赔等，是依据（）进行分类。 A索赔的合同依据B索赔的目的 C索赔事件的性质D索赔的起因 49某工程项目施工中现场出现了图纸中未标明的地下障碍物，需要作清除处理。按照合同 条款的约定，承包人应在索赔事件发生后 28 天内向工程师递交（） 。 A索赔报告 B索赔意向通知 C索赔依据和资料 D工期和费用索赔的具体要求 50

21、下列有关工程师对索赔作出决定的说法中，正确的是（） 。 A在授权范围内，工程师与承包人就费用补偿额达不成一致时，有权单方面作出决定 B工程师在授权范围内所作出的索赔处理决定，对发包人具有强制性的约束力 C工程师的索赔处理决定对承包人是最终的决定 D工程师的索赔处理决定不需通知发包人 二、多项选择题（共二、多项选择题（共 30303030 题，每题题，每题 2 2 2 2 分。每题的备选项中，有分。每题的备选项中，有 2 2 2 2 个或个或 2 2 2 2 个以上符合题意，至 少有 个以上符合题意，至 少有 1 1 1 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得个错项。错选，本题不得

22、分；少选，所选的每个选项得 0 0 0 05 5 5 5 分）分） 51下列行为中属于委托代理的法律行为有（） 。 A施工企业任命项目经理作为施工项目的负责人 B监理单位指派总监理工程师作为项目监理机构的负责人 C施工企业的法定代表人作为工程项目投标的负责人 D建设单位授权招标代理单位负责工程项目招标事宜 E总监理工程师分配专业监理工程师负责本专业范围内的监理工作 52在工程项目建设过程中，可采用的担保方式有（） 。 A投标人提供投标保函 B中标人提供担保公司出具的履约保证书 C发包人提供银行出具的工程款支付担保函 D发包人提供的在建工程留置权担保 E承包人提交的预付款保函 53建设工程一切险

23、的被保险人可以包括（） 。 A业主B总承包商 C分包商D业主聘用的监理工程师 E设备供应商 54根据合同法规定，要约撤回和要约撤销的主要区别有（） 。 A要约所处法律效力状态不同 B撤回和撤销的目的不同 C撤回和撤销的通知到达受要约人的时间要求不同 D受要约人对要约知晓的情况不同 E对要约人的约束条件不同 55 合同法规定的合同有效条件包括（） 。 A合同当事人具有民事权利能力和民事行为能力 B当事人意思表示真实 C合同当事人签字或盖章 D合同应当采用书面形式 E不违反法律或社会公共利益 56甲、乙公司签订合同，甲公司将合同中的部分义务转让丙公司完成，依照合同法规 定，其法律关系特点为（） 。

24、 A甲、乙公司作为合同主体不变 B甲公司可要求丙公司履行转让部分的义务 C丙公司可以对乙公司行使抗辩权 D丙公司不履行义务，应对乙公司承担违约责任 E乙公司不能强迫丙公司履行义务 57 合同法中，有关承担违约责任的规定，采用的原则包括（） 。 A补偿性原则 B严格责任原则 C惩罚性原则 D有限责任原则 E连带责任原则 58某工程项目施工中发包人和承包人发生合同纠纷，当事人申请仲裁解决纠纷的前提条件 是（） 。 A施工合同中当事人选择了仲裁方式和仲裁机构 B通过有关调解仍未解决合同纠纷 C施工合同当事人在纠纷发生后达成仲裁协议 D和解无效 E人民法院没有管辖权 59招标投标监督部门在对邀请招标的

