电力工程合同4篇.doc

上传人:哈尼dd 文档编号:5255966 上传时间:2020-03-03 格式:DOC 页数:93 大小:65.20KB
返回 下载 相关 举报
电力工程合同4篇.doc_第1页
第1页 / 共93页
电力工程合同4篇.doc_第2页
第2页 / 共93页
电力工程合同4篇.doc_第3页
第3页 / 共93页
亲,该文档总共93页,到这儿已超出免费预览范围,如果喜欢就下载吧!
资源描述

《电力工程合同4篇.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《电力工程合同4篇.doc(93页珍藏版)》请在三一文库上搜索。

1、合同范本/建设工程合同 电力工程合同4篇 *目录. 电力工程合同. 电力工程合同范本. 电力工程建设监理合同. 电力工程建设监理合同工程名称:xx工程发包单位:xx承包单位:xx施 工 安 全 协 议甲 方:海南电网xx公司乙 方:xx工程项目名称:xx工程项目地点:xx 计划工作时间:xx年xx月xx日至xx年xx月xx日甲方作为管辖电网工程承包单位之一,由于部分工程的实施具体需要,与乙方建立劳务合同关系,为明确劳务合同双方的安全责任,保证工程施工安全,防止事故发生,经甲、乙双方协商同意并达成如下协议: 一、甲方应承担的安全责任1、根据南方电网公司颁发的安全生产工作规定和海南电网公司颁发的外

2、包工程、劳务分包队伍和临时工安全管理规定的有关条款,甲方负责对乙方具备承包工程项目的施工安全资质进行审查。审查乙方单位持有的政府有关部门核发的施工营业执照和施工资质证书、法人代表资格证书(组织机构代码证)、施工简历以及施工单位有关工程项目经理、负责人、技术人员的配置情况和近三年安全施工记录。资质审查合格后,甲方应及时给乙方发放安全施工资质合格证。2、甲方在工程开工之前对乙方负责人和工程技术人员进行全面的安全技术交底,并应有完整的记录或资料。安全技术交底按照中国南方电网有限责任公司电力生产事故调查规程的规定,在开工请对承包方负责人、工程技术人员和安监人员进行全面的安全技术交底。3、甲方负责审核工

3、程项目施工负责人、工程技术人员和工人的技术素质。审核确认工程项目的工作票签发人、工作负责人资格。4、甲方负责审查工程项目的组织施工设计,对乙方在有危险的电力生产区域作业要求事先制订安全措施。5、甲方负责检查、监督建设工程安全生产管理条例(国务院第393号令)和电业安全工作规程、电力建设安全工作规程在施工单位安全管理中的落实、执行情况。6、甲方每月15日对工程组织安全和质量检查,并不定期进行随机抽查。重点检查特种作业人员持证上岗和现场安全用电等现场安全管理与安全措施。特别是查看现场的安全情况,针对检查发现的问题及时填写安全检查情况通知单,对严重的问题下发整改通知单并进行相应的经济处罚。7、应用电

4、网建设安全健康和环境管理“三欣”标准评价体系对项目部及施工现场管理等进行检查评价,对乙方的安全健康环境管理行为进行诊断和做出相应的评断。8、协议中规定由甲方承担的有关安全、劳动保护等其他事宜。二、乙方应承担的安全责任1、认真执行国家和电力行业有关安全生产、职业安全与卫生的法律、法规、条例和制度,并根据实际情况制定实施细则,但不得与上级规定相抵触,不得降低安全标准。2、乙方应根据国家和电力行业有关规定建立有健全的安全管理机构,落实岗位安全生产责任制。3、招收录用和转换岗位的工人必须经过三级安全教育、紧急救护培训和专业技术培训,并经考试合格记录在案,经甲方审查认可后方可进入其生产现场工作。乙方应对

5、施工人员进行安全技术交底、安全教育和安全宣传,严格执行安全技术方案。国家规定属于特种作业、危险作业的人员同时必须经过专业培训,持有政府主管部门颁发操作证方可上岗。4、项目部和施工现场应参照南方电网电网建设工程安全和环境管理设施规范应用手册中的规定进行布置,制定各种安全文明施工管理制度和应急预案,要求乙方配备足够的安全用具和安全书籍。施工现场必须设置明显的标牌,应标明施工许可证批准文号、工程项目名称、各参建单位名称、项目管理组织机构图、工程建设(安全、质量、工期)目标以及主要管理制度等。现场作业区有明显的标志、设立了专门的施工器具放置处、材料堆放站和废料堆放点。施工单位负责施工现场标牌的保护工作

