《【合同范文】建设工程施工劳务合同范本[1].docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《【合同范文】建设工程施工劳务合同范本[1].docx(32页珍藏版)》请在三一文库上搜索。
1、第 1 页 建设工程施工劳务合同范本1 特征码 sqCngQXGpBlgnSQfOCQE 工程承包人(施工总承包人或专业工程承(分)包人): 劳务分包人: 依照中华人民共和国合同法 、 中华人民共和国建筑法及 其它 有关法律、行政法规,遵循平等、 自愿、公平和诚实信用的原 则,鉴于 (以下简称为“发包人”)与工程承包人已经签订施 工 总承包合同或专业承(分)包合同(以下称为“总(分)包合同”), 双 方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。 1、劳务分包人资质情况 资质证书号码: 发证机关: 资质专业及等级: 复审时间及有效期: 第 2 页 2、劳务分包工作对象及提供劳务内容 工程名称: 工
2、程地点: 分包范围: 提供分包劳务内容: 3、分包工作期限 开始工作日期:年月日结束工作日期: 年 月日总日历工作天数为:天 4、质量标准 工程质量:按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的建 筑安 装工程施工及验收规范和建筑安装工程质量评定标准 ,本 工作必 达到质量评定等级。 5、合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下: (1)本合同; (2)本合同附件; (3)本工程施工总承包合同; (4)本工程施工专业承(分)包合同。 第 3 页 6、标准规范 除本工程总(分)包合同另有约定外,本合同适用标准规范如下: (1) (2) 7、总(分)包合同 71 工程承包人应提供总(分
3、)包合同(有关承包工程的价格细 节除 外),供劳务分包人查阅。当劳务分包人要求时,工程承包人应 向劳务 分包人提供一份总包合同或专业分包合同(有关承包工程的价格 细节除 外)的副本或复印件。 72 劳务分包人应全面了解总(分)包合同的各项规定(有关承 包 工程的价格细节除外)。 8、图纸 81 工程承包人应在劳务分包工作开工天前,向劳务 分包 人提供图纸套,以及与本合同工作有关的标准图 套。 9、项目经理 第 4 页 91 工程承包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为 ,职务:,职称: 92 劳务分包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为 ,职务:,职称:。 10、工程承包人义务 101
4、、组建与工程相适应的项目管理班子,全面履行总(分) 包合 同,组织实施施工管理的各项工作,对工程的工期和质量向发 包人负责; 10 2、除非本合同另有约定,工程承包人完成劳务分包人施 工前期 的下列工作并承担相应费用: (1)在年月日前向劳务分包人交付具备本 本合同项 下劳务作业开工条件的施工场地,具备开工条件的施工场地交 付要求为: 第 5 页 (2)在年月日前完成水、电、热、电讯等 施工管 线和施工道路,并满足完成本合同劳务作业所需的能源供应、 通讯及施 工道路畅通的时间和质量要求; (3)在年月日前向劳务分包人提供相应的 工程地 质和地下管网线路资料; (4)在年月日前完成办理下列工作手
5、续(包 括各 种证件、批件、规费,但涉及劳务分包人自身的手续除外): (5)在年月日前向劳务分包人提供相应的 水准点 与坐标控制点位置,其交验要求与保护责任为: (6)在年月日前向劳务分包人提供下列生 产、生 活临时设施:,其交验要求与保护责 任为:; 103、负责编制施工组织设计,统一制定各项管理目标,组 织编制 第 6 页 年、季、月施工计划、物资需用量计划表,实施对工程质量、 工期、安 全生产、文明施工,计量析测、实验化验的控制、监督、检查 和验收; 104、负责工程测量定位、沉降观测、技术交底,组织图纸 会审, 统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收; 105、统筹安排、协调解决非劳
