1、机械窝工补充合同协议甲方（发包方）：乙方（承包方）：鉴于在项目名称施工过程中，因具体窝工原因，如甲方图纸变更、施工场地未能及时交付、不可抗力等导致乙方机械设备出现窝工情况，为明确双方权利义务，合理解决窝工补偿等问题，依据中华人民共和国民法典中华人民共和国建筑法及其他相关法律法规，经甲乙双方友好协商，就机械窝工事宜达成如下补充协议：一、窝工事实确认1 .窝工起始时间：经双方核对施工记录、监理日志等相关资料，确认本次机械窝工起始于一年一月日时。2 .窝工截止时间：窝工状态于一年一月日时结束，共计持续X天X小时。3 .窝工机械设备明细：乙方投入施工且处于窝工状态的机械设备具体如下：4 设备名称1,型
2、号：具体型号1,数量：X台，购置/租赁价格：每台价格1（注明购置或租赁价格的计价方式，如购置总价、月租金等）；5 设备名称2,型号：具体型号2,数量：X台，购置/租赁价格：每台价格2；（依次罗列所有窝工机械设备信息）二、窝工原因及责任认定1 .原因分析：经双方共同调查分析，确定本次机械窝工主要原因为详细阐述导致窝工的具体事件或情况，如甲方因设计方案调整，于年月一日下达停工通知，要求乙方暂停相关施工区域作业，致使机械设备闲置；或因恶劣天气（如暴雨、暴雪等）导致施工现场无法正常作业，满足不可抗力的构成要件。2 .责任归属：根据上述原因分析，认定本次机械窝工责任由责任方，如甲方承担全部责任；或双方根
3、据具体情况分担责任，甲方承担X%责任，乙方承担X%责任，需明确责任划分依据承担。若因不可抗力原因导致窝工，双方应按照相关法律法规及合同约定，各自承担相应损失，但应相互配合采取措施减少损失扩大。三、窝工补偿计算方式（一）补偿原则：基于公平合理原则，结合机械设备的实际投入成本、闲置损失以及工程整体情况，对乙方因机械窝工造成的损失进行补偿。（二）具体计算方法：1 .购置设备补偿：对于乙方自行购置的机械设备，按照设备闲置期间的折旧费进行补偿。折旧费计算公式为：设备折旧费=设备购置原值（设备闲置天数设备预计使用总天数）设备折旧率（设备折旧率根据相关财务规定或行业惯例确定）。例如，设备名称1购置原值为购置
4、金额1元，预计使用总天数为X天，设备折旧率为X%,本次闲置X天，则该设备折旧费=购置金额1（XX）X%=具体折旧金额1元。2 .租赁设备补偿：对于乙方租赁的机械设备，按照设备实际租赁费用乘以闲置天数进行补偿。即设备租赁补偿费用=设备日租赁单价设备闲置天数。如设备名称2日租赁单价为租赁单价2元，闲置X天，则该设备租赁补偿费用=租赁单价2X=具体租赁补偿金额2元。3 .补偿总额：经计算，本次机械窝工乙方应获得的补偿总额为人民币元（大写：元整）。该补偿金额包括但不限于上述设备折旧费、租赁补偿费用，以及因窝工导致的设备维护保养额外费用、设备进退场费用增加部分等（如有其他相关费用，需详细说明费用构成及计
5、算依据）。四、补偿支付时间与方式1 .支付时间：甲方应在本补充协议签订后的X个工作日内，向乙方支付窝工补偿总额的X%作为预付款；在乙方提交完整的窝工费用结算资料且经甲方审核确认后的X个工作日内，支付至补偿总额的95%；剩余5%作为质量保证金（如涉及设备后续运行质量问题），在设备正常运行质量保证期限，如1个月且无质量问题后，甲方应在X个工作日内一次性无息支付给乙方。2 .支付方式：甲方应将窝工补偿款项支付至乙方指定的银行账户。乙方收款账户信息如下：O五、双方权利与义务（一）甲方权利与义务L权利：有权对乙方提交的窝工相关资料（如设备购置凭证、租赁合同、窝工记录等）进行审核，核实窝工情况及补偿计算的
6、真实性、合理性；在乙方未按照本协议约定履行相关义务时，有权拒绝支付部分或全部补偿款项，并要求乙方承担违约责任。3 .义务：按照本协议约定的时间和方式，及时、足额向乙方支付机械窝工补偿款项；积极配合乙方解决因窝工产生的相关问题，如协助乙方与第三方（如设备租赁公司）沟通协调；在后续施工过程中，应尽量避免再次出现导致机械窝工的情况，若因甲方原因再次引发窝工，应按照本协议及相关法律法规承担相应责任。（二）乙方权利与义务L权利：有权要求甲方按照本协议约定支付机械窝工补偿款项；在窝工期间，对闲置机械设备进行妥善保管和必要维护保养，并要求甲方承担由此产生的合理费用；如因窝工导致工程工期延误，有权按照原施工合
