[番禺区体育综合楼工程施工总承包].doc

《[番禺区体育综合楼工程施工总承包].doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《[番禺区体育综合楼工程施工总承包].doc（194页珍藏版）》请在三一文库上搜索。

1、 番禺区社会福利院福利大楼工程施工总承包番禺区社会福利院福利大楼工程施工总承包 招招招招标标标标文文文文件件件件 招招 标标 单单 位：位：广州市番禺区基本建设投资管理办公室广州市番禺区基本建设投资管理办公室 招标代理单位：招标代理单位：广州市富新建设工程咨询有限公司广州市富新建设工程咨询有限公司 日日 期：期：20112011 年年 5 5 月月 1 目目 录录 目目 录录 1 1 第一章 投标须知.2 一、投标须知前附表.2 二、投标须知修改表.6 三、投标须知通用条款.18 （一）总则.18 （二）招标文件.19 （三）投标文件的编制.21 （四）投标文件的递交.28 （五）开标、评标、

2、定标及合同签定.30 第二章第二章 开标、评标及定标办法开标、评标及定标办法 3333 一、开标、评标及定标办法修改表.33 二、采用资格后审方式施工招标项目开标、评标及定标办法.38 （一）总则.38 （二）开标评标办法程序和细则.41 商务综合诚信评标法.41 第三章第三章 合同条款合同条款 5353 第四章第四章 投标文件格式投标文件格式 164164 第五章第五章 技术条件（工程建设标技术条件（工程建设标准准） 179179 第六章第六章 图纸及勘察资料图纸及勘察资料 185185 第七章第七章 工程量清单工程量清单 186186 第八章第八章招标控制价招标控制价189189 2 第一

3、章第一章 投标须知投标须知 一、投标须知前附表一、投标须知前附表 声明：本投标须知前附表使用声明：本投标须知前附表使用 GZZB2010-003-2GZZB2010-003-2 招标文件范本，与范本不同之处均以下划招标文件范本，与范本不同之处均以下划 线标明，所有标明下划线部分属于本表的组成部分，同其他部分具有同样的效力。对范本线标明，所有标明下划线部分属于本表的组成部分，同其他部分具有同样的效力。对范本 投标须知通用条款投标须知通用条款和和开标、评标和定标办法通用条款开标、评标和定标办法通用条款可选择部分的选择使用，均已可选择部分的选择使用，均已 在本表中注明，通用条款可选择部分中未被本投标

4、须知前附表选择的部分无效。在本表中注明，通用条款可选择部分中未被本投标须知前附表选择的部分无效。 项目条款号内容说明与要求 11 定义 招标人（即发包人）：广州市番禺区基本建设投资管理办公室 项目建设管理单位： / 招标代理：广州市富新建设工程咨询有限公司 设计单位：广州市番禺城市建筑设计院有限公司 监理单位：广东奥科工程监理有限公司 22.2.1 工程名称番禺区社会福利院福利大楼工程施工总承包 32.2.2 建设地点广州市番禺区市桥街 42.2.3 建设规模 本项目占地面积约 3333.1 平方米，框架结构，建筑总面积约 10830.39 平方米。其中：地下一层建筑面积约 2236.17 平

5、方米； 地上 7 层建筑面积约 8594.22 平方米，建筑高度 28.1 米，最大跨 度约 10 米。主要用作老人疾病预防、医疗保健、康复、娱乐等福 利用房。具体内容以施工图纸为准。 52.2.4 承包方式 包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工。综合单价 包干、项目措施费包干。 62.2.5 质量标准工程质量要求符合工程施工质量验收规范合格标准。 72.5.1 招标范围 按发包人提供的招标文件、招标答疑文件、全套施工图纸、设 计说明及补充说明，承包本项目地基与基础工程、主体结构工程、 屋面工程、建筑装饰装修工程（不含二次装修）、建筑给水、排 水工程、电气工程、防雷及接地工程、建筑节

6、能、幕墙工程、消 防系统工程、室外工程电缆沟、白蚁防治等项目工程及完成上述 永久工程所需的附属临时工程项目施工。施工总承包管理配合 服务：即对发包人另外发包或发包人与承包人联合招标的其它专 业工程以及发包人直接供应的材料设备实施总承包管理、协调、 配合服务（包施工配合服务）。负责发包人另外发包的其它专业 工程施工后的拆改及修复（洞口和线槽等），并提供已有的脚手 架、支架和垂直运输等有关设备、设施服务。签订分包协议（盖 章），组织整体竣工验收（含资料整理）。另外发包的其它专业 工程主要包括（包括但不限于）：高压配电安装工程；弱电工程； 电梯安装工程；空调主机安装工程；精装修（二次装修）工程； 网