6、务分包人独立使用的生产、 生活临 时设施、工作用水、用电及施工场地; 106、按时提供图纸,及时交付应供材料、设备,所提供的 施工机 械设备、周转材料、安全设施保证施工需要; 107、按本合同约定,向劳务分包人支付劳动报酬; 108、负责与发包人、监理、设计及有关部门联系,协调现 场工作 关系。 11、劳务分包人义务 111、对本合同劳务分包范围内的工程质量向工程承包人负 责,组 织具有相应资格证书的熟练工人投入工作;未经工程承包人授 权或允许, 第 7 页 不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系;自觉遵守法律法 规及有关 规章制度; 112、劳务分包人根据施工组织设计总进度计划的要求,每 月
7、底前 天提交下月施工计划,有阶段工期要求的提交阶段施工计划, 必要时按 工程承包人要求提交旬、周施工计划,以及与完成上述阶段、 时段施工 计划相应的劳动力安排计划,经工程承包人批准后严格实施; 113、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及 施工组 织设计精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准;科学安 排作业计 划,投入足够的人力、物力,保证工期;加强安全教育,认真 执行安全 技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全; 加强现 场管理,严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部 门对施工 现场的管理规定,做到文明施工;承担由于自身责任造成的质 量修改、 第 8 页
8、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款; 114、 自觉接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检查; 接受 工程承包人随时检查其设备、材料保管、使用情况,及其操作 人员的有 效证件、持证上岗情况;与现场其他单位协调配合,照顾全局; 115、按工程承包人统一规划堆放材料、机具,按工程承包 人标准 化工地要求设置标牌,搞好生活区的管理,做好自身责任区的 治安保卫 工作; 116、按时提交报表、完整的原始技术经济资料,配合工程 承包人 办理交工验收; 117、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完 工程部 分的成品保护工作,因劳务分包人责任发生损坏,劳务分包人 自行承担 由此
9、引起的一切经济损失及各种罚款; 118、妥善保管、合理使用工程承包人提供或租赁给劳务分 第 9 页 包人使 用的机具、周转材料及其他设施; 119 劳务分包人须服从工程承包人转发的发包人及工程师的 指令。 1110 除非本合同另有约定,劳务分包人应对其作业内容的 实施、 完工负责,劳务分包人应承担并履行总(分)包合同约定的、与 劳务作 业有关的所有义务及工作程序。 12、安全施工与检查 121、劳务分包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定, 严格按 安全标准进行施工,并 随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查, 采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于劳务分包人安 全措施不 力造成事故的
10、责任和因此而发生的费用,由劳务分包人承担。 122、工程承包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教 第 10 页 育,并 对他们的安全负责。工程承包人不得要求劳务分包人违反安全 管理的规 定进行施工。因工程承包人原因导致的安全事故,由工程承包 人承担相 应责任及发生的费用。 13、安全防护 131、劳务分包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封 防震车 间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时,施工开始前 应向工程 承包人提出安全防护措施,经工程承包人认可后实施,防护措 施费用由 工程承包人承担。 132、实施爆破作业,在放射、毒害性环境中工作(含储存、 运输、 使用)及使用毒害性、腐蚀性物