6、。5、遵守现场劳动纪律和规章制度,进入施工现场必须严格执行有关规定,凡进入施工现场的人员均应当佩戴工作证卡,以证明其身份,确保安全施工。乙方应该保证施工现场安全防护设施完备,安全警示标志齐全。6、针对施工实际情况,乙方应做到防风防汛、防暑降温、防火、防触电、防高空坠落等,安全措施要到位。7、乙方应根据国家有关安全生产、劳动保护的法规和卫生的有关规定,制订相关的劳动保护用品发放标准;为施工人员配备符合本工种安全、卫生要求的个人劳保用品;按不同岗位的生产特点配备安全防护用品和安全用具,并指导、监督和检查使用情况。施工现场的各种安全设施和劳动保护器具,必须定期进行检查和维护,及时消除隐患,保证其安全

7、有效。8、进入施工现场的所有人员着装必须符合电业安全工作规程和电力建设安全工作规程之规定。施工人员要按要求佩带各种安全防护工具。9、安全用具、安全防护设施、手持电动工器具、电气设备等的使用管理必须严格执行国家、行业的有关规定,必须有出厂合格证明,经试验合格后方可使用,并应建立发放、使用、管理制度和台账。10、乙方要应用电网建设安全健康和环境管理“三欣”标准评价体系对工程项目部及施工现场、班组管理等进行自检查自评。11、乙方与甲方是劳务合同关系,严禁乙方将施工项目转包。12、对所提供的一切证件、资料的真实性承担法律责任。13、协议中规定由乙方承担的有关安全、劳动保护等其他事宜。三、甲、乙双方共同

8、遵守的规定甲、乙双方在签订施工安全协议后,均必须严格遵守国家各项法律、法规,严格遵守电力行业各项规程、规定和电力企业有关基建安装等规定。共同遵守原电力工业部部颁的电业安全工作规程、电力建设安全工作规程和建设工程安全生产管理条例(国务院第393号令),共同遵守中国南方电网公司颁发的安全生产工作规定、安全生产奖惩规定、安全生产监督规定、输变电工程安全文明施工规范要求、电网建设安全健康与环境管理办法实施细则和电网建设工程安全健康和环境管理设施规范应用手册、外包工程、劳务分包队伍和临时工安全管理规定等有关规定。四、违约处理在协议签订的有效期内,如有违反上述任一条款造成安全事故或安全隐患者,将严格按照海

9、南电网公司关于关于印发海南电网公司输变电工程施工现场管理规定的通知(海南电网建XX168号)和海南电网公司电网建设工程奖惩办法 (试行)的通知(海南电网建XX175号)文件要求及国家、行业有关条款,加强考核力度,对施工单位违反现场安全管理或造成工程质量事故的情况,严格执行奖惩制度。奖罚情况报海南电网公司备案。五、其他1、甲方应给予乙方施工提供必要的技术资料,并尽力提供便利的施工条件。2、在施工中,如乙方发生属乙方责任的意外人身伤亡时,甲方应以人道主义精神尽力协助伤员及处于危险境地人员,但所需全部费用由乙方承担。3、根据双方签订的单相计量装置轮换改造工程承发包合同书,乙方应按单项工程(或一次性)

10、缴纳3千元的安全文明施工保证金。保证金建立专户管理,甲方对乙方违反现场安全规定者进行处罚,处罚以书面通知形式告知对方,工程竣工后根据处罚总金额扣减后返还乙方,不足时乙方应补交。六、本协议有效期自xxxx年xx月xx日至 xxxx年xx月xx日止。七、本协议一式贰份,甲方、乙方各执一份,签盖章即生效。甲 方: 乙 方: 甲方委托代表: 乙方委托代表: 甲方经办人: 乙方经办人: 年 月 日 年 月 日电力工程合同范本电力工程合同(2) 发包方: (以下简称甲方)承包方: (以下简称乙方)根据贵州电网公司批复的贵阳供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施计划,甲方确定将下列工程发包给乙