25、招标文件内容进行核查时，应予纠正的不合理要求包 括（） 。 A要求施工企业必须具备一定的资质等级 B要求专业工程的施工企业必须具备该专业的资质等级 C要求投标人必须拥有进口的施工机具 D要求投标人必须使用指定的钢铁企业生产的钢材 E要求专业工程的施工企业必须是本系统的 60某工程项目的招标人按招标文件的规定组织投标人进行现场考察，但有些投标人未参加 该现场考察，则（） 。 A参加现场考察投标人的费用自行承担 B参加现场考察投标人的费用由招标人承担 C未参加现场考察的投标人不能免除不了解现场的合同责任 D参加现场考察的投标人不能免除不了解现场的合同责任 E未参加现场考察的投标人将被取消投标资格

26、61某招标项目的评标委员会初定成员由 5 人组成，其中 2 人为招标人代表，3 人为招标人 以外的专家。按招标法规的要求，评标委员会成员的修改方式可为（） 。 A只减少 1 名招标人代表 B减少 1 名招标人代表，同时增加 1 名招标人以外的专家 C招标人代表不变，增加 1 名招标人以外的专家 D招标人代表不变，增加 2 名招标人以外的专家 E招标人代表不变，增加 4 名招标人以外的专家 62在监理招标中，体现监理单位能力的评标内容包括（） 。 A投标人资质 B监理大纲 C总监理工程师业绩 D监理单位业绩 E监理费报价 63 建设工程委托监理合同（示范文本） 规定，监理人的主要义务包括（） 。

27、 A依法履行监理职责，公正维护委托人及有关方面的合法权益 B推荐选择工程的施工单位 C选派合格的监理人员及总监理工程师 D不得泄露与工程有关的保密资料 E代表委托人与承包人解决合同争议 64监理人依据建设工程委托监理合同（示范文本） 规定，在施工监理过程中可以行使的 权力包括（） 。 A发布改变承包人施工作业时间和顺序的指令 B对工程的质量、工期、费用实施监督控制 C审查批准工程设计的变更 D在委托监理的范围内有权批准承包人提出的分包要求 E批准承包人的索赔要求 65在建设工程委托监理合同履行中，下列关于违约责任的说法中正确的有（） 。 A委托人违约应承担违约责任 B监理人因过失承担的赔偿额按

28、实际损失计算 C监理人因过失承担的赔偿额以扣除税金的监理酬金为限 D监理人对责任期以外发生的任何事情引起的损失不负责任 E监理人对第三方违反合同规定的质量要求不承担责任 66建设工程设计合同示范文本中，发包人委托的设计任务可以包括（） 。 A项目建议书 B初步设计 C技术设计 D产品设计 E施工图设计 67按照建设工程施工合同通用条款的规定，对发包人和承包人有约束力的合同文件包 括（） 。 A招标公告 B招标文件 C投标书 D工程量清单 E中标通知书 68按照建设工程施工合同通用条款的规定，属于发包人应完成的工作有（） 。 A办理土地征用 B向工程师提供工程进度计划 C提供保证施工安全需要的围

29、栏设施 D协调处理施工现场周围地下管线的保护工作 E提供施工现场的地下管线资料 69某施工项目双方约定 3 月 10 日开工，当年 10 月 10 日竣工，开工前承包人以书面形式向 工程师提出延期开工的理由和要求，未获批准，但承包人仍延至 3 月 20 日开工，则（） 。 A承包人应通过赶工在 10 月 10 日竣工，赶工费用自行承担 B承包人应通过赶工在 10 月 10 日竣工，赶工费用由发包人承担 C承包人应通过赶工在 10 月 10 日竣工，可获提前竣工奖励 D如果工程在 10 月 20 日竣工，承包人不承担拖期违约责任 E如果工程在 10 月 20 日竣工，承包人承担拖期违约责任 70

30、在某项目施工中，工程师进行工程质量检查试验结果表明质量合格，但检查影响了正常 施工，则（） 。 A影响正常施工的费用由承包人承担 B影响正常施工的费用由发包人承担 C工期给予顺延 D工期不予顺延 E检查费用发包人承担 71 按照 建设工程施工合同 通用条款的规定， 下列在合同履行过程中发生的款项， 属于“费 用”的包括（） 。 A设计变更给承包人增加的款额 B工程师批准承包商索赔的款项 C承包人聘请专家解决施工中技术问题的顾问费 D承包商对不合格工程拆除后重新施工发生的经济支出 E承包商收取的分包管理费 72按照建设工程施工合同通用条款的规定，因不可抗力事件导致的损失应由发包人承 担的包括（）