7、同及相关法律法规要求甲方顺延工期。2.义务：在窝工情况发生后，应及时通知甲方及监理单位，并做好窝工现场记录、收集整理相关证据资料（如照片、视频、书面通知等），确保窝工事实及损失的可追溯性；按照甲方要求，配合提供与窝工补偿相关的各类资料,保证资料的真实性、完整性;在收到甲方支付的补偿款项后，应优先用于支付设备租赁费用、工人工资等与窝工相关的费用，避免引发第三方纠纷。六、违约责任1 .甲方违约责任：若甲方未按照本协议约定的时间和金额支付窝工补偿款项，每逾期一日，应按照未支付金额的X%向乙方支付违约金；逾期超过X日的，乙方有权暂停施工，并要求甲方承担因此给乙方造成的全部损失（包括但不限于停工期间的人
8、员工资、设备闲置费用、后续赶工费用等）。若甲方在审核乙方提交的窝工资料过程中，故意拖延或无理拒绝支付，给乙方造成损失的，应承担赔偿责任。2 .乙方违约责任：若乙方提供虚假的窝工资料或故意夸大窝工损失,骗取补偿款项，一经查实，乙方应立即返还已收取的全部补偿款项，并按照骗取金额的X%向甲方支付违约金；同时，甲方有权解除本补充协议,并要求乙方承担因此给甲方造成的全部损失（如工程延误损失、信誉损失等）。若乙方未按照本协议约定对闲置机械设备进行妥善保管和维护保养,导致设备损坏或灭失，影响后续施工的，乙方应承担设备修复或重置费用，并赔偿甲方因此遭受的工期延误等损失。七、争议解决1 .协商解决：甲乙双方在履
9、行本补充协议过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决。协商应在争议发生后的X个工作日内进行，双方应指定专人负责沟通协调，寻求解决方案。2 .调解解决：若协商不成，双方可共同申请由调解机构名称，如当地建设工程行业协会、专业调解委员会等进行调解。调解应遵循合法、公正、自愿的原则，调解期限为自调解申请受理之日起X个工作日内。经调解达成一致意见的，双方应签订调解协议，并按照协议约定履行各自义务。3 .仲裁或诉讼：若调解不成，双方同意选择以下第X种方式解决争议：4 .提交仲裁委员会名称进行仲裁。仲裁应依据该仲裁委员会现行有效的仲裁规则进行，仲裁裁决为终局裁决，对双方均具有约束力。仲裁费用（包括但不限于案
10、件受理费、律师费、鉴定费等）由败诉方承担，或由仲裁庭根据案件具体情况裁决双方分担。5 .向有管辖权的人民法院提起诉讼。诉讼过程中产生的费用（包括但不限于案件受理费、律师费、鉴定费等）由败诉方承担，或由法院根据案件具体情况判决双方分担。八、其他条款1 .协议生效：本补充协议自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。2 .协议变更与解除：本补充协议的任何变更或补充须经双方书面协商一致，并签订书面协议。在履行过程中，若出现法律法规规定或本协议约定的可解除情形，一方有权通知对方解除本协议。协议解除后，双方应按照法律法规及本协议约定处理善后事宜。3 .保密条款：双方应对在签订和履行本补充协议过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密及其他机密信息予以保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露或使用。保密期限为本协议生效之日起至协议终止后X年。4 .通知条款：本协议履行过程中，双方之间的通知、函件等均应采用书面形式，并按照本协议首部注明的地址送达对方。若一方地址发生变更,应在变更后幻个工作日内书面通知对方，否则按照原地址送达的通知、函件等视为已送达。通知、函件等自送达之日起生效。乙方（盖章）:甲方（盖章）:法定代表人或授权代表:法定代表人或授权代表:签订日期:年一月签订日期：年月日
免费区 