7、络工程；智能化工程；室内燃气工程；室外配套工程（办公楼 泛光照明工程）等。 82.5.2 工期要求 2011 年 月 日计划开工，以发包人书面通知时间为准，施 工总期：300 日历天。 93.1 资金来源财政资金 3 项目条款号内容说明与要求 10 投标人资质等级 及项目负责人等 级要求 详见本工程招标公告 11 资格审查方式电子化资格后审。 1213.1 报价以及单价和 总价计算方式 工程量清单计价，按建设工程量清单计价规范 （GB50500- 2008）执行 1315.1 投标有效期 90 日历天（从投标截止之日计起） 1416.1 投标担保 1.收取方式： 方式一：由交易中心代收。 2.

8、投标担保额度：50 万元（在招标过程中不可调整） 。 3.缴纳时间：递交投标文件开始时至开标前。 4.投标担保的相关事宜详见招标文件 16.1 款。 157.5 领取招标文件及 图纸 由投标人自行在广州建设工程交易中心网站下载。 165.1 踏勘现场 时间：自 2011 年 5 月 13 日起具备现场踏勘条件； 方式：招标人不集中组织，由投标人自行踏勘； 现场详细地点：广州市番禺区市桥街康乐路 178.1 招标答疑 1.方式：网上答疑： 2.投标人质疑期限：在投标截止日期前 10 日 3.招标人澄清、修补或答疑期限：在投标截止日期前 7 日 4.进入到提问区域的密码为 12345678 5.网

9、上答疑的相关事项详见招标文件 8.1 款。 1811 投标文件的组成投标文件由资格审查文件、经济标部分组成。两册合编成一本。 1917.1 投标文件份数 投标文件密封包封为 1 包（内含电子投标文件共 2 份，其中正本 1 份，副本 1 份） 。 2019.1 投标文件的递交 时间和地点 收件人：广州市番禺区基本建设投资管理办公室。 1.投标文件的递交时间： 2011 年 6 月 7 日 9 时 00 分 至 2011 年 6 月 7 日 10 时 30 分。 2.地点：广州建设工程交易中心番禺交易部（广州市番禺区市桥 街白沙路 101 号） 室。 3.上述时间及地点是否有改变，请密切留意招标

10、答疑纪要的相关 信息。 2119.2 履行投标登记时 间和地点 1. 履行投标登记时间： 2011 年 6 月 7 日 9 时 00 分 至 2011 年 6 月 7 日 11 时 30 分。 2.地点：广州建设工程交易中心番禺交易部 室。 3.上述时间及地点是否有改变，请密切留意招标答疑纪要的相关 信息。 2233.4 开标时间和地点 1、开标时间：2011 年 6 月 8 日 9 时 30 分。 2、地点：广州建设工程交易中心番禺交易部 室。 2333.4开标评标办法 1 商务综合诚信评标法 4 项目条款号内容说明与要求 2438.2履约担保 2 方式一：中标人提供的履约保证金为中标价款的

11、 10%。中标通知书 发放后 10 个工作日内,中标人须向招标人提交履约保证金，履约 保证金以中标人名义转账（银行转帐、现金支票、银行汇票）或 广州市范围内四大国有股份制银行（即中国银行、农业银行、建 设银行和工商银行）出具的履约保函方式提交。履约保证金在 20 万元以下(含 20 万元)的，必须以中标人名义转账方式提交。履约 保函格式要按本招标文件所附施工合同附件格式,格式及内容不符 合本招标文件要求，视为未提交，保函须由中标人领取并交给招 标人,经招标人查询核实为有效保函后才受理,查询核实发生的相 关费用由承包人承担。若在中标通知书发放后 10 个工作日内，中 标人未提交履约保证金且未征得

12、招标人同意延期缴交的，招标人 将取消其中标资格并没收其投标保证金，并选取第二中标候选人 替补。 中标人须于中标通知书发出之日起，10 个工作日内完成签订施工 合同的工作，并将中标人已签妥的施工合同及相关协议文件提交 招标人。若不提交，招标人有权取消其中标资格，并没收其投标 保证金，并选取第二中标候选人替补。 25招标控制价 3 本项目设置招标总价控制价、综合单价控制价，招标总价控制价 为人民币 22614538.86 元，综合单价控制价详见招标控制价公布 函；其中安全文明施工费为 991153.46 元, 余泥渣土运输与排放 费为 344083.04 元，投标总价超过招标总价控制价、投标报价中