11、品施工时,劳务分包人应在施工 前 lO 天 以书面形式通知工程承包人,并提出相应的安全防护措施,经 工程承包 人认可后实施,由工程承包人承担安全防护措施费用。 133、劳务分包人在施工现场内使用的安全保护用品(如安全 第 11 页 帽、 安全带及其他保护用品),由劳务分包人提供使用计划,经工程 承包人批 准后,由工程承包人负责供应。 14、事故处理 141、发生重大伤亡及其他安全事故,劳务分包人应按有关 规定立 即上报有关部门并报告工程承包人,同时按国家有关法律、行 政法规对 事故进行处理。 142、劳务分包人和工程承包人对事故责任有争议时,应按 相关规 定处理。 15、保险 151、劳务分包
12、人施工开始前,工程承包人应获得发包人为 施工场 地内的自有人员及第三人人员生命财产办理的保险,且不需劳 务分包人 支付保险费用。 152、运至施工场地用于劳务施工的材料和待安装设备,由 工程承 包人办理或获得保险,且不需劳务分包人支付保险费用。 第 12 页 153、工程承包人必须为租赁或提供给劳务分包人使用的施 工机械 设备办理保险,并支付保险费用。工程承包人自行投保的范围 (内容) 为: 154、劳务分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害 保险, 并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险, 支付保险 费用。劳务分包人自行投保的范围(内容)为: 155、保险事故发生时,劳务分
13、包人和工程承包人有责任采 取必要 的措施,防止或减少损失。 16、材料、设备供应 161 劳务分包人应在接到图纸后天内,向工程承包 人提交 材料、设备、构配件供应计划(具体表式见附件一);经确认后, 工程承 包人应按供应计划要求的质量、品种、规格、型号、数量和供 应时间等 组织货源并及时交付;需要劳务分包人运输、卸车的,劳务分 第 13 页 包人必须 及时进行,费用另行约定。如质量、品种、规格、型号不符合 要求,劳 务分包人应在验收时提出,工程承包人负责处理。 162 劳务分包人应妥善保管、合理使用工程承包人供应的材 料、设 备。因保管不善发生丢失、损坏,劳务分包人应赔偿,并承担 因此造成 的
14、工期延误等发生的一切经济损失。 163 工程承包人委托劳务分包人采购下列低值易耗性材料 (列明名 称、规格、数量、质量或其他要求): 采购材料费用为: (单价) 采购材料费用为:(单价) 采购材料费用为: (单价) 采购材料费用为: (单价) 164 工程承包人委托劳务分包人采购低值易耗性材料的费用, 由劳 务分包人凭采购凭证,另加的管理费向工程承包人报 销。 17、劳务报酬 171 本工程的劳务报酬采用下列任何一种方式计算: 第 14 页 (1)固定劳务报酬(含管理费); (2)约定不同工种劳务的计时单价(含管理费),按确认的工时 计 算; (3)约定不同工作成果的计件单价(含管理费),按确
15、认的工程 量计 算。 172 本工程的劳务报酬,除本合同 176 规定的情况外,均 为一次 包死,不再调整。 173 采用第(1)种方式计价的,劳务报酬共计元。 174 采用第(2)种方式计价的,不同工种劳务的计时单价分 别为:BR ,单价为元; ,单价为元; ,单价为元; ,单价为元; ,单价为元。 175 采用第(3)种方式计价的,不同工作成果的计件单价分 别为: ,单价为元; ,单价为元; ,单价为元; 第 15 页 ,单价为元; ,单价为元。 176 在下列情况下,固定劳务报酬或单价可以调整: (1)以本合同约定价格为基准,市场人工价格的变化幅度超过 ,按变化前后价格的差额予以调整;
16、(2)后续法律及政策变化,导致劳务价格变化的,按变化前后 价格 的差额予以调整; (3)双方约定的其他情形: 18、工时及工程量的确认 181 采用固定劳务报酬方式的,施工过程中不计算工时和工 程量。 182 采用按确定的工时计算劳务报酬的,由劳务分包人每日 将提供 劳务人数报工程承包人,由工程承包人确认。 183 采用按确认的工程量计算劳务报酬的,由劳务分包人按 月(或 旬、日)将完成的工程量报工程承包人,由工程承包人确认。对 劳务分 包人未经工程承包人认可,超出设计图纸范围和因劳务分包人 原因造成 第 16 页 返工的工程量,工程承包人不予计量。 19、劳务报酬的中间支付 l 91 采用固
