2011建设工程施工管理1.doc

《2011建设工程施工管理1.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2011建设工程施工管理1.doc（88页珍藏版）》请在三一文库上搜索。

1、 场景（二）某施工企业与业主签订了某工程的施工承包合同。经监理工程师审核批准的施工进度计划如下图所示（时间单位：天）。 根据场景（二），回答下列问题： 1监理工程师审核批准的施工进度计划工期是（ ）天。A210B245C280D300 【答案】D该施工进度计划的计划工期=（60+100+20+20+100）天=300天。 2上述施工网络计划中，外装修作业的最早开始时间和最迟开始时间分别是（ ）。A185和205B185和235C205和235D235和255 【答案】A外装修作业的最早开始时间=（60+100+25）天=185天；外装修作业的最迟开始时间=（300-45-50）天=205天 3

2、上述施工网络计划中，电梯安装及调试工作的总时差为（ ）天。A30B60C90D120 【答案】C电梯安装及调试工作的总时差=300-（60+100+50）天=90天。 4下列关于网络计划的说法，正确的是（ ）。A一个网络计划只有一条关键线路B一个网络计划可能有多条关键线路C由非关键工作组成的线路称为非关键线路D网络计划中允许存在循环回路 【答案】B一个网络计划可能有一条或几条关键线路，在网络计划执行过程中，关键线路有可能转移。网络计划中严禁出现循环回路。 5在网络计划中，关键工作是指（ ）。A总时差最小的工作B自由时差最小的工作C时标网络计划中无波形线的工作D持续时间最长的工作 【答案】A关键

3、工作指的是网络计划中总时差最小的工作，当计划工期等于计算工期时，总时差为零的工作就是关键工作。 6双代号网络图中虚线表示（ ）。A资源消耗程度B工作的持续时间C工作之间的逻辑关系D非关键工作 【答案】C在双代号网络图中，为了正确的表达图中工作之间的逻辑关系，往往需要应用虚箭线，虚箭线是实际工作中并不存在的一项虚设工作，它们既不占用时间，也不消耗资源。 场景（一）鲁艺建设工程公司承接某市供热厂工程的施工任务，该项目由油化库、空压站、汽车库、机修车间、锅炉间、烟囱等多个工业建筑和办公楼等配套设施，该项且规模大，工期紧迫，因此经业主同意后，将办公楼等配套设施分包给一家民营建筑公司。为了如期完工，施工

4、单位经过认真分析，编制了周密的施工进度计划。根据场景（一），回答下列问题： 1在进行建设工程项目总进度目标控制前，首先应该（ ）。A分析项目的合同结构B编制详细的网络计划C分析项目资金流量D分析进度目标实现的可能性 2民营建筑公司作为分包单位应编制（ ）。A施工总进度计划B单体工程施工进度计划C项目施工的年度施工计划D项目施工的月度施工计划 3建设工程项目的总进度目标指的是整个项目的进度目标，它是在（ ）项目定义时确定的。A项目预测阶段B项目决策阶段C项目计划阶段D项目实施阶段4在进行建设工程项日总进度目标控制前，首先应分析和论证（ ）。A目标实现的可能性B目标计划的可行性C目标完成的收益情况

5、D目标实施的步骤5鲁艺建设工程公司作为总包单位应编制（ ）。A施工总进度计划B子项目施工进度计划C项目施工的年度施工计划D单体工程施工进度计划6下列关于施工企业的施工生产计划与建设工程项目施工进度计划的描述中，正确的是（ ）。A两个计划属于同一系统的计划B两个计划属于不同系统的计划C两个计划都是针对一个具体工程项目D两个计划都是针对整个企业答案：1D 2B 3B 4A 5A 6B场景（二）施工方是工程实施的一个重要参与方，许许多多的工程项目，特别是大型重点建设项目，工期要求十分紧迫，施工方的工程进度压力非常大。施工进度控制不仅关系到施工进度目标能否实现；它还直接关系到工程的质量和成本。根据场景