13、任一项 综合单价超过招标控制价公布函中相应的综合单价控制价时，投 标文件将被拒绝。 26 保修期按照建设工程质量管理条例规定 27 评标参考价候选 下浮率 评标参考价下浮率从 0、0.5%、1%、1.5%、2%、2.5%、3%中随机抽 取。 28 评标委员会人数 组成人数： 标书的评审由综合评标委员会负责，综合组的成员可由经济评委 组成，该评标委员会由 5 人或以上单数组成。 29 企业综合诚信评 价排名计分 本项目的企业综合诚信评价排名得分，以施工-房屋排名为准 4。 同一资质组成联合体投标的，企业综合诚信评价排名得分以组 成联合体各成员的企业综合诚信评价排名得分的平均值计算。 不同专业资质

14、组成联合体投标的，应在联合体协议书中明确联合 体各方的分工，联合体各成员的企业综合诚信评价排名得分以其 承接该工程的专业中，综合诚信评价排名得分最高的为准。该联 合体的企业综合诚信评价排名得分以联合体各成员的企业综合诚 信评价排名得分的平均值计算。同时具有招标要求专业资质的 投标人，专业企业综合诚信评价排名得分以其承接该工程所需专 业的最高分为准。以专业企业综合诚信评价为准的，8 个专业 （地基与基础工程专业、建筑幕墙专业、建筑智能化专业、建筑 装饰装修专业、桥梁工程专业、消防设施工程专业、城市及道路 照明工程专业、机电安装工程施工企业）综合诚信评价排名之外 的专业，不参与平均值计算。 30

15、13.4、 13.5.2 合同价款的调整 办法 详见投标须知修改表。 5 项目条款号内容说明与要求 31 预付款银行保函 本工程设立预付款银行保函，保函格式按本招标文件所附施工合 同附件。 32 人员 合同签订后 10 天内中标人的项目负责人与投标文件中配备的人员 须到招标人处报到，否则招标人有权解除合同，没收中标人的履 约保证金，并且中标人需向招标人赔偿因此而造成的一切损失。 6 工程施工地点示意图： 7 二、投标须知修改表二、投标须知修改表 声明：本投标须知使用声明：本投标须知使用 GZZB2010-003-2GZZB2010-003-2 招标文件范本的投标须知通用条款，与该通用招标文件范

16、本的投标须知通用条款，与该通用 条款不同之处，均在本表中列明，并以现文为准，原文不再有效。本招标文件中不再转录投条款不同之处，均在本表中列明，并以现文为准，原文不再有效。本招标文件中不再转录投 标须知通用条款，请投标人自行到标须知通用条款，请投标人自行到广州市建设工程招标管理办公室网站（网址：广州市建设工程招标管理办公室网站（网址： http:/）下载查阅。下载查阅。 条款号：条款号：11.211.2（1 1） 修改类型：修改修改类型：修改 原文：原文：投标申请公函； 现文：现文：投标申请公函（格式见第四章） ； 条款号：条款号：11.211.2（5 5） 修改类型：修改修改类型：修改 原文：

17、原文：拟委派项目负责人的建造师注册证书或建造师临时执业证书，或适用于小型项目 的项目经理资质证书或项目经理培训合格证书及本企业聘书，或项目负责人的相关专业证明； 现文：现文：拟委派项目负责人的建造师注册证书或建造师临时执业证书； 条款号：条款号：11.211.2（7 7） 修改类型：删除修改类型：删除 原文：原文：企业类似工程业绩证明材料（设置业绩要求时选择此项） ； 条款号：条款号：11.3.111.3.1（5 5） 修改类型：修改修改类型：修改 原文：原文：响应招标文件所附施工组织设计要点或施工方案的承诺书 （格式见第四章） ； 现文：现文：响应招标文件所附施工组织设计要点的承诺书 （格式

18、见第四章） ； 条款号：条款号：11.3.111.3.1（6 6） 修改类型：修改修改类型：修改 原文：原文：施工总承包单位的专职安全员兼任工地的余泥渣土运输与排放管理员（适用于施 工总承包招标项目）或施工专业承包单位的专职安全员兼任工地的余泥渣土运输与排放管理 员（适用于施工专业承包招标且没有施工总承包单位的项目） ； 现文：现文：施工总承包单位的专职安全员兼任工地的余泥渣土运输与排放管理员； 条款号：条款号：11.3.111.3.1（6 6） 修改类型：修改修改类型：修改 8 原文：原文：施工总承包单位安全总责承诺书 （适用于施工总承包招标项目）或遵守施 工总承包单位安全总责承诺书的承诺书

