《【合同范文】土方承包工程合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《【合同范文】土方承包工程合同.docx（5页珍藏版）》请在三一文库上搜索。
1、第 1 页 土方承包工程合同 特征码 GLdOrktgtkHBgZgIIRJu 发包人（以下简称甲方）_ 承包人（以下简称乙方）_ 经双方协商一致制定本条款，双方务必遵照执行。 一、承包项目： 本工程地块土方的开挖、运弃、平整。 二、承包方式： 包挖、包运、平整，不得转包。 三、承包价格： 开挖、运输土方元/m3（石砂） 。 四、工期要求： 按图纸要求尺寸进行开挖，自月日开始施工，在天内完成基地 土方的挖、运、填土方均需按图纸要求整平。 五、质量与施工要求： 1、基地的平面位置、底面尺寸、边坡坡度、标高和持力层等应 符合设计图纸的要求，偏差控制在施工规范允许范围内。 第 2 页 2、做好水沟和
2、排水设施。达到位置、尺寸和标高符合设计要求。 3、回填土时，应清除草皮、杂物和排除积水，并应分层夯实， 夯实后的密实度应达到设计要求。 4、土方挖完后须经设计、建设（监理） 、公司、质监站检查符 合要求后，方为合格；否则承担整修、返工费用。 六、安全要求： 1、开工前、乙方应做好本工种工人的安全思想教育和安全注意 事项并做好交底记录。 2、严格按照土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行 施工。否则出现安全事故，概由乙负责。 3、遵守工地规章制度，服从现场管理人员的指挥及上级有关部 门的监督管理。 4、开挖的土方应按指定的地点堆放。保证施工道路畅通。 5、雨季施工应注意边坡稳定，加强检查工
3、作，必要时可适当放 缓边坡或设置支撑挡土板。 6、发现地下水或预埋管道、电缆线等应及时报告工地负责人并 做好排水防水 和其他措施。 七、结算方式： 采用现金支付形式，开挖完成经验收合格后的第 2 天支付清工 程款， 。 店面承包合同 建房承包合同 果园承包合同 第 3 页 渔业承包合同 八、仲裁与调解： 如若发生劳动争议和经济纠纷，双方同意由劳动仲裁部门或人 民法院进行调解。 本协议书一经签定双方均应自觉履行合同义务，不得反悔。本 协议书一式两份，甲、乙双方各执 1 份。经双方签字盖章后生 效，至工程款结清后自然失效。 单位工程负责人（甲方）：_承包班组长（乙方）： _ 联系电话：联系电话：
4、年月日年月日 发包人（以下简称甲方） 承包人（以下简称乙方） ， 经双方协商一致制定本条款，双方务必遵照执行。 一、承包项目： 本工程地块土方的开挖、运弃、平整。 二、承包方式： 包挖、包运、平整，不得转包。 三、承包价格： 开挖、运输土方元/m3（石砂） 。 四、工期要求： 按图纸要求尺寸进行开挖，自月日开始施工，在天内完成基地 第 4 页 土方的挖、运、填土方均需按图纸要求整平。 五、质量与施工要求： 1、基地的平面位置、底面尺寸、边坡坡度、标高和持力层等应 符合设计图纸的要求，偏差控制在施工规范允许范围内。 2、做好水沟和排水设施。达到位置、尺寸和标高符合设计要求。 3、回填土时，应清除
5、草皮、杂物和排除积水，并应分层夯实， 夯实后的密实度应达到设计要求。 4、土方挖完后须经设计、建设（监理） 、公司、质监站检查符 合要求后，方为合格；否则承担整修、返工费用。 六、安全要求： 1、开工前、乙方应做好本工种工人的安全思想教育和安全注意 事项并做好交底记录。 2、严格按照土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行 施工。否则出现安全事故，概由乙负责。 3、遵守工地规章制度，服从现场管理人员的指挥及上级有关部 门的监督管理。 4、开挖的土方应按指定的地点堆放。保证施工道路畅通。 5、雨季施工应注意边坡稳定，加强检查工作，必要时可适当放 缓边坡或设置支撑挡土板。 6、发现地下水或预埋管道、电缆线等应及时报告工地负责人并 做好排水防水 第 5 页 和其他措施。 七、结算方式： 采用现金支付形式，开挖完成经验收合格后的第 2 天支付清工 程款， 。 店面承包合同 建房承包合同 果园承包合同 渔业承包合同 八、仲裁与调解： 如若发生劳动争议和经济纠纷，双方同意由劳动仲裁部门或人 民法院进行调解。 本协议书一经签定双方均应自觉履行合同义务，不得反悔。本 协议书一式两份，甲、乙双方各执 1 份。经双方签字盖章后生 效，至工程款结清后自然失效。 单位工程负责人（甲方）：承包班组长（乙方）： 联系电话：联系电话： 年月日年月日