6、（二），回答下列问题：1在项目的实施阶段，项目总进度不仅只是施工进度，它包括（ ）。A设计前准备阶段的工作进度B设计工作进度C进行进度计划系统的结构分析D招标工作进度E工程物资采购工作进度2下列选项中，属于总进度纲要主要内容的有（ ）。A项目实施的总体部署B总进度规划C确定里程碑事件的计划进度目标D施工进度计划及相关的资源需求计划E各子系统进度规划3设计方应尽可能使设计工作的进度与（ ）相协调。A招标工作进度B施工工作进度C项目管理工作进度D物资采购工作进度E项目立项工作进度4在进度计划编制方面，应视项目的特点和施工进度控制的需要，施工方编制的进度计划包括（ ）。A项目总进度纲要B指导性施工进

7、度计划C月度和旬计划D控制性施工进度计划E年度和季度计划5建设项目进度控制动态管理过程的组成环节由（ ）。A进度目标的分析和论证，以论证进度目标是否合理，目标有否可能实现B在收集资料和调查研究的基础上编制进度计划C定期跟踪检查所编制的进度计划执行情况，若其执行有偏差则采取纠偏措施，并视必要调整进度计划D在施工技术先进合理的基础上编制进度计划E不定期检查所编制的进度计划执行情况6在建设工程进度控制系统中，工程项目建设总进度计划包括（ ）。A工程项目施工进度计划B工程项目年度计划C施工准备工作计划D工程项目前期工作计划E工程项目建设总进度计划7在建设工程进度控制计划体系中，以下不属于由建设单位编制

8、的进度计划为（ ）。A设计总进度计划B施工总进度计划C前期总进度计划D工程项目年度计划E建设总进度计划答案：1ABDE 2ABCE 3ABD 4BCDE 5ABC 6BDE 7CDE场景（三）某建筑施工单位承接了某房地产开发商，高档住宅小区的施工任务，该工程总建筑面积为345000，由9栋18-20层的住宅楼和一个会所组成，分四期开发。第一期为A、B、C三栋住宅楼。第二期为D、F两栋住宅楼。第三期为F楼和会所。第四期为最后三栋住宅楼。在项目实施过程中，为进行项目进度控制，编制了各种不同的进度计划，如总进度纲要和项目各参与方的进度计划等。根据场景（三），回答下列问题：1在项目施工实践中，必须树立

9、和坚持每个最基本的工程管理原则，即在（ ）的前提下，控制工程的进度。A确保工程质量B确保经济效益C确保施工进度计划D确保投资规模2建设工程项目进度计划系统是由多个相互关联的进度计划组成的系统，这是（ ）的依据。A项目实施B项目进度控制C编制总进度纲要D进行项目结构分析3该项目一期工程B栋由施工单位编制的施工进度计划属于（ ）进度计划。A实施性B控制性C指导性D规划性4该项目三期工程F栋由施工单位编制的月进度计划属于（ ）进度计划。A实施性B控制性C指导性D规划性5建设工程项目施工进度计划，属于（ ）的范畴。A施工总进度方案B企业计划C施工总进度规划D工程项目管理6业主方进度控制的任务是控制整个

10、项目（ ）。A前期工作进度B设计阶段进度C建设管理制度D实施阶段进度答案：1A 2B 3C 4A 5D 6D场景（四）某房地产开发商开发某楼盘，该楼盘总建筑面积约18万，由6栋住宅楼（每栋2.5万以上）和1个会所组成，分三期开发。第一期为A、B两栋住宅楼。第二期为C楼和会所。第三期为D、E、F三栋住宅楼。在项目实施过程中，为进行项目进度控制，编制了各种不同的进度计划，如总进度纲要和项目各参与方的进度计划等。根据场景（四），回答下列问题：1该项目总进度纲要属于（ ）进度计划。A实施性B控制性C业主方编制的D施工方编制的E设计方编制的2下列选项中属于总进度纲要主要内容的是（ ）。A施工合同B总进度