11、方施工,现经双方协商,达成如下协议:一、 工程内容及承包方式1、工程内容:2、工程安装费 万元(具体明细见附表):具体金额为:子项中标价设计方案的工程量3、承包方式:本工程按包工不包主材的方式进行承包。4、工程工期:从 年 月 日至 年 月 日。二、工程价款的支付方式5、工程价款的支付方式:5.1、预付款:甲、乙双方签订合同后三十日内,甲方预付合同工程安装费的20%5.2、工程竣工,经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后,乙方提交了本工程的全部竣工资料,扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后(质保期一年),甲方支付乙方工程安装费的75%。5.3、保修条款:本工程保修期为一年(保修期从工程验收合格

12、,投入运行之日起计算),保修期满未发生施工质量问题,甲方即向乙方付清质量保证金。5.4、费用支付以转账支票或电汇方式进行。三、工程管理6、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准和南方电网公司、贵州电网公司下发的(1999)191号文关于农村电网建设与改造技术原则、贵州省电力公司县城中、低压配电网改造技术导则、贵州省农村电网建设与改造的基本技术要求,及贵阳供电局下发的10kv配电线路实施技术规范、低压配电技术规范施工验收。7、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔偿相关事宜。甲方配合乙方进行协调。8、工程开工前,甲、乙双方必须签订安全协议,并按协议内容履行各自的安全责任。9、乙方按甲

13、方设计的工程方案制定施工方案,拟定施工三措,经甲方许可,监理员开出许可开工单后,方可施工。10、工程质量达不到要求,造成返工的一切损失由乙方负责,返工造成逾期交付的,每延误一天,乙方按合同总价的0.5%偿还违约金,并累计计算。工程工期、质量、安全等达不到甲方要求的,乙方将不能进入诚信备案企业名单。11、乙方在施工中必须服从甲方现场监理人员的管理。12、乙方不得将工程转包,一经发现,立即停止施工,并承担一切经济损失和法律责任。四、设备、材料供应与清理 13、工程所需主材需经甲方审定。乙方必须指定专人凭各分(县)局签单到指定的地点领取主材。14、乙方在施工完成后应将甲方委托进行的改造工程中不再使用

14、的旧材料、设备及设施全部拆除并将现场清理干净。15、乙方应将拆除的旧设备和材料及时归还至甲方库房,办理退还手续需登记设备的规格、型号、出厂日期、出厂序号,甲方确认后签。甲方确认后的退还手续将作为工程结算资料必备依据。五、违约责任16、乙方不得擅自购买主材,经发现,甲方有权:责令乙方立即停止施工,不付乙方工程款,要求乙方承担一切经济损失和法律责任。17、若拆除设备和材料未归还甲方,甲方将从保证金中扣减,若保证金不足以抵扣废旧设备和材料费用,差额部分从施工费中扣减。18、发生施工质量问题,乙方除负责保修外,还要赔偿甲方的经济损失。19、甲方不按合同约定支付工程款,赔偿因其违约给乙方造成的经济损失。

15、六、争议及其它 20、争议解决的方式:合同执行过程中如发生争议,双方应及时协商解决,协商不成的,任何一方均可向人民法院起诉。21、本合同一式六份,甲方执四份,乙方执二份,本合同自双方签章之日起生效。22、未尽事宜,双方另行协商。23、附则:。甲方(签章): 乙方(签章):法定代表人: 法定代表人:委托代理人(签名): 委托代理人(签名):年 月 日 年 月 日电力工程建设监理合同电力工程合同(3) 委托单位:_监理单位:_本合同由_(以下简称甲方)与_(以下简称乙方)双方协商一致签订。根据甲方要求,乙方愿意依照本合同所规定的条款及条文,承担_工程建设监理服务。兹就以下事项签订本合同。1、工程概

16、况:工程名称:_工程地点:_工程规模为:_2、合同总价_元。其中工程设计监理费用_元,土建工程监理费用_元,安装工程监理费用_元,合计监理费_元。3、责任期限:从基本设计(第一次设计联络会)开始计算起,至_装置通过_小时运行后6个月。4、下列文件应被认为是组成本合同的一部分,并应被作为其一部分进行阅读和理解。未尽事宜(以国家法律,法规和有关规定为基础),协商解决。(1)甲方乙方工程建设监理合同通用条款;(2)甲方乙方工程建设监理合同专用条款;(3)本合同附件,即:*附件a-监理服务范围;*附件b-甲方提供的职员、设备、设施和其他;*附件c-报酬和支付。(4)在本合同履行中双方签署的补充协议与修