19、（适用于有施工总承包单位的施工专业承包招标项 目） 。相关承诺书须包含以下内容：严格遵守建设工程余泥渣土运输与排放管理制度，执行 “一不准进、三不准出”规定。承诺如违反建设工程余泥渣土运输与排放管理制度，将自愿 接受：通报批评，记录不良行为，列入黑名单，并暂停责任企业投标报名一年，对责任项目 负责人暂停投标报名二年。多次违规的，暂停投标报名二至三年，并提请资质审批部门降低 或吊销企业资质、项目经理的建造师从业资格和专职安全员安全培训考核证书。 现文：现文：施工总承包单位安全总责承诺书 （适用于施工总承包招标项目） 。相关承诺 书须包含以下内容：严格遵守建设工程余泥渣土运输与排放管理制度，执行“

20、一不准进、三 不准出”规定。承诺如违反建设工程余泥渣土运输与排放管理制度，将自愿接受：通报批评， 记录不良行为，列入黑名单，并暂停责任企业投标报名一年，对责任项目负责人暂停投标报 名二年。多次违规的，暂停投标报名二至三年，并提请资质审批部门降低或吊销企业资质、 项目经理的建造师从业资格和专职安全员安全培训考核证书。 条款号：条款号：11.3.111.3.1（9 9） 修改类型：删除修改类型：删除 原文：原文：投标人具有在广州地区可使用适合本工程的机械设备的证明文件（发票须与设备 现场全貌彩照放置同一页，彩照须能反映其规格型号。扫描件，原件备查） 。 （含有市政道路 面层沥青摊铺且沥青摊铺占预计

21、发包价 50%或以上的大、中修市政公用工程需提供该项内容 的证明文件） 。 条款号：条款号：11.3.111.3.1（9 9） 修改类型：增加修改类型：增加 现文：现文：11.3.1（9） 技术承诺函 （格式见第四章） ； 条款号：条款号：11.3.111.3.1（1010） 修改类型：增加修改类型：增加 现文：现文：11.3.1（10）项目机构管理人员一览表（格式见第四章） ； 条款号：条款号：11.3.111.3.1（1111） 修改类型：增加修改类型：增加 现文：现文：11.3.1（11） 承诺书 （格式见第四章） ； 条款号：条款号：11.3.111.3.1（1212） 修改类型：增加

22、修改类型：增加 现文：现文：11.3.1（12）投标人基本资料（格式见第四章，不作为废标条款） 。 9 条款号：条款号：13.1.113.1.1 修改类型：增加修改类型：增加 现文：现文：13.1.1 投标报价的计费依据： 13.1.1.1 工程计价执行广东省建设工程计价依据（2010） 等有关规定。 13.1.1.2 材料综合价部分、人工日工资价格及机械台班价格执行：穗建造价20111 号 文等有关文件。 13.1.1.3 材料价格执行：广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息（2010 年第 4 季度） 等有关价格文件。 13.1.1.4 预算包干费按 1.0%考虑。 13.1.1.5 本

23、项目所使用的材料、其质量档次按本招标文件所附施工合同专用条款 23.3 要求进行计价。 条款号：条款号：13.3.1-13.3.1013.3.1-13.3.10 修改类型：增加修改类型：增加 现文：现文：13.3.1 临时用水、用电、临时设施费、赶工措施费、交通安全维护设施费、安全 文明施工措施费、技术措施项目费、其它措施项目费、工程保险费、工程保修费、管理配合 费等工程有关的费用及保证质量的各项技术措施费包括材料检测（含建筑材料进场发生的 有关检测费用） 、试验费用等 ，由投标人自行考虑并计入投标报价。 13.3.2 本次投标报价是包含施工过程风险的报价，承包人在施工过程所需的施工风险处 理

24、费用及不可预见费用在投标报价中已包含，承包人在施工过程造成附近建筑物、构筑物及 现场已完成的构件破坏，由此引起的所有费用由承包人承担。 13.3.3 凡施工图纸中未有详细注明的做法，则按国家及广东省有关的设计规范及施工验 收规范进行施工，投标人在投标报价时须将些因素考虑在内。 13.3.4 投标人还应在本次投标报价中充分考虑由招标人另外委托的其他专业承包人（例 如各种专业设备安装等非本次招标范围的工程项目）等进入现场施工的管理配合费用，并须 在施工过程中在人力和机械方面给予配合和管理。 13.3.5 承包人按番建发200622 号文件和番建发200929 号文件规定购买的“建 筑意外伤害保险”