11、规划C总进度计划D项目实施的总体部署E确定里程碑事件的计划进度目标3该项目在项目实施阶段，项目总进度包括（ ）。A招标工作进度B设计工作进度C监理工作进度D施工前准备工作进度E工程物资采购工作进度4该项目二期工程施工图设计进度计划属于（ ）进度计划。A业主方编制的B设计方编制的C施工方编制的D控制性E实施性5编制控制性施工进度的主要目的是（ ）。A确定项目目标工期B对进度目标进行分解C确定施工的总体部署D确定里程碑事件的进度目标E进行项目结构分析答案：1BC 2BDE 3ABDE 4BE 5BCD场景（五）某工程为框架结构办公楼，第二层现浇钢筋混凝土柱有钢筋、模板和混凝土3道施工工序，在平面上

12、分为两个施工区域组织搭接施工，承包商对其进度计划安排如下列双代号网络图所示。根据场景（五），回答下列问题：1该办公楼第二层现浇钢筋混凝土柱的施工计划工期为（ ）天。A12B13C14D152实施性施工进度计划的编制应结合工程施工的具体条件，并以（ ）所确定的里程碑事件的进度目标为依据。A控制性施工进度计划B指导性施工进度计划C规划性施工进度计划D施工总进度计划3节点是网络图中箭线之间的连接点，在时间上节点表示指向某节点的工作全部完成后该节点后面的工作才能开始的（ ）。A过程B时点C标志D瞬间4上述双代号网络图中体现组织关系的工作是（ ）。A钢筋1和模板1B钢筋1和钢筋2C模板1和混凝土1D混凝

13、1土和模板25如果钢筋2工作延误4天，则会影响施工计划工期（ ）天。A2B3C4D56在工程网络计划执行过程中，当混凝土1工作的最早完成时间推迟天数在超过其自由时差时，将会影响（ ）。A该工作的最迟完成时间B该工作紧后工作的最迟完成时间C该工作紧后工作的最早开始时间D该工作平行工作的最早开始时间答案：1B 2A 3D 4B 5B 6C场景（六）某施工单位编制的某工程网络图，如下图所示，已知计划工期等于计算工期。单位：天根据场景（六），回答下列问题：1上述网络计划的计算工期Tc为（ ）天。A15B17C19D242上述网络计划的关键线路为（ ）。A-B-C-D-3上述网络计划中，C工作的总时差T

14、F1-3为（ ）天。A6B7C8D94上述网络计划中，B工作的自由时差TF1-4为（ ）天。A3B4C5D65上述网络计划中，E工作的自由时差TF2-5为（ ）天。A6B7C8D96关键线路是指在各线路中，有一条或几条线路的（ ）。A总时差最长B自由时差最长C总时差最短D自由时差最短答案：1D 2C 3D 4C 5B 6C2011建设工程施工管理考试试题及答案(23)_2011二级建造师考试题库 场景（七）某工程双代号网络计划如下图所示，已知计划工期等于计算工期。根据场景（七），回答下列问题：1上述网络计划工期Tc（ ）天。A17B19C20D212上述网络计划的关键线路为（ ）。A-B-C-

15、D-3上述网络计划中，A工作的总时差TF1-2为（ ）天。A9B5C2D14上述网络计划中，H工作的自由时差TF4-7为（ ）天。A8B5C2D15上述网络计划中，F工作的自由时差TF4-5为（ ）天。A0B1C2D56在不影响其紧后工作最早开始的前提下，工作可以利用的机动时间是（ ）。A最早开始时间B最早完成时间C总时差D自由时差答案：1D 2B 3A 4B 5A 6D场景（八）某施工单位编制的某工程的单代号网络计划图如下所示，已知计划工期等于计算工期。根据场景（八），回答下列问题：1上述网络计划的计算工期Tc为（ ）天。A15B17C19D242上述网络计划的关键线路为（ ）。A-B-C-