17、正文件。5、考虑到下文提及的甲方对乙方的支付,乙方在此向甲方承诺将遵照本合同的规定履行服务。6、甲方在此同意按本合同中约定承担责任,按注明的期限和方式,向乙方支付根据合同规定应支付的款项,以此作为履行服务的报酬。7、乙方不得将属于甲方产权内的财产、土地、房屋、设施对外转让、出租、变卖。乙方临建拆除保证金为合同价款的1(包含在质量保证金之中),施工队伍人员完全撤离电厂并将各种房屋,土地归还甲方,经甲方验收合格后,予以退还。8、乙方拉运材料,设备离开_时,应经甲方批准同意;甲方材料节余部分应完全归还甲方。9、乙方在甲方区域内施工所建的各种生活,生产临建拆除后,必要时乙方应恢复原来的功能和原貌。10

18、、未尽事宜,双方根据需要,经协商可另外签订补充合同。11、本合同经双方法定代表人或授权代理人签盖章后生效至监理合同期满,提交监理总结,结清监理报酬后自然失效。12、本合同正本一式两份(正本要求每页小签),双方各执一份,具有同等法律效力。副本十份,双方各执五份。甲方(盖章):_乙方(盖章):_代表(签):_代表(签):_电话:_电话:_传真:_传真:_签约地点:_签约地点:_年_月_日_年_月_日附件a:服务范围1、监理工作主要是依据国家的法律,法规和对建设监理的有关规定,在本工程项目建设过程中协助业主进行以控制投资、进度、质量和安全为核心的监督、管理、协调等服务,使本工程项目全面地实现投资目标

19、,进度目标,质量目标和安全目标。2、监理工作范围为_设计,土建及安装工程建设,包括工程设计、施工准备、施工图核查、土建施工、安装施工、调试直至竣工验收,达标投产等过程的监理工作。监理服务包括上述_岛内的工程设计、土建施工、设备安装调试、性能试验、移交生产、竣工验收的监理等内容。监理的具体工作包括如下:参与监理合同签订后有关分承包商的招标,评标,参与核查有关招标文件,参加合同谈判工作。并提出监理意见。参与主要辅助设备的招标,评标,合同谈判工作。核查设计单位提出的初步设计文件(包括:设计说明,主要设备材料清册,设计图纸等)是否符合甲方要求,可行性研究报告,审批文件,有关规程,规范,标准。核查施工图

20、一,二级图和与主体工程的水,汽,电等的接口配合与确认,协调施工图计划进度。按照业主与脱硫岛总承包商签订的合同,协助甲方编制项目年度资金计划,并监督检查实施情况。审查承包商选择的分包单位,试验单位的资质并提出意见。参与施工图交底,参与图纸会审,并提出监理意见。核查设计变更,并提出监理意见。对施工图交付进度进行核查、督促、协调。主持分项,分部工程,关键工序和隐蔽工程的质量检查和验评。主持审查承包商提交的施工组织设计,重点审核施工技术方案,施工质量保证措施,安全文明施工措施。核查总承包商根据甲方制定的里程碑计划编制的一级网络计划和二级网络计划,并组织协调实施。协助甲方根据有关安全管理规定,进行安全生

21、产管理。监督检查承包商建立健全安全生产责任制和执行安全生产的有关规定与措施。监督检查承包商建立健全劳动安全生产教育培训制度,加强对职工安全生产的教育培训。参加由甲方组织的安全大检查,监督安全文明施工状况。遇到威胁安全的重大问题时,有权发出暂停施工的通知。审查承包商质保体系文件和质保手册并监督实施。检查现场施工人员中特殊工种持证上岗情况,并监督实施。负责审查承包商编制的施工质量检验项目划分表并督促实施。检查施工现场原材料,构件的质量和采购入库,保管,领用等管理制度及其执行情况,并对原材料,构件的供应商资质进行审核,确认。按验收标准核查主要安装用材料,设备质量,提出有关验收问题的监理意见。参加包括

22、主要辅机等检查设备保管办法,对设备的保管提出监理意见。对检验发现的设备,材料缺陷及施工中发现或产生的缺陷提出处理意见报甲方并协助处理。为保证工程,设备的质量和技术要求,所需要的工作联系、收资、调研等外出活动。制定并实施重点部位的见证点(w点),停工待检点(h点),旁站点(s点)的工程质量监理计划,监理人员要按作业程序即时跟班到位进行监督检查。停工待检点必须经监理工程师签才能进入下一道工序。协助甲方核实工程量,审查承包商工程结算书,工程付款必须有监理工程师签。协助甲方进行工程竣工决算。协助甲方完成有关设备,材料,图纸和其它外部条件以及工程进度,交叉施工等的协调工作;定期召开质量分析会,通报质量现