17、定劳务报酬方式支付劳务报酬的,劳务分包人 与工程承 包人约定按下列方法支付: (1)合同生效即支付预付款元; (2)中间支付: 第一次支付时间为年 月 日,支付 元; 第二次支付时间为年月日,支付元; 192 采用计时单价或计件单价方式支付劳务报酬的,劳务分 包人与 工程承包人双方约定支付方法为 193 本合同确定调整的劳务报酬、工程变更调整的劳务报酬 及其他 条款中约定的追加劳务报酬,应与上述劳务报酬同期调整支付。 20、施工机具、周转材料供应 201 工程承包人提供给劳务分包人劳务作业使用的机具、设 备,性 第 17 页 能应满足施工的要求,及时运入场地,安装调试完毕,运行良 好后交付 劳
18、务分包人使用。周转材料、低值易耗材料(由工程承包人依据 本合 委托劳务分包人采购的除外)应按时运入现场交付劳务分包人, 保证 工需要。如需要劳务分包人运输、卸车、安拆调试时,费用另 行约定。 202 工程承包人应提供施工使用的机具、设备一览表见附件 二。 203、工程承包人应提供的周转材料、低值易耗材料一览表 见附件三 2l、施工变更 211 施工中如发生对原工作内容进行变更,工程承包人项目 经理应 提前 7 天以书面形式向劳务分包人发出变更通知,并提供变更 的相应图 纸和说明。劳务分包人按照工程承包人(项目经理)发出的变更 通知及 有关要求,进行下列需要的变更: (1)更改工程有关部分的标高
19、、基线、位置和尺寸; (2)增减合同中约定的工程量; 第 18 页 (3)改变有关的施工时间和顺序; (4)其他有关工程变更需要的附加工作。 212 因变更导致劳务报酬的增加及造成的劳务分包人损失, 由工程 承包人承担,延误的工期相应顺延;因变更减少工程量,劳务 报酬应相 应减少,工期相应调整。 213 施工中劳务分包人不得对原工程设计进行变更。因劳务 分包人 擅自变更设计发生的费用和由此导致工程承包人的直接损失, 由劳务分 包人承担,延误的工期不予顺延。 214 因劳务分包人自身原因导致的工程变更,劳务分包人无 权要求 追加劳务报酬。 22、施工验收 221 劳务分包人应确保所完成施工的质量
20、,应符合本合同约 定的质 量标准。劳务分包人施工完毕,应向工程承包人提交完工报告, 通知工 程承包人验收;工程承包人应当在收到劳务分包人的上述报告 后 7 天内 第 19 页 对劳务分包人施工成果进行验收,验收合格或者工程承包人在 上述期限 内未组织验收的,视为劳务分包人已经完成了本合同约定工作。 但工程 承包人与发包人间的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表 明劳务分 包人施工质量不合格时,劳 务分包人应负责无偿修复,不延长工期,并 承担由此导致的工程承包人的相关损失。 222 全部工程竣工(包括劳务分包人完成工作在内)一经发包 人验 收合格,劳务分包人对其分包的劳务作业的施工质量不再承担
21、责任,在 质量保修期内的质量保修责任由工程承包人承担。 23、施工配台 231 劳务分包人应配合工程承包人对其工作进行的初步验收, 以及 工程承包人按发包人或建设行政主管部门要求进行的涉及劳务 第 20 页 分包人工 作内容、施工场地的检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收;工 程承包人 或施工场地内第三方的工作必须劳务分包人配合时,劳务分包 人应按工 程承包人的指令予以配合。除上述初步验收、隐蔽工程验收及 工程竣工 验收之外,劳务分包人因提供上述配合而发生的工期损失和费 用由工程 承包人承担。 23。2 劳务分包人按约定完成劳务作业,必须由工程承包人或 施工场 地内的第三方进行配合时,工程承包人应