16、D-3上述网络计划中，C工作的总时差TF4（ ）天。A6B4C8D94上述网络计划中，B工作的自由时差FF3为（ ）天。A3B4C5D65上述网络计划中，E工作的自由时差FF5为（ ）天。A6B7C8D9答案：1D 2B 3D 4C 5B场景（九）某工程项目的双代号网络计划，如下图所示，已知计划期与计算工期一致。根据场景（九），回答下列问题：1上述网络计划的计算工期Tc为（ ）。A17天B15天C14天D16天2工作F的总时差和自由时差（ ）。A均为2B总时差和自由时差分别为1、2C总时差和自由时差均为1D总时差和自由时差分别为2、13上图中，网络计划时的关键路线为（ ）。A-B-C-D-4工

17、作A的总时差为（ ）天。A1B2C3D05工程网络计划的计划工期的确定方法是（ ）。A已规定要求工期时，计划工期总是小手要求工期B已规定要求工期时，计划工期总是等于要求工期C已规定要求工期时，计划工期不超过要求工期D未规定要求工期时，计划工期小于计算工期6对网络计划非关键工作的时差进行调整时，不正确的提法是（ ）。A将工作在其最早开始时间和最迟完成时间范围内移动B延长工作的持续时间C缩短工作的持续时间D将工作断开、分段完成7下列有关虚工作的错误说法是（ ）。A虚工作可以起联系作用B虚工作仅表示工作之间的逻辑关系C混凝土养护可以用虚工作来表示D只有双代号网络图中才有虚箭线答案：1A 2C 3C

18、4B 5C 6D 7C场景（十）根据某工程项目的各项工作的持续时间和工作之间的逻辑关系，编制的单代号网络计划如下图所示（时间单位：月）。根据场景（十），回答下列问题：1该工程项目的计算工期为（ ）个月。A20B22C25D262该单代号网络计划中的关键线路为（ ）。A-B-C-D-3工作B的总时差和自由时差为（ ）个月。A1B2C3D44工作K的最早完成和最迟完成时间分别为（ ）个月。A12，15B13，16C13，15D15，16答案：1C 2D 3A 4B场景（十一）某施工单位编制的某双代号网络计划如下图所示：根据场景（十一），回答下列问题：1工作1-4的最早完成时间为（ ）天。A2B3C

19、4D62该网络计划的计算工期为（ ）天。A10B11C13D153工作6-7的最迟开始时间为（ ）天。A8B10C11D124工作3-5的总时差为（ ）天。A3B2C1D05工作1-4的自由时差为（ ）天。A0B1C2D36该双代号网络计划的关键工作不包括（ ）。A工作1B工作3C工作6D工作4答案：1A 2D 3B 4C 5A 6B场景（十二）某承包商承接某办公楼的施工任务，为了如期完工，承包商编制了周密的施工进度计划。其主体工程双代号时标网络计划如下图所示。根据场景（十二），回答下列问题：1如果工作比实际进度延误了4个月，则施工进度计划工期延误（ ）个月。A1B2C3D42一般情况下，工程

20、项目的控制性施工进度计划是指（ ）。A总进度纲要B单体工程施工进度计划C分部分项工程进度计划D施工总进度计划3在双代号时标网络计划中，以波形线表示工作的（ ）。A持续时间B自由时差C关键线路D总时差4双代号时标网络计划能够在图上清楚地表明计划的时间进程及各项工作的（ ）。A提前或延误时间B进度偏差C开始和完成时间D进度计划的完成情况5下列关于双代号网络图的描述中，不正确的是（ ）。A双代号网络图必须正确表达已定的逻辑关系B双代号网络图中，可以出现循环回路C双代号网络图中，在节点之间严禁出现带双向箭头或无箭头的连接D双代号网络图中，严禁出现没有箭头节点或没有箭尾节点的箭线答案：1C 2D 3B