23、状提出改进措施并监督实施;盘点工程进度,分析质量进度趋势,提出分析报告及改进要求,建议,报送甲方并监督实施。协助甲方协调工程建设中出现的需要解决的问题,提出监理意见并监督实施。乙方应将承包商在工程中的不合格项分为处理,停工处理,紧急处理三种,并严格按提出、受理、处理、验收四个程序实行闭环管理,监理人员对不合格项必须跟踪检查并落实。工程质量必须经监理工程师检验并签,未经监理工程师的签,主要材料,设备和构配件不准在工程上使用或安装,不准进入下一道工序的施工,不准拨付工程进度款,不准进行工程验收。监督承包合同的履行,维护甲方的正当权益。主持审查调试计划,调试方案,调试措施。严格执行分部试运验收制度,

24、分部试运不合格不准进入整套启动试运。主持审查调试报告。参与协调工程的分系统试运行和整套试运行工作。对在试生产期中出现的设计问题,设备质量问题,施工问题提出监理意见。协助甲方完成达标投产工作。其它工作:(1)编制整理监理工作的各种文件、通知、记录、检测资料、图纸等,合同完成或终止时交给甲方。(2)建立工程项目在质量、安全、投资、进度、合同等方面的信息和管理网络,在甲方设计、设备、施工、调试等单位的配合下,收集,发送和反馈工程信息,形成信息共享。(3)在监理合同签订生效后,由总监理师组织编写监理规划,报甲方批准后实行。(4)编制整理工作的各种文件,资料,记录,合同完成或终止时交给业主。(5)受业主

25、委托,乙方在现场行使安全生产监督,管理职责,负责项目日常的安全管理工作。乙方应设立专职的安全监理员。3、质量控制主要工作服务内容质量的事前控制(1)确定质量标准,明确质量要求。(2)确定本项目的质量监理控制体系。(3)施工场地的质检验收。(4)审查总承包商及其选择的分包单位,实验单位的资质并提出意见。(5)督促总承包商建立并完善质量保证体系。审查总承包商质保体系文件和质保手册,并监督实施。(6)检查施工现场建筑工程所用的原材料,构配件的质量,不合格的原材料与构配件不得在工程中使用。检查材料的采购,保管,领用等管理制度并监督执行。对材料检验与试件采样设专人进行见证取样。未经监理工程师的签,主要材

26、料,设备和构配件不准在工程上使用和安装,不准进入下一道工序的施工。(7)参与现场设备的开箱验收工作,检查其运输,保管措施。(8)查验重要施工机械,起吊设施经检验的有效合格证件;检查承包商实验室及其实验人员的资质与持证上岗情况;查验其检验,测量与试验设备的有效合格证件。检查现场施工人员中特殊工种持证上岗情况,并监督实施。(9)参与组织施工组织总设计的核查,主持审查施工单位提交的施工组织设计或施工方案。重点审查施工技术方案,施工质量保证措施,安全文明施工措施。审查承包商须报甲方的重要工序的作业指导书。质量的事中控制(1)施工工艺过程质量控制:现场检查、旁站、量测、试验,负责制定并实施重点部分的见证

27、点(w点),停工待检点(h点),旁站点(s点)的工程质量监理计划,监理人员要按作业程序即时跟班到位进行监督检查。要配备一定数量的旁站监理人员以保证对工程按计划进行有效的旁站监督。(2)工序交接检查:坚持上道工序不经检查验收不准进行下道工序的原则,停工待检点必须经监理工程师签后才能进入下一道工序。(3)主持分项,分部工程,关键工序和隐蔽工程的质量检查与验评,代表业主进行第四级验收。定期召开质量分析会,通报质量状况,分析质量趋势,提出改进措施并监督实施。(4)做好设计变更及技术核定的处理工作。核查设计变更并跟踪检查是否按已批准的变更文件进行施工。(5)工程质量事故处理:分析质量事故的原因,责任;审