22、配合劳务分包人工作 或确保劳 务分包人获得该第三方的配合,且工程承包人应承担因此而发 生的费用。 24、劳务报酬最终支付 241 全部工作完成,经工程承包人认可后 14 天内,劳务分 包人向 工程承包人递交完整的结算资料,双方按照本合同约定的计价 方式,进 行劳务报酬的最终支付。 第 21 页 242 工程承包人收到劳务分包人递交的结算资料后 14 天内 进行核 实,给予确认或者提出修改意见。工程承包人确认结算资料后 14 天内向 劳务分包人支付劳务报酬尾款。 243 劳务分包人和工程承包人对劳务报酬结算价款发生争议 时,按 本合同关于争议的约定处理。 25、违约责任 251 当发生下列情况之
23、一时,工程承包人应承担违约责任: (1)工程承包人违反本合同第 19 条、第 24 条的约定,不按时 向劳 务分包人支付劳务报酬; (2)工程承包人不履行或不按约定履行合同义务的其他情况。 252 工程承包人不按约定核实劳务分包人完成的工程量或不 按约定 支付劳务报酬或劳务报酬尾款时,应按劳务分包人同期向银行 贷款利率 向劳务分包人支付拖欠劳务报酬的利息,并按拖欠金额向劳务 分包人支 付每日的违约金。 第 22 页 253 工程承包人不履行或不按约定履行合同的其他义务时, 应向劳 务分包人支付违约金元,工程承包人尚应赔偿因其违约 给 劳务分包人造成的经济损失,顺延延误的劳务分包人工作时间。 2
24、54 当发生下列情况之一时,劳务分包人应承担违约责任: (1)劳务分包人因自身原因延期交工的,每延误一日,应向工 程承 包人支付 元的违约金; (2)劳务分包人施工质量不符合本合同约定的质量标准,但能 够达 到国家规定的最低标准时, 劳务分包人应向工程承包人支付 的违约金; (3)劳务分包人不履行或不按约定履行合同的其他义务时,应 向工 程承包人支付违约金 元,劳务分包人尚应赔偿因其违约 给 工程承包人造成的经济损失,延误的劳务分包人工作时间不予 顺延。 255 一方违约后,另一方要求违约方继续履行合同时,违约 第 23 页 方承担 上述违约责任后仍应继续履行合同。 26、索赔 261 工程承
25、包人根据总(分)包合同向发包人递交索赔意向通 知或 其它资料时,劳务分包人应予以积极配合,保持并出示相应资 料,以便 工程承包人能遵守总(分)包合同。 26。2 在劳务作业实施过程中,如劳务分包人遇到不利外部条 件等根 据总(分)包合同可以索赔的情形出现,则工程承包人应该采取 一切合理步骤, 向发包人主张追加付款或延长工期。当索赔成功后,工程承包 人应该将索赔所得的相应部分转交给劳务分包人。 263 当本合同的一方向另一方提出索赔时,应有正当的索赔 理由, 并有索赔事件发生时有效的相应证据。 264 工程承包人未按约定履行自己的各项义务或发生错误, 以及应 由工程承包人承担责任的其他情况,造成
26、工作时间延误和(或) 劳务分 包人不能及时得到合同报酬及劳务分包人的其他经济损失,劳 第 24 页 务分包人 可按下列程序以书面形式向工程承包人索赔: (1)索赔事件发生后 21 天内,向工程承包人项目经理发出索赔 意向 通知; (2)发出索赔意向通知后 2l 天内,向工程承包人项目经理提出 延长 工作时间和(或)补偿经济损 失的索赔报告及有关资料; (3)工程承包人项目经理在收到劳务分包人送交的索赔报告和 有关 资料后,于 21 天内给予答复,或要求劳务分包人进一步补充索 赔理由和 证据; (4)工程承包人项目经理在收到劳务分包人送交的索赔报告和 有关 资料后 2l 天内未予答复或未对劳务分
27、包人作进一步要求,视为 该项索赔 第 25 页 已经认可; (5)当该项索赔事件持续进行时,劳务分包人应当阶段性地向 工程 承包人发出索赔意向,在索赔事件终了后 21 天内,向工程承包 人项目经 理送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与(3)、 (4)规 定相同。 265 劳务分包人未按约定履行自己的各项义务或发生错误, 给工程 承包人造成经济损失,工程承包人可按上述程序和时限以书面 形式向劳 务分包人索赔。 27、争议 271 工程承包人和劳务分包人在履行合同时发生争议,可以 自行和 解或要求有关主管部门调解,任何一方不愿和解、调解或和解、 调解不 成的,双方约定采用下列第 种方式
