《防水工程合同范本.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《防水工程合同范本.doc（4页珍藏版）》请在三一文库上搜索。
1、合同范本/建设工程合同 防水工程合同范本 发包人(甲方)： *承包人(乙方)： *甲乙双方根据中华人民共和国经济合同法、建筑安装工程承包合同条例之规定，本着平等、公平、互惠、互利的原则，结合本工程具体事宜，经双方协商订立此合同，当事人双方必须全面履行此合同规定的义务及责任，任何一方不得擅自变更或解除。一、工程概况1、工程名称： *住宅房屋外墙渗水维修2、工程地点： *3、承包方式： 包工包料二、工期要求：工期自XX年10月1日至XX年1月15日，施工期间逢雨天或恶劣天气工期顺延。三、承包范围：1、材料乙方自购2、使用材料： 彩色有机硅防水涂料、嵌缝带、无色拒水溶液、速凝型堵漏剂 。四、处理方法
2、：1、外墙裂缝渗水处理使用材料：彩色有机硅防水涂料及嵌缝带。施工方法：以一布三涂法施工，第一遍有机硅涂料刷完裂缝后，将嵌缝带沿裂缝处贴实，随后涂刷第二、三遍涂料。涂料晾干后与墙面牢固结合，嵌缝带在涂料中起到抗拉作用，增强防水层弹性。工艺流程：用毛刷和腻子刀清理外墙基面上的灰尘及附着物，施工人员使用吊绳和吊板自上而下逐步刷裂缝。2、外墙瓷砖裂缝渗水处理使用材料：无色拒水溶液和速疑型堵漏剂。施工方法：将瓷砖接缝处的细微小洞用堵漏剂填实后，将无色拒水溶液用毛刷涂刷到缝隙及瓷砖表面上，溶液在四小时后即形成一层透明防水隔离层，本溶液防水能保留原瓷砖颜色。工艺流程：用毛刷和腻子刀将外表面清理干净，施工人员
3、用吊绳及吊板，自上而下逐步涂刷外表面。五、质量要求：1、乙方严格按照甲方书面或口头交底，按照施工工艺进行规范施工，做到确保优良工程。2、保质期五年，保质期内出现质量问题由乙方维修至合格；因人为或不可抗力自然因素造成及乙方施工范围以外的质量问题由甲方出资维修。六、结算价格及付款方式：1、施工价格及要求：根据双方协商 胜大花a区一期住宅按住户签字认可后的工程量维修费用贰佰贰拾（￥220）元每户；胜大花园c区一期住宅按壹仟柒佰陆拾（￥1760）元每单元计算（包括所有外立面防水处理）。施工要求须参照和依据屋面防水工程技术规范及防水涂料技术规范之标准进行施工。2、付款方式： 维修施工时料费及人工费由乙方预支，工程结束后的两个月后内结清维修工程款的90剩余维修款做为维修保证金，在保修期结束后的两个月内支付。七、本工程在施工过程中，甲方必须配合乙方做好施工必备工作。乙方必须保证施工人员人身安全，出现任何责任事故均由乙方负责。八、本合同在履行过程中发生争议由双方协商解决，协商不成经双方同意由东营市仲裁委仲裁或向人民法院起诉。九、本合同在甲乙双方签字盖章后生效。十、本合同一式 4 份，甲乙双方各执 2 份。十一、未尽事宜，另行协商。发包人（盖章）： 承包人（盖章）：负责人（签字）： 负责人（签字）：联系电话： 联系电话：签定日期： 年 月 日