28、核,批准处理工程质量事故的技术措施或方案;检查处理措施的效果。监理部可将承包商在工程中的不合格项分为处理,停工处理,紧急处理三种,并严格按提出,受理,处理,验收四个程序进行闭环管理,监理人员对不合格项必须跟踪检查并落实。(6)审查总承包商编制的施工质量检验项目划分表并监督实施。行使质量监督权,下达停工指令。质量的事后控制(1)参与工程分部试运行及整套试运行。(2)组织单位,单项工程竣工预验收。(3)组织对工程项目进行质量评定。(4)审核工程技术文件资料。(5)协助甲方准备竣工验收资料与达标投产工作。(6)缺陷责任期质量控制的任务。(7)审核总承包商的质量保修证书。(8)检查,评定工程质量状况。

29、(9)对出现的质量缺陷,确定责任者。(10)督促总承包商修复质量缺陷。(11)在缺陷责任期结束后,移交相关资料。4、进度控制主要工作服务内容(1)负责与总承包商商定设计图纸和文件在满足工程施工总进度要求前提下提交的时间表,并负责检查,督促。(2)参与厂区内生产工程施工进度和接口的协调。编制施工阶段进度控制的相关管理制度。(3)参与核查总承包商编排的施工里程碑计划和一级网络计划,核查施工承包商编制的二级网络计划并监督实施。(4)审核施工承包商上报的月工作计划,审批施工承包商提出的修改目标计划要求。随时盘点工程进度,对造成工程进度滞后的原因进行分析,提出改进意见与建议,报送甲方并监督实施。(5)在

30、各施工单位上报的年,月计划的基础上负责编制工程部施工综合计划。(6)审查承包商单位工程,分部工程开工申请报告。根据甲方的授权范围,签发单位工程开停工令。(7)协助并监督总承包单位实施进度计划。(8)审核工程进度价款结算文件。(9)审批工程延期。(10)向甲方提供进度报告。(11)督促承包单位整理技术资料。(12)审批竣工申请报告,组织竣工验收。(13)协作甲方处理争议和索赔。(14)整理工程进度资料。(15)督促承包单位办理工程移交手续。在工程移交后的保修期内,要处理验收后质量问题的原因及责任等争议问题,并督促责任单位及时修理。(16)对不能按时,按要求提交施工进度计划报审或者不能按要求修改进

31、度计划的承包商,提出处理意见,直至签发停工令。(17)及时处理承包商提交的各种工程技术报表,及时回答承包商提出的各类与监理业务有关的问题,不可因此而影响工程进度。5、投资控制主要工作服务内容(1)主要辅机设备分保商招标阶段,根据甲方的要求参与招评标工作,参加合同谈判,提出监理意见。(2)根据甲方的要求,参与脱硫岛土建,安装,调试,有关分承包商的招标,评标,参与核查有关招标文件,参与合同谈判工作,并提出监理意见。(3)协助甲方编制项目的年度资金计划并定期检查落实及实施情况;对总承包商向甲方报送的材料领用清单进行审核,核减虚报与不实。(4)审查总承包商的工程预(结)算书,工程付款必须有总监理工程师

32、签。(5)认真做好索赔的取证工作和有关的事实核查,为业主提供完整可靠的处置依据。(6)随时向业主提供建设资金的使用情况,使之能有效地调度与运作,这些资料具有可追溯性,是最终工程结算的依据。6、安全控制、文明施工管理、合同及信息管理、协调等方面的主要工作服务内容(1)协助甲方根据国家基本建设安全管理的法律,法规和原国家电力公司有关电力基建安全管理规范和规定以及甲方安全管理的规章制度,进行安全生产管理。制定工程安全文明施工的各项管理制度,报甲方批准后实施;监督检查总承包商建立健全安全生产责任制和执行安全生产的有关规定和措施;监督检查总承包建立健全劳动生产教育培训制度,加强对职工安全生产的教育培训;

33、监督检查总承包商对其分包单位的安全文明施工管理与教育;巡视检查施工现场,及时发现安全隐患,监督承包商采取纠正与预防措施,遇到威胁安全的重大问题时,有权发出暂停施工的通知;按照甲方的授权定期组织全工程的安全大检查,并根据现场具体情况随时组织有针对性的检查活动;召开安全工作例会,通报安全文明施工状况,发布安全文明施工周报,月报;制定安全文明施工标准,督促各施工单位制定安全文明施工措施。执行安全文明施工的考评与奖罚。(2)监督总承包合同的履行,甲方与总承包商在执行工程承包合同过程中发生争议,由总监理工程师协调解决,经协调仍有不同意见,可按合同约定的方式解决。(3)建立与甲方的管理信息系统(mis)相