25、 ，所需费用由各投标人综合考虑在投标报价中。 13.3.6 本工程按穗府办200948 号转发市建委关于广州市建设工程劳动保险金管 理办法的通知执行，所需费用由各投标人综合考虑在投标报价中。 13.3.7 本工程开工日期以发包人书面通知时间为准，工期需与其它标段配合，施工需与 其它标段穿插进行，相关费用及工期须在投标报价中考虑，发包人不再另行增加费用及工期。 13.3.8 中标人在本工程开工后，必须安排车辆接送招标人相关工程技术人员开展相关业 务工作，相关费用投标人须在投标报价中考虑，发包人不再另行增加费用。 13.3.9 招标人不提供取土点，土方的运距按 10 公里考虑进行计价，因运距而引起

26、造价 10 变化属投标风险，招标人在项目实施时对相关影响不作增减。 13.3.10 中标人需配合由发包人委托的桩基等检测项目的检测工作，负责按检测单位要 求提供水源、电源、脚手架、场地、钻芯孔回灌封闭所需的水泥、相关预埋件的埋设、结构 实体检测后的恢复工作等准备、配合工作，相关费用投标人须在投标报价中考虑，发包人不 再另行增加费用。 条款号：条款号：13.413.4 修改类型：修改修改类型：修改 原文：原文：投标人一旦中标，投标人对招标人提供的工程量清单中列出的工程项目所报出的 综合单价和措施项目费（措施项目费必须单列，没有单独列出的，视为已经包含在投标报价 中） ，在工程结算时将不得变更，即

27、在施工过程中即使工程量清单项目的工程量发生变更， 中标投标文件列出的综合单价和措施项目费也不发生改变。但施工招标项目工期超过 12 个 月的，招标人应在招标文件及合同中明确在人工、材料、设备或机械台班市场价格发生异常 变动情况时合同价款的调整办法。调整原则按照广州市建设工程招标投标管理办法第二 十四条的规定。 现文：现文：投标人一旦中标，投标人对招标人提供的工程量清单中列出的工程项目所报出 的综合单价和措施项目费（措施项目费必须单列，没有单独列出的，视为已经包含在投标报 价中） ，在工程结算时将不得变更，即在施工过程中即使工程量清单项目的工程量发生变更， 中标投标文件列出的综合单价和措施项目费

28、也不发生改变。在人工、材料、设备或机械台班 市场价格发生异常变动情况时合同价款不予调整。 条款号：条款号：13.5.213.5.2 修改类型：修改修改类型：修改 原文：原文：中标的投标文件工程量清单中已有类似项目的综合单价，则按类似项目的综合单 价对相应子目、消耗量、单价等进行调整换算，原管理费、利润水平不变。如中标的投标文 件工程量清单中类似项目的综合单价有两个以上，则由招标人按消耗量最少、管理费和利润 取费最低的优先顺序选择类似项目综合单价进行换算。如换算时出现类似项目中没有的材料 单价，按广州市造价管理站同期广州地区建设工程常用材料综合价格计算， 广州地区 建设工程常用材料综合价格没有的

29、材料单价，由招标人在招标文件中依法确定计价方式。 现文：现文：中标的投标文件工程量清单中已有类似项目的综合单价，则按类似项目的综合 单价对相应子目、消耗量、单价等进行调整换算，原管理费、利润水平不变。如中标的投标 文件工程量清单中类似项目的综合单价有两个以上，则由招标人按消耗量最少、管理费和利 润取费最低的优先顺序选择类似项目综合单价进行换算。如换算时出现类似项目中没有的材 料单价，按广州市造价管理站同期广州地区建设工程常用材料综合价格计算， 广州地 11 区建设工程常用材料综合价格没有的材料单价，则按广州市造价管理站同期广州地区建 设工程材料（设备）厂商价格信息计算；对广州地区建设工程材料（

30、设备）厂商价格信 息仍然没有的材料单价，则由承包人提出适当的材料单价，经招标人和监理单位确认后执 行。详见本招标文件所附施工合同专用条款第八、工程变更的有关规定。 条款号：条款号：13.5.313.5.3 修改类型：修改修改类型：修改 原文：原文：中标的投标文件工程量清单中没有相同项目或类似项目的，如可套取相关定额， 则以相关定额为基数下浮计算单价,下浮率为中标价相对于招标控制价的下浮率（下浮率 =(招标控制价-中标价)/招标控制价） 。 现文：现文：中标的投标文件工程量清单中没有相同项目或类似项目的，如可套取 2010 年广 东省相关定额，则以相关定额为基数下浮计算单价,下浮率为中标价相对于