31、 。 A工程本身的损害 B由发包人采购，已运至施工现场待安装设备的损害 C由承包人采购，已运至施工现场待安装设备的损害 D承包方人员伤亡 E承包人停工损失 73在施工合同履行中，由于承包人的原因造成工程竣工结算价款不能及时支付，则（） 。 A发包人无权要求交付工程 B发包人有权要求交付工程 C发包人未要求交付工程的，承包人仍应承担工程照管责任 D发包人未要求交付工程的，承包人不再承担工程照管责任 E承包人可以留置该工程 74在材料采购合同的交货检验中，属于物理试验方法的有（） 。 A手触 B拉伸试验 C查点法 D压缩试验 E金相试验 75依据 FIDIC施工合同条件规定，承包商最终结算的合同价

32、款可能与中标函中注明的 业主接受的合同款额不一致，原因可能是（）等。 A工程量清单中的工程量不准确 B承包商的报价漏项 C合同内列有调价条款 D采用不可调价合同 E发生承包商应承担质量责任的扣款 76在 FIDIC施工合同条件中，指定分包商与一般分包商的差异体现在（） 。 A是否申承包商选定 B是否与承包商订立合同 C是否可能由业主直接付款 D承包商是否收取管理费 E是否属于合同约定应由承包商必须完成范围之内的工作 77在 FIDIC施工合同条件中，业主应承担的风险包括（） 。 A业主提供的设计不当造成的损失 B承包商提供的设计不当造成的损失 C不属于承包商原因造成的放射性污染 D属于承包商原

33、因造成的放射性污染 E政策法规的变化对工程成本的影响 78工程师对分包合同的管理包括（） 。 A检查确认分包工程质量 B对分包商索赔的批准 C对分包商发布变更指令 D对分包商资质进行审查 E计量、确认分包商完成的工程量 79依据 FIDIC施工合同条件的规定，属于超越工程师职权的行为有（） 。 A指示承包人提前竣工 B指示承包人缩短合同工期 C指示承包人删减合同约定的某些工作内容 更多建筑类资格考试试题：http:/ D确定有缺陷工程折价接收应扣减的款额 E承包人提出索赔后，检查承包人施工现场同期记录 80工程师处理索赔时，应给予承包商利润补偿的情况包括（） 。 A业主延误移交施工现场 B不可

34、抗力造成的损失 C业主提前占用部分工程对承包商后续施工干扰的损失 D施工中遇到图纸未标明需保护的地下文物导致施工成本增加的补偿 E施工中遇到异常恶劣气候条件的影响 2007200720072007 年度全国监理工程师执业资格考试试卷 建设工程合同管理试卷标准答案 年度全国监理工程师执业资格考试试卷 建设工程合同管理试卷标准答案 1.D2.C3.A4.D5.A 6.D7.B8.D9.C10.D 11.B12.C13.A14.C15.D 16.C17.C18.B19.B20.A 21.B22.D23.C24.B25.C 26.B27.D28.D29.C30.D 31.C32.A33.C34.B35.C 36.D37.D38.A39.B40.D 41.C42.A43.C44.B45.D 46.C47.A48.c49.B50.A 51.ABD52.ABCE53.ABCD54.ACDE55.ABE 56.ABE57.ABC58.AC59.CDE60.ACD 61.BDE62.ABCD63.ACD64.AB65.ACDE 66.BCE67.CDE68.ADE69.AE70.BCE 71.CD72.ABC73.BC74.BDE75.ACE 76.ACE77.ACE78.ADE79.AB80.AC