34、兼容的以网络为支撑的mis,进行质量,安全,投资,进度,合同等方面的信息管理。与甲方和总承包商可以交换信息,也可按特定授权范围共享数据库资源,运用p3软件等先进的管理手段加强对工程质量,进度,投资和安全的控制。依据业主mis中的工程管理模块进行工程管理,督促施工单位每日通过mis有关模块报送数据,并于次日对施工日报数据进行核查,保证其及时性和准确性。并负责整个管理系统的运行和维护,随时能提供工程管理全过程所需的文件资料;在工程结束后,按档案管理要求提供完整的电子文本。(4)乙方应定期向甲方书面报告监理情况。乙方还要就工程建设的重要阶段提出监理报告,重大问题及时向甲方专题报告。监理报告内容的范围

35、及深度应达到国家或行业有关部门对监理报告的要求及规定。(5)编制整理监理工作的各种文件,通知,记录,检测资料,图纸等,合同完成或终止时交给甲方。7、对监理人员配备及其素质的基本要求总监理工程师:乙方设总监理师1人,须持有建设部颁发或电力行业监理资格证书,并具有300mw级及以上机组主体总监业绩及脱硫工程监理经验。副总监理师4人(设计,土建,安装,安全副总监各一名),要求具有电力行业监理资格证书。总监理师,副总监理师须年富力强,身体健康,作风正派,廉洁自律,具有组织协调能力,能胜任大型电厂建设项目管理的工作。监理工程师(1)资质与业绩:监理工程师应持有建设部颁发或电力行业监理工程师资格证书。各专

36、业负责人应有参加过300mw级及以上机组工程全过程相应专业设计或施工监理的业绩。专职安监人员应持有上级安全监察部门颁发的资格证书。(2)人员配备:乙方人员的配备应保证设计,施工,调试阶段各专业均有足够的数量,且人员年龄结构合理,工作经验丰富;除非甲方提出,乙方不得撤换投标文件中确定的总监,副总监与主要监理人员。(3)监理部应配备熟悉mis的人员从事信息管理与合同管理,乙方应配备熟悉p3软件的人员从事计划进度管理。(4)常驻现场人员数量的基本要求:在施工期间,总监,副总监应常驻现场,且不允许有即使短期同时离开施工现场的情况。若总监离开施工现场,应明确一名副总监代行其职并全权负责。(5)甲方考核:

37、在整个施工期间,甲方有权对乙方提供的监理人员进行对位考核,对考核不合格的人员,甲方提出调换,乙方应无条件接受。附件b:甲方提供的职员、设备、设施和其他人员的服务根据工程建设监理服务合同通用条款第10条第13条,甲方向乙方提供下列设备,设施和人员。1、通讯甲方为监理人员现场办公室提供电话插头,电话机,市话,长途电话通讯费用由监理方承担。2、办公用房甲方向乙方提供办公用房,桌椅。其他办公用品等费用乙方自负。3、住房甲方向乙方提供有限的住宿房间,费用由监理方承担。4、用餐乙方自己负责。5、人员配置甲方指派1名甲方代表与乙方代表互相沟通信息。6、检测设备乙方应具备部分常规检测设备。附件c:报酬和支付1

38、、报酬(1)乙方正常的服务报酬按中标价_元。(2)因乙方提出合理化建议而减少了工程投资,应根据附加条款第三条奖励乙方。(3)甲方对监理过程中在工期,质量,安全方面突出的将进行奖励,奖励细则另行签订。2、支付(1)常规监理费a)在合同生效后14日内,甲方按总监理费的10支付预付款。b)自本合同签订生效起,每年6月30日和12月30日,甲方按监理项目进度计算并支付监理费用。c)进度款支付_。d)考核款支付_。(2)考核原则:不迟于本服务完成后的28天内,乙方将如上第1条所述的费用,连同本合同所实际发生的由签收的发票证明的最后申请提交甲方,甲方根据施工质量,工期,安全,工程造价的控制情况,对余下20

39、费用进行考核支付,考核原则如下:a)质量考核:建设期建设质量,工艺满足达标投产要求,未发生重大质量事故,支付总监理费的3,否则扣除。由于施工单位未执行乙方意见,导致建设质量,工艺不能满足达标投产要求的,乙方不承担责任。b)进度考核:工程按合同工期完成,支付总监理费的3,否则扣除。由于甲方,不可抗力原因或设备供应商原因造成工期延误,监理费不予扣减。c)安全考核:在工程监理范围内未发生由于施工安全方案,措施造成死亡或重大设备事故,支付总监理费的3,否则扣除。施工单位未执行监理意见造成安全事故,乙方不承担责任。d)造价考核:静态投资能得到控制,支付总监理费的3,否则扣除。因甲方提高标准或不可抗力原因