31、招标控制价的下 浮率（下浮率=(招标控制价-中标价)/招标控制价） 。材料价格按广州市造价管理站同期广 州地区建设工程常用材料综合价格计算， 广州地区建设工程常用材料综合价格没有的 材料单价，则按广州市造价管理站同期广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息计 算；对广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息仍然没有的材料单价，则由承包人 提出适当的材料单价，经招标人和监理单位确认后执行。 条款号：条款号：13.613.6 修改类型：删除修改类型：删除 现文：现文：13.6 暂列金额、暂估价 13.6.1 暂列金额指招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项。用于施 工合同签订时尚未确定

32、或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，施工中可能发生的工 程量变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证等费用。 暂估价是指招标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料 的单价以及专业工程的金额。 13.6.2 在工程实施中，暂列金额、暂估价所包含的工作范围和图纸、标准深化固定后， 按照工程专业、设备、材料类别等分类汇总的金额，达到法定招标范围标准的，应由招标人 同中标人联合招标，确定承包人和承包价格。 13.6.3 在工程实施中，暂列金额、暂估价所包含的工作范围和图纸、标准深化固定后， 按照工程专业、设备、材料类别等分类汇总的金额，未达到法定

33、招标范围标准但适用政府采 购规定的，应按照政府采购规定确定承包人和承包价格。 13.6.4 在工程实施中，暂列金额、暂估价所包含的工作范围和图纸、标准深化固定后， 按照工程专业、设备、材料类别等分类汇总的金额，未达到法定招标范围标准也不适用政府 采购规定，承包人有法定的承包资格的，由承包人承包，承包人无法定的承包资格但有法定 的分包权的，由承包人分包，招标人同承包人结算的价格按本投标须知 13.5 款规定确定。 12 13.6.5 在工程实施中，暂列金额、暂估价所包含的工作范围和图纸、标准深化固定后， 按照工程专业、设备、材料类别等分类汇总的金额，未达到法定招标范围标准也不适用政府 采购规定，

34、承包人既无法定的承包资格又无法定的分包权的，由招标人另行发包。 13.6.6 在工程实施中，暂列金额、暂估价所包含的工作范围由其他承包人承包的，纳 入本项目承包人的管理和协调范围，由其他承包人向本项目承包人承担质量、安全、文明施 工、工期责任，本项目承包人向招标人承担责任。投标人应当充分考虑此项管理和协调所发 生的费用，并将其纳入招标人提供的工程量清单中的适当项目报价中。招标人将视为此项管 理和协调所发生的费用已包含在其它有价款的竞争性报价内，在实施后，招标人将不予支付。 条款号：条款号：13.913.9 修改类型：增加修改类型：增加 现文：现文：13.9 投标人一旦中标，中标价即为合同价，合

35、同价款在合同签订后，任何一方 不得擅自改变。投标人在报价时要充分考虑本工程的一切风险因素（如场地因素、地质资料 和地下障碍物因素、材料设备价格因素、工程费用调整因素、外部环境影响因素等等） ，在 投标报价时作出最优和最合适、最有竞争力的报价。 条款号：条款号：13.1013.10 修改类型：增加修改类型：增加 现文：现文：13.10 工程变更详见本招标文件所附施工合同专用条款第八、工程变更的有关规 定。 条款号：条款号：13.1113.11 修改类型：增加修改类型：增加 现文：现文：13.11 工程量清单说明详见本招标文件第七章。 条款号：条款号：1818 修改类型：修改修改类型：修改 原文：

36、原文：18投标文件的包封、密封和标志 18.1 投标文件的份数与包封要求；投标人应按投标须知前附表第 19 项规定的份数与包 封要求包封投标文件。 18.2 投标文件的密封要求：投标人应确保投标文件密闭封装为一包，外包装材料不应留 有可在包封后添加或抽取投标文件的空隙。 18.3 投标文件的标志要求：外包封上应具有以下标志(中括号中内容已在本投标须知前 附表中列明，由投标人自行填入)： 18.3.1 招标人的名称； 13 18.3.2 “工程名称项目投标文件”字样、 投标人名称及加盖投标人公章； 18.4 接收投标文件时，如果包封上没有按上述规定密封或加写标志，招标人予以拒绝， 并退还给投标人

37、。 现文：现文：18投标文件的份数、包封、密封和标志 18.1 投标文件的份数与包封要求: 18.1.1 投标文件密封包封为 1 包（内含电子投标文件共 2 份，其中正本 1 份，副本 1 份） 。 18.2 投标文件的密封要求：正、副本电子投标文件用一个密封袋包封，密封袋的外包装 材料不应留有可在包封后添加或抽取投标文件的空隙。 18.3 投标文件的标志要求： 18.3.1 电子投标文件 CD-R 光盘上应清楚地标记“正本”或“副本”字样。 18.3.2 密封袋外包封上应具有以下标志(中括号中内容已在本投标须知前附表中列明， 由投标人自行填入)： 18.3.2.1 招标人的名称； 18.3.