21、4C 5B文章来源: 热门考试网 详细出处参考：http:/ 某市水利工程项目进行招标，招标人在其行政主管部门领导的干预下选择了投标人甲建筑工程公司并与其签订了施工承包合同。甲在某分项工程施工过程中，未按施工图纸中的材料数量进行施工。乙水泥厂与甲签订了材料供应合同，随后又与保证人签订了相应的担保合同。后甲乙双方在合同权利义务方面发生纠纷，经人民法院认定其材料供应合同无效。根据上述背景，作答14题。1招标人的做法违反了合同法中的（）。A平等原则B自愿原则C公开原则D诚实信用原则答案：B2甲建筑工程公司的行为违反了合同法中的（）。A平等原则B自愿原则C公平原则D诚实信用原则答案：D3招标人与甲签订

22、的施工承包合同属于（）。A双务合同B口头合同C担保合同D留置合同答案：A4乙水泥厂与保证人签订的担保合同（）。A有效B部分有效C无效D有效性不确定答案：C背景材料：甲建筑工程公司将本公司工程机械设备赠与乙建筑工程公司，并签订了赠与合同。根据上述背景，作答56题。5该赠与合同属于（）。A有偿合同B无偿合同C担保合同D双务合同答案：B6该赠与合同属于（）。A单务合同B双务合同C诺成合同D实践合同答案：A7不以标的物的交付为成立要件的合同是（）。A从合同B不要式合同C诺成合同D实践合同答案：C8某房地产开发公司与某设计单位签订的设计合同属于（）。A要式合同B不要式合同C无名合同D从合同答案：A9甲材

23、料公司与乙运输公司签订的运输合同属于（）。A无偿合同B单务合同C双务有偿合同D从合同答案：C10某投资商与某建筑设计院签订了设计合同，并交纳了相应的定金，则该合同属于（）。A计划合同B主合同C诺成合同D实践合同答案：D1我国合同法要求参与各方应遵循的基本原则包括（）。A公开原则B公平原则C平等原则D自愿原则E诚实信用原则答案：B、C、D、E2甲监理公司与某省文化局通过招投标有签订委托监理合同的意向，根据合同法相关规定，当事人依法享有自愿订立合同的权利，自愿原则贯彻合同活动的全过程，其内容包括（）。A当事人有权决定是否签订合同B在签订合同时，有权选择对方当事人C合同内容由当事人在不违法的情况下自

24、愿约定D订立合同绝对自由E当事人可自愿选择解决争议的方式答案：A、B、C、E3我国合同法规定当事人行使权利、履行义务应当遵循诚实信用的原则，该原则包括（）。A在订立合同时，不得有欺诈行为B当事人法律地位平等C在合同履行过程中，当事人如实履行应承担的义务D当事人可自愿签订合同E当事人之间的权利义务要公平合理答案：A、C4下列属于诺成合同的有（）。A定金合同B委托合同C勘察、设计合同D保管合同E借款合同答案：B、C背景材料：某施工承包商与一租赁公司磋商欲签订钢模板租赁合同，但是，因价格问题不能达成一致，最终没有签订合同。此后，该承包商违反了诚实信用的原则，擅自将该租赁公司的一些保密信息泄露，致使租

25、赁公司蒙受损失。根据上述背景，作答57题。5上述情形中，承包商的作法（）。A违反了合同义务B违反了担保义务C违反了先合同义务D未违反任何义务答案：C6上述情形中，承包商应该承担的责任是（）。A违约责任B侵权责任C刑事责任D缔约过失责任答案：D7承包商责任应该 发生在（）。A合同成立后B合同生效后C合同订立阶段D合同履行阶段答案：C1某开发商通过信函的方式向另一城市某承包商提出双方订立某项合同的意思表示及合同的具体条件，但当承包商还未接到信函时，开发商就打电话通知对方取消该合同事宜，则开发商的行为属于（）。A要约的撤回B要约的失效C要约的撤销D要约的消灭答案：A2某承包商甲向乙水泥厂发出要约，欲