40、造成的静态投资超支,监理费不予扣减。e)管理考核:二管理,一协调内容具体,落实得力,分别支付总监理费的3,2,否则扣除。f)达标考核:工程全部实现达标投产,支付总监理费的3,否则扣除。附件d:工程建设监理服务合同通用条款1、定义及解释定义(1)项目是指甲方乙方工程建设监理合同专用条款中指定的并为之建造工程的项目。(2)服务是指乙方根据合同所履行的服务,包括正常的服务,附加的和额外的服务。(3)工程是指为完成项目所实施的永久工程。(4)甲方是指本合同所指的委托乙方的一方以及甲方的合法继承人和允许的受让人。(5)乙方是指本合同中所指的,受甲方委托履行服务的一方以及乙方的合法继承人和允许的受让人。(

41、6)一方和另一方是指甲方和乙方。第三方是指上下文要求的任何其他当事人或实体。(7)合同是指包括甲方乙方工程建设监理服务合同通用条款以及甲方乙方工程建设监理服务合同专用条款以及附件a(监理服务范围),附件b(甲方提供的职员,设备,设施和其他人员的服务),附件c(报酬和支付),中标函,已正式签订的合同。(8)日是指任何一个午夜至下一个午夜的时间段。(9)月是指公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时间段。(10)当地货币是指项目所在国的货币,外币是指任何其它的货币。(11)商定的补偿是指甲方乙方电力工程建设监理合同专用条款中规定的根据合同应支付的额外款项。解释(1)本合同中的标题

42、不作为其内容的部分;(2)单数包含复数含义,阳性包含阴性含义。视上下文需要而定,反之亦然。(3)如果合同中的规定之间产生矛盾,按时间顺序以最后编写的为准。2、乙方的权利在委托的工程范围内,甲方授予乙方享有以下权利:(1)选择工程分包施工分包单位的否决权;(2)工程建设有关事项包括工程规模,设计标准,规划设计,生产工艺设计和使用功能要求,向业主的建议权;(3)工程结构设计和其他专业设计中的技术问题,按照安全和优化的原则,自主向设计单位提出建议,并向业主提出书面报告;如果由于拟提出的建议会提高工程造价,或延长工期,应当事先取得业主的同意;(4)工程施工组织设计和技术方案,按照保质量,保工期和降低成

43、本的原则,自主向承建商提出建议,并向业主提供书面报告;如果由于拟提出的建议会提高工程造价,延长工期,应当事先取得业主的同意;(5)工程建设有关的协作单位的组织协调的主持权,重要协调事项应当事先向业主报告;(6)工程上使用的材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求及国家质量标准的材料设备,有权通知承建商停止使用;不符合规范和质量标准的工序,分项分部工程和不完全的施工作业,有权通知承建商停工整改,返工。承建商取得监理机构复工令后才能复工。发布停,复工令应当事先向业主报告,如在紧急情况下未能事先报告时,则应在24小时内向业主作出书面报告;(7)工程施工进度的检查,监督权,以及工程实际竣工日期提前或

44、超过工程承包合同规定的竣工期限的签认权;(8)在工程承包合同约定的工程价格范围内,工程款支付的审核和签认权,以及工程结算的复核确认权与否定权。未经监理机构签确认,业主不支付工程款;(9)监理机构在业主授权下,可对任何第三方合同规定的义务提出变更。如果由此严重影响了工程费用,或质量,进度,则这种变更须经业主事先批准。在紧急情况下未能事先报业主批准时,监理机构所作的变更也应尽快通知业主。在监理过程中发现承建商工作不力,监理机构可提出调换有关人员的建议;(10)在委托的工程范围内,业主或第三方对对方的任何意见和要求(包括索赔要求)均须首先向监理机构提出,由监理机构研究处置意见,再同双方协商确定。当业主和第三方发生争议时,监理机构应根据自己的职能,以独立的身份判断,公正地进行调解。当其双方的争议由政府建设行政主管部门或仲裁机关进行调解和仲裁时,应当提供作证的事实材料;(11)有权制止与处罚违章作业和违章指挥行为;(12)有权仲裁承包商之间有关安全文明施工问题引起的纠

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 其他


经营许可证编号:宁ICP备18001539号-1