38、2.2 “工程名称项目投标文件”字样、 投标人名称及加盖投标人公章； 18.4 接收投标文件时，如果包封上没有按上述规定密封或加写标志，招标人予以拒绝， 并退还给投标人。 条款号：条款号：1919 修改类型：修改修改类型：修改 原文：原文：19投标文件的递交、接收和封存 19.1 投标人代表应按投标须知前附表第 20 项所规定的时间和地点向招标人递交投标文 件。 19.2 投标人应凭以下资料递交投标文件： 19.2.1 法定代表人证明书原件、法定代表人授权委托书原件（非法定代表人参加时提供） 、本人身份证原件； 19.2.2广州建设工程投标信息表 。 19.3 若出现以下情况，招标人将拒绝接收

39、投标文件： 19.3.1 在投标截止期后逾期或未在指定地点递交投标文件的； 19.3.2 投标文件未按招标文件要求密封和标志的； 19.3.3 投标人代表未准时出席收标会或未按要求签到的； 19.3.4 在投标截止时，投标人代表未凭法定代表人证明书原件、法定代表人授权委托书 原件（非法定代表人参加时提供） 、本人身份证原件、 广州建设工程投标信息表递交投标 文件的。 19.4 投标截止前，招标人拒绝接收符合条件的投标文件，投标人可向招标监督机构投 诉。 19.5 如投标文件不能在接收标书当天开启时，须按机密件集中封存在广州建设工程交易 14 中心封标室里，开标前再从中心封标室解封、取出。 19

40、.6 全体投标人应见证封标及标书的解封、取出过程,如投标人不参加见证封标及标书 的解封、取出过程，视同认可投标文件的封存的解封、取出过程与结果。 现文：现文：19投标文件的递交、接收、封存和办理投标登记手续 19.1 投标人代表应按投标须知前附表第 20 项所规定的时间和地点向招标人递交投标 文件。 19.2 投标人代表应按投标须知前附表第 21 所规定的时间和地点履行投标登记。 19.3 投标人应凭以下资料履行投标登记： 19.3.1 法定代表人证明书原件、法定代表人授权委托书原件（非法定代表人参加时提 供） 、本人身份证原件（第二代居民身份证） 、注册建造师（项目经理）证书原件（项目负责

41、人作为代表参加投标时提供） ； 19.3.2广州建设工程投标信息表 。 19.4 若出现以下情况，招标人有权拒绝接收投标文件： 19.4.1 在投标截止期后逾期或未在指定地点递交投标文件的； 19.4.2 投标文件未按招标文件要求密封和标志的； 19.4.3 投标人代表未准时出席收标会或未按要求签到的； 19.5 若出现以下情况，招标人有权拒绝接受投标登记： 19.5.1 在投标登记截止期后逾期或未在指定地点履行投标登记的（因参投单位数量过 多，无法在规定截止时间内完成投标登记的或投标登记速度影响延迟投标登记的除外） 。 19.5.2 在履行投标登记时，投标人代表未凭法定代表人证明书原件、法定

42、代表人授权 委托书原件（非法定代表人参加时提供） 、注册建造师（项目经理）证书原件（项目负责人 作为代表参加投标时提供） 、本人身份证原件（第二代居民身份证） 、 广州建设工程投标信 息表的。 19.5.3 投标人代表提供无效或虚假身份证的。 19.5.4 参加投标的投标人代表不是投标人的法定代表人或广州建设工程投标信息表 中显示作为拟派的项目负责人的。 19.6 投标截止前，招标人拒绝接收符合条件的投标文件，投标人可向招标监督机构投 诉。 19.7 如投标文件不能在接收标书当天开启时，须按机密件集中封存在广州建设工程交 易中心番禺交易部封标室里，开标前再从广州建设工程交易中心番禺交易部封标室

43、解封、取 出。 19.8 全体投标人应见证封标及标书的解封、取出过程,如投标人不参加见证封标及标书 的解封、取出过程，视同认可投标文件的封存的解封、取出过程与结果。 条款号：条款号：28.428.4 修改类型：增加修改类型：增加 15 现文：现文：28.4 中标人必须由其委托代理人携带身份证及法人授权委托证明按招标人通知的 时间和地点领取中标通知书 。 条款号：条款号：28.528.5 修改类型：增加修改类型：增加 现文：现文：28.5 中标人不按时领取中标通知书的，视为自动放弃中标资格。招标人将上 报招标管理机构依法严肃处理，同时追究其违约责任。 条款号：条款号：28.628.6 修改类型：