26、从乙处购买一批某标号的水泥，乙收到要约未给予承诺便直接按照要约将所需水泥装车运送至甲处。此情形表明乙的承诺方式为（）。A通知B行为C缄默D默示答案：B背景材料：李某于2007年11月1日通过传真方式向王某提出订立某项合同的意思表示及合同的具体条件，并在传真中注明王某需在11月10日前答复，王某于11月15日告知李某完全同意合同条件，欲择日与其订立合同。根据上述背景，按照合同法的规定，作答34题。3李某采用的要约方式是（）。A口头形式B书面形式C默认形式D行为答案：B4王某同意订立合同的行为应视为（）。A承诺B新要约C要约邀请D缔约过失答案：B5下列关于承诺的说法中，正确的是（）。A承诺可以撤回

27、B承诺既可以撤回也可以撤销C承诺可以撤销D承诺既不能撤回也不能撤销答案：A6在下列各项合同当事人所支付的对价中，应当称为酬金的是（）。A买卖合同中的价金B租赁合同中的租金C借款合同中的利息D运输合同中的运费答案：D背景材料：甲市某房地产公司在乙市投资10万平方米“皇家公馆”项目，丙市某建筑公司成功中标。根据上述背景，按照合同法的规定，作答7-10题。7该施工合同的订立应采用（）。A口头形式B书面形式C其他形式D行为推定形式答案：B8该施工合同的标的应为（）。A有形财产B无形财产C行为D工作成果答案：D9该施工合同的主要履行地点在（）。A甲市B丙市C乙市D丁市答案：C10甲施工企业与乙设备租赁站

28、订立了一年的设备书面租赁合同，合同到期后，甲继续使用并向乙缴纳租金，乙接受，则该合同（）。A有效B无效C担保后有效D部分无效答案：A1张某向李某发 出要约，李某如期收到，则下列选项中，会使要约失效的情形包括（）。A李某打电话给张某拒绝该要约B李某发出承诺前张某通知李某撤销该要约C张某依法撤回要约D承诺期限届满，李某未作承诺E李某对要约的内容作出实质性变更答案：A、B、D、E2依据合同法规定，承诺生效的条件包括（）。A承诺必须由受要约人向要约人发出B承诺应在要约规定的期限内作出C承诺的内容应当与要约的内容一致D承诺可附加适当的条件E承诺的方式必须符合要约的要求答案：A、B、C、E3甲向乙发出要约

29、，当乙承诺时对要约的内容作了非实质性变更，则下列表述中正确的是（）。A如果甲及时反对，则该承诺无效B如果甲及时反对，则该承诺有效C如果甲及时反对，则该承诺为新要约D如果甲未及时反对，则该承诺有效E如果甲未及时反对，则该承诺无效答案：A、C、D4下列合同中，以财产为标的的合同有（）。A工程施工合同B设备租赁合同C物资采购合同D借款合同E委托监理合同答案：B、C、D5依据合同法规定，缔约过失责任的构成要件有（）。A该责任发生在订立合同的过程中B合同被确认无效C当事人违反了诚实信用原则所要求的义务D受害方的信赖利益遭受损失E受害方的信赖利益遭受重大损失答案：A、C、D背景材料：开发商甲向四个承包商乙

30、、丙、丁、戊分别发出投标邀请书，乙未予理睬，丙、丁、戊则向甲发出了投标文件，但丙的真正目的并不是想承包工程，而是想通过参与竞标干扰甲的招标活动，丁的投标文件使用了虚假的企业资质证书，戊隐瞒了其财务状况的真实信息。因丙、丁、戊的行为，评标委员会否决了所有投标，致使甲遭受了一定经济损失。根据上述背景，作答6-8题。6乙对甲的投标邀请书未予理睬，此行为的效果为（）。A未予要约B未予承诺C使要约失效D使承诺失效E不发生任何法律效力答案：A、E7丙发出投标文件后，下列会使其投标文件失效的行为有（）。A又发出撤回通知，且通知先于投标文件到达招标人B又发出撤回通知，且通知与投标文件同时到达招标人C又发出撤回