28、解决争议: (1)双方达成仲裁协议,向仲裁委员会申请仲裁; (2)向有管辖权的人民法院起诉。 第 26 页 272 发生争议后,除非出现下列情况,双方都应继续履行合 同,保 持工作连续,保护好已完工作成果: (1)单方违约导致合同确已无法履行,双方协议终止合同; (2)调解要求停止合同工作,且为双方接受; (3)仲裁机构要求停止合同工作; (4)法院要求停止合同工作。 28、禁止转包或再分包 281 劳务分包人不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包 给他 人。否则,劳务分包人将依法承担责任。 29、不可抗力 291 本合同中不可抗力的定义与总包合同中的定义相同。 292 不可抗力事件发生后,劳
29、务分包人应立即通知工程承包 人项目 经理,并在力所能及的条件下迅速采取措施,尽力减少损失, 工程承包 人应协助劳务分包人采取措施。工程承包人项目经理认为劳务 分包人应 当暂停工作,劳务分包人应暂停工作。不可抗力事件结束后 48 小时内劳 务分包人向工程承包人项目经理通报受害情况和损失情况,及 第 27 页 预计清理 和修复的费用。不可抗力事件持续发生,劳务分包人应每隔 7 天向工程 承包人项目经理通报一次受害情况。不可抗力结束后 14 天内, 劳务分包 人应向工程承包人项目经理提交清理和修复费用的正式报告和 有关资料。 293 因不可抗力事件导致的费用和延误的工作时间由双方按 以下办 法分别承
30、担: (1)工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产 损失 以及运至施工场地用于劳务作业的材料和待安装的设备的损害 由工程承 包人承担; (1)工程承包人和劳务分包人的人员伤亡由其所在单位负责, 并承 担相应费用; (2)劳务分包人自有机械设备损坏及停工损失,由劳务分包人 自行 承担; (3)工程承包人提供给劳务分包人使用的机械设备损坏,由工 第 28 页 程承 包人承担,但停工损失由劳务分包人自行承担; (4)停工期间,劳务分包人应工程承包人项目经理要求留在施 工场 地的必要的管理人员及保卫人员的费用由工程承包人承担; (5)工程所需清理、修复费用,由工程承包人承担; (6)延误的
31、工作时间相应顺延。 294 因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的,不能免除 迟延履 行方的相应责任。 30、文物和地下障碍物 301 在劳务作业中发现古墓、古建筑遗址等文物和化石或其 他有考 古、地质研究价值的物品时,劳务分包人应立即保护好现场并 于 4 小时 内以书面形式通知工程承包人项目经理,工程承包人项目经理 应于收到 书面通知后 24 小时内报告当地文物管理部门,工程承包人和劳 务分包人 按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。工程承包人承担由 此发生的 第 29 页 费用,顺延合同工作时间。如劳务分包人发现后隐瞒不报或哄 抢文物, 致使文物遭受破坏,责任者依法承担相应责任。 302
32、劳务作业中发现影响工作的地下障碍物时,劳务分包人 应于 8 小时内以书面形式通知工程承包人项目经理, 同时提出处置方 案,工程 承包人项目经理收到处置方案后 24 小时内予以认可或提出修正 方案,工 程承包人承担由此发生的费用,顺 延合同工作时间。所发现的地下障碍 物有归属单位时,工程承包人应报请有关部门协同处置。 3l、合同解除 311 如果工程承包人不按照本合同的约定支付劳务报酬,劳 务分包 人可以停止工作。停止工作超过 28 天,工程承包人仍不支付劳 务报酬, 劳务分包人可以发出通知解除合同。 第 30 页 312 如在劳务分包人没有完全履行本合同义务之前,总包合 同或专 业分包合同终止
33、,工程承包人应通知劳务分包人终止本合同。 劳务分包 人接到通知后尽快撤离现场,工程承包人应支付劳务分包人已 完工程的 劳务报酬,并赔偿因此而遭受的损失。 313 如因不可抗力致使本合同无法履行,或因一方违约或因 发包人 原因造成工程停建或缓建,致使合同无法履行的,工程承包人 和劳务分 包人可以解除合同。 314 合同解除后,劳务分包人应妥善做好已完工程和剩余材 料、设备 的保护和移交工作,按工程承包人要求撤出施工场地。工程承 包人应为劳 务分包人撤出提供必要条件,支付以上所发生的费用,并按合 同约定支付 已完工作劳务报酬。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方 造成的损 失。合同解除后,不影响双方在合同中约定的结算和清理条款 的效力。