44、增加修改类型：增加 现文：现文：28.6 中标人的法人委托代理人携带身份证及法人委托证明按招标人通知的时间到 招标人处领取中标通知书的同时领取纸质图纸，如逾期不领取纸质图纸，招标人有权取消其 中标资格，由第二中标候选人递补。中标人领取纸质图纸后必须与招标人在网上发布的电子 版图纸进行核对，如有不符须于收到纸质图纸后五个工作日内将问题以书面形式向招标人提 出；如纸质图纸和电子版图纸核对无误，中标人须于领取纸质图纸后五个工作日内在其中一 套图纸上每页盖公章确认连同经盖公章的图纸确认函一并送回给招标人，表明中标人认同纸 质图纸中内容与投标时的电子版图纸内容一致。如中标人领取纸质图纸后五个工作日既不向

45、 招标人提出问题，又不送回盖公章确认的图纸，招标人有权取消其中标资格，由第二中标候 选人递补。 条款号：条款号：29-3029-30 修改类型：修改修改类型：修改 原文：原文：2929合同协议书的签订合同协议书的签订 29.1 招标人与中标人将于中标通知书发出之日起 30 日内，按照招标文件和中标人的投 标文件商定和签订合同，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。 29.2 中标通知书发出之日起 30 日后，中标人未按上款的规定与招标人订立合同，招标 人解除中标通知书，原中标人的投标担保不予退还，且依法承担相应法律责任。原中标人给 招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对

46、超过部分予以赔偿。原中标人有异议的， 可以向人民法院起诉。 29.3 非经招标人同意，中标人在投标过程中使用的银行名称及帐号至完成竣工结算不得 变更，否则招标人有权停止工程款项的拔付及至解除合同，由此造成的一切责任由中标人承 担。 3030履约担保履约担保 30.1 在收到中标通知书后的 1515 日日内，中标人应按本须知前附表第 23 项的规定向招标 人递交履约担保；如果中标人的履约担保是以银行保函的形式提供，则该银行保函应由在中 国注册且营业地点在广州行政辖区内的银行开具。 16 30.2 中标通知书发出之日起 15 日后，中标人未按上款的规定递交履约担保，招标人将 解除中标通知书，原中标

47、人的投标担保不予退还，且依法承担相应法律责任。原中标人给招 标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿。原中标人有异议的，可 以向人民法院起诉。 现文：现文：2929合同协议书的签订合同协议书的签订 29.1 招标人与中标人将于中标通知书发出之日起 10 个工作日内，按照招标文件和中标 人的投标文件商定和签订合同，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协 议。 29.2 中标通知书发出之日起 10 个工作日后， ，招标人有权将解除中标通知书，原中标人 的投标担保不予退还，且依法承担相应法律责任，招标人并且有权确定排名第二的中标候选 人为中标人，排名第二的中标候选人出

48、现前款所列的情形的，招标人可以确定排名第三的中 标候选人为中标人，以此类推。原中标人给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当 对超过部分予以赔偿。原中标人有异议的，可以向人民法院起诉。 29.3 非经招标人同意，中标人在投标过程中使用的银行名称及帐号至完成竣工结算不得 变更，否则招标人有权停止工程款项的拔付及至解除合同，由此造成的一切责任由中标人承 担。 3030履约担保履约担保 30.1 在收到中标通知书后的 10 个工作日内，中标人应按本须知前附表第 23 项的规定向 招标人递交履约担保；履约担保以中标人名义转账（银行转帐、现金支票、银行汇票）或广 州市范围内四大国有股份制银行（即中国银行、农业银行、建设银行和工商银行）出具的履 约保函方式提交。履约保证金在 20 万元以下(含 20 万元)的，必须以中标人名义转账方式提 交。履约保函格式要按本招标文件所附施工合同附件格式,格式及内容不符合本招标文件要 求，视为未提交，保函须由中标人领取并交给招标人,经招标人查询核实为有效保函后才受 理,查询核实发生的相关费用由承包人承担。 30.2 在收到中标通知书后的 10 个工作日内，中标人未按上款的规定递交履约担保且未 征得招标人同意延期缴交的，招标人将解除中标通知书，原中标人的投标担保不予退还，且 依法承担相应法律责任。原中标人