《【合同范文】20XX建设工程设计合同范本[1].docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《【合同范文】20XX建设工程设计合同范本[1].docx（10页珍藏版）》请在三一文库上搜索。
1、第 1 页 20XX 建设工程设计合同范本1 特征码 WQMVAHBfRojZYyzRZiUI 工程名称：_ 工程地点：_ 合同编号：_ （由设计人编填） 设计证书等级：_ 发包人：_ 设计人：_ 签订日期：_ 发包人：_ 设计人：_ 发包人委托设计人承担_ 工程设计，经双方协商一致，签订本合同。依照中华人民共 和国合同法 、 中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行 政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本 建设工程施工项协商一致，订立本合同。 条 本合同依据下列文件签订： 1.1中华人民共和国合同法 中华人民共和国建筑法 建设工程勘察设计市场管理规定 。 第 2 页 1.2 国
2、家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 1.3 建设工程批准文件。 第二条 本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资 及设计费等见下表。 序号 分项目名称 建设规模 设计阶段及内容 估算总投资 （万元） 费率 % 估算设计费（元） 层数 建筑面积 （m2） 方案 初步设计 施工图 第三条 发包人应向设计人提交的有关资料及文件： 序号 资料及文件名称份数 提交日期 有关事宜 第 3 页 第四条 设计人应向发包人交付的设计资料及文件： 序号资料及文件名称 份数 提交日期 有关事宜 第五条 本合同设计收费估算为_ 元人民币。设计费支付进度详见下表。 付费次序 占总设计费 % 付费额 （元）
3、付费时间 （由交付设计文件所决定） 次付费 20%定金 第二次付费 第三次付费 第 4 页 第四次付费 第五次付费 说明： 1.提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。 2.在提交最后一部分施工图的同时结清全部设计费，不留 尾款。 3.实际设计费按初步设计概算（施工图设计概算）核定， 多退少补。实际设计费与估算设计费出现差额时，双方另行签 订补充协议。 4.本合同履行后，定金抵作设计费。 第六条 双方责任 6.1 发包人责任： 6.1.1 发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时问 内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负 责，发包人不得要求设讨人违反国家有关标准进行设计。
4、发包人提交上述资料及文件超过规定期限 15 天以内，设计 人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限 15 天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时问。 6.1.2 发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的 资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需 返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同） 、重新 明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付 第 5 页 设计费。在未签合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的 各项设计工作，应按收费标准，相应支付设计费。 6.1.3 发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资 料及文件时，如果设计人能够做
5、到，发包人应根据设计人提前 投入的工作量，向设计人支付赶工费。 6.1.4 发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员， 提供必 必要的工作生活及交通等方便条件。 6.1.5 发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、 资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发 包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向 第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人 应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。 6.2 设计人责任： 6.2.1 设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提 出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质 量合格的设计资料，并对其负责
6、。 6.2.2 设计人采用的主要技术标准是： 第 6 页 6.2.3 设计合理使用年限为_年。 6.2.4 设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度 及份数向发包人交付资料及文件。 6.2.5 设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的 设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必 要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，本 年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、 处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施 工，设计人仍负责上述工作，但应按所需工作量向发包人适当 收取咨询服务费，收费额由双方商定。 6.2.6 设计人应保护发包人的知识产权
7、，不得向第三人泄 露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上 情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。 第七条 违约责任： 7.1 在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计 人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计 工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半 时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计 费的全部支付。 7.2 发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人 支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾 期违约金。逾期超过 30 天以上时，设计人有权暂停履行下阶段 第 7 页 工作，并书面通知发包人。发
8、包人的上级或设计审批部门对设 计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均按 7.1 条规定支 付设计费。 7.3 设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改 或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除 负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。损失 严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金， 赔偿金由双方商定为实际损失的_。 7.4 由于设计人自身原因，延误了按本合同第四条规定的 设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目 应收设计费的千分之二。 7.5 合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应 双倍返还定金。 第八条 其他 8.1 发包人
9、要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解 决有关问题时，双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。 8.2 设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由 发包人自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定设计人交 付的设计资料及文件份数超过工程设计收费标准规定的份 数，设计人另收工本费。 8.3 本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和 第 8 页 设备。应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得 指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工 定货时，所需要费用由发包人承担。 8.4 发包人委托设计配合引进项目的设计任务，从询价、 对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个
10、阶段，应吸收 承担有关设计任务的设计人参加。出国费用，除制装费外，其 它费用由发包人支付。 8.5 发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务， 另行支付费用。 8.6 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时 协商解决。 8.7 本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可 由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意 由_仲裁委员会仲裁。双方 当事人未在合同中约定仲裁机构，事后又未达成仲裁书面协议 的，可向人民法院起诉。 8.8 本合同一式_份，发包人 _份，设计人_份。 8.9 本合同经双方签章并在发包人向设计人支付订金后生 效。 8.10 本合同生效后，按规定到项目
11、所在省级建设行政主管 部门规定的审查部门备案。双方认为必要时，到项目所在地工 第 9 页 商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本 合同即行终止。 8.11 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及 双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为 本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。 8.12 其它约定事项： 发包人名称： 设计人名称： （盖章） （盖章） 法定代表人：（签字） 法定代表人：（签 字） 委托代理人：（签字） 委托代理人：（签 字） 住 所： 住 所： 邮 政 编 码： 邮 政 编 码： 电 话： 电 话： 传 真： 传 真： 开 户 银 行： 开 户 银 行： 银 行 帐 号： 银 行 帐 号： 第 10 页 建设行政主管部门备案： 鉴 证 意 见： （盖章） （盖章） 备 案 号： 经 办 人： 备 案 日 期： 年 月 日 鉴 证 日 期： 年 月 日