31、通知，且通知迟于投标文件到达招标人D又发出撤销通知，且通知在招标人发出中标通知书之前到达招标人E招标人开标后，丙未中标答案：D、E8对于甲招标失败，未能选定中标人所造成的损失，应当承担赔偿责任的投标人有（）。A乙B丙C丁D戊E都不承担答案：B、C、D背景材料：西安的甲公司欲购买北京的乙公司的产品，于2008年11月23日通过网络与乙公司联系表达欲购买产品的意向，乙公司于11月30日发出一份电子版的空白制式合同，同时邀请甲公司去其郑州的生产基地考察，并就合同条款进行商议，双方于12月10日在 郑州签署了设备订购确认书，12月12日甲公司领导在洛阳向乙公司发出了甲公司电子签名盖章的电子版合同，乙公

32、司收到后于12月15日以同样方式签署合同并发给甲公司，甲公司于当日收到。根据上述背景，作答13题。1该合同成立的时间是（）。A2008年11月30日B2008年12月10日C2008年12月12日D2008年12月15日答案：B2该合同成立的地点是（）。A北京B西安C郑州D不确定答案：C3该合同的成立意味着（）。A该合同已经具有法律效力B甲公司和乙公司对合同内容达成一致C该合同符合法律规定D该合同受到法律保护答案：B4下列合同生效的要件中，错误的是（）。A合同当事人具有完全的民事行为能力和民事权利能力B意思表示真实C不违反法律、行政性法规的强制性规定，不损害社会公共利益D具备法律所要求的形式答

33、案：A背景材料：某开发公司与李某于2007年11月10日签订了一份商品房买卖合同，当时开发公司给李某出示了商品房手续的复印件，但李某于2007年11月15日经过了解，发现开发公司商品房开发手续不全，没有商品房预售许可证，当时提供的复印件是假的。根据上述背景，作答58题。5该合同属于（）。A可撤销合同B有效合同C无效合同D效力待定合同答案：C6李某要想确认该合同没有法律效力，应当向（）申请。A房地产主管部门B法院或仲裁机构C开发公司D消费者协会答案：B7合同于2007年11月28日被确认无效后，合同没有效力的时间是从（）开始。A2007年11月10日B2007年11月15日C2007年11月20

34、日D2007年11月28日答案：A8本合同虽然被确认为没有效力，但是合同中（）的条款是具有效力的。A违约责任B数量和质量C付款方式D解决争议答案：D9下列代理行为中，不属于无权代理行为的是（）。A没有合法授权B超越代理权C代理权授权不明确D代理权终止答案：C10下列情形中属于效力待定合同的是（）。A出租车司机借抢救重病人急需租车之机将车价提高10倍B10周岁的儿童因发明创造而接受奖金C成年人甲误将本为复制品的油画当成真品购买D10周岁的少年将自家的电脑卖给40岁的张某答案：D1甲公司授权其采购员去采购乙公司的某产品100件，采购员拿着甲公司的空白合同书与乙公司订立了购买200件某产品的合同，由此发生纠纷后，应当采取的处理方式是（）。A甲公司支付200件产品的货款B甲公司可以向乙公司无偿退货 C由乙公司交付100件产品，甲公司支付相应的货款D由乙公司交付200件产品，甲公司支付相应的货款答案：D2乙向甲租了一套设备，在甲不知道的情况下乙与丙签订合同，把该套设备卖给了丙，则下列说法正确的是（）。A由于乙没有处分权，因此买卖合同无效B在合同签订后，如甲将设备卖给乙，则合同确定有效C如丙订立合同之后知道乙没有处分权，则合同无效D如果设备已经交付给丙，则合同有效答案：B背景材料：2008年4月20日甲与某开发公司签订商品房买卖合同，购买一套120平方米的期房，并赠送停车位一个，2008年