广州国际美食节主会场场地修复及配套设施工程.doc

《广州国际美食节主会场场地修复及配套设施工程.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《广州国际美食节主会场场地修复及配套设施工程.doc（170页珍藏版）》请在三一文库上搜索。

1、2014 年广州国际美食节主会场场地修复 及配套设施工程 交交交交易易易易文文文文件件件件 建 设 单 位：广州市番禺区基本建设投资管理办公 室 招 标 代 理 单 位：广东建发工程管理有限公司 日 期：2014 年 9 月 1 目录目录 第一章、交易须知.3 一、交易须知前附表.3 二、交易须知修改表.5 三、交易须知通用条款.7 （一）交易文件.7 （二）报名及报名资料递交.8 （三）摇珠及合同签定.9 第二章 摇珠办法.12 一、摇珠办法修改表.12 二、摇珠办法.13 第三章 合同条款.51 第四章 技术条件（工程建设标准）.158 第五章 图纸及勘察资料.51 第六章 发包价及其工程

2、量清单.163 2 第一章、交易须知 一、交易须知前附表 声明：声明：本交易须知前附表使用 GZZB 交易文件范本，与范本不同之处均以下划线标明， 所有标明下划线部分属于本表的组成部分，同其他部分具有同等效力。对范本交易须知通 用条款和摇珠办法可选择部分的选择使用，均已在本表中注明，通用条款可选择部分 中未被本交易须知前附表选择的部分无效。 项 目 内容说明与要求 1 定义 建设单位（即发包人）：广州市番禺区基本建设投资管理办公室 项目建设管理单位： / 招标代理（如有）：广东建发工程管理有限公司 设计单位： 广州市前方咨询有限公司 监理单位： / 2 工程名称2014 年广州国际美食节主会场

3、场地修复及配套设施工程 3 建设地点广州市番禺区南村镇内 4 建设规模 2014 年广州国际美食节主会场场地修复及配套设施工程，发包价为 707722.50 元（具体以图纸、工程量清单及相关资料为准） 。 5 承包方式 包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工。按招标文件、 图纸及招标期间的答疑、补充资料总价大包干。 6 质量标准 合格 7 承包范围 按发包人提供的招标文件、工程量清单、招标答疑文件、全套施工 图纸、设计说明及补充说明，承包本项目修复美食区及停车场原面 层破坏的部分，并涂刷油漆以及对原有的排水井进行修复并清洗疏 通等项目工程及完成上述永久工程所需的附属临时工程项目施工 （

4、具体按施工图纸为准） 。 8 工期要求 2014 年 10 月 1 日计划开工，施工总期：要求 2014 年 10 月 20 日 前竣工验收合格。 9 资金来源财政资金 10 报名资料收取方 式 报名时建设单位收取报名资料，并进行资料核对，双方签字确认结 果。 11 报价以及单价和 总价计算方式 工程量清单计价。按建设单位公布的发包价及其工程量清单作为承 包意向人的承包价及承包价的清单报价。 12 承包意向有效期90 日历天（从报名截止之日计起） 13 领取发包价（含 工程量清单）及 图纸 由承包意向人自行在广州公共资源交易中心网站下载。 3 项 目 内容说明与要求 14 踏勘现场 时间：自招

5、标公告发布起具备现场踏勘条件； 方式：建设单位不集中组织，由承包意向人自行踏勘； 现场详细地点：广州市番禺区南村镇内 15 报名资料组成 报名资料由资格文件、 承包意向承诺及声明函 、提交交易保证金 凭证三部分组成。 16 报名资料份数一份。 17 报名的时间和地 点 1.报名起始时间： 网上报名时间为 2014 年 9 月 22 日 00 时 00 分至 2014 年 9 月 26 日 23 时 59 分；现场报名时间（即现场递交报名资料时间）为 2014 年 9 月 28 日 9 时 30 分至 2014 年 9 月 28 日 11 时 30 分) 2.递交报名资料地点：广州公共资源交易中

6、心番禺交易部一楼大厅 报名窗口。 3.上述时间是否有改变，请密切留意澄清的相关信息。 18 摇珠时间和地点 1.摇珠时间：2014 年 9 月 28 日 11 时 30 分 2.地点：广州公共资源交易中心番禺交易部开标室一楼。 3.上述时间及地点是否有改变，请密切留意澄清的相关信息。 19 履约担保 承包人提供的履约保函为承包价款的 10%。 中标通知书发放后 5 个工作日内,中标人须向招标人提交履约保证金， 履约保证金的提交方式为：从中标人开户银行帐户中转帐或汇款到 招标人以下三个银行帐户收款单位：广州市番禺区基本建设投资 管理办公室，银行帐号一：3602070119200076312，开户

7、银行：工商 银行番禺盛泰支行；银行帐号二：44001531416059000078，开户银 行：中国建设银行番禺东区支行；银行帐号三： 391160100100059844，开户银行：兴业银行番禺支行中的任一个 帐户内。 在中标通知书发放后 5 个工作日内，中标人未提交履约保证金且未 征得招标人同意延期缴交的，招标人有权取消其中标资格并没收其 投标保证金。 中标人须于中标通知书发出之日起，10 个工作日内完成签订施工合 同的工作，并将中标人已签妥的施工合同及相关协议文件提交招标 人。若不提交，招标人有权取消其中标资格，并没收其投标保证金。 20 发包价 本项目发包价为人民币 707722.50

8、 元（其中安全文明施工费 20214.48 元、余泥渣土运输与排放费 38612.03 元。 ） ；承包意向 人填写的承包价及安全文明施工费、余泥渣土运输与排放费与以上 金额不符的报名将被拒绝。 21 保修期按照建设工程质量管理条例规定 22 合同价款的调整 办法 详见合同专用条款相关规定。 23 建设工程质量检 测管理办法 根据建设工程质量检测管理办法 （建设部令第141号）第十二条 规定，建设工程质量、安全检测业务应由建设单位依法委托，不列 入本次交易范围。交易文件中与此条不一致的，以此条为准。 4 二、交易须知修改表 声明：声明：本交易须知使用 GZZB 交易文件范本的交易须知通用条款，

9、与该通用条款不同之 处，均在本表中列明，并以现文为准，原文不再有效。本交易文件中不再转录交易须知通用 条款，请承包意向人自行到广州市建设工程招标管理办公室网站（网址： http:/）下载查阅。 条款号：条款号：3.43.4 修改类型：修改修改类型：修改 原文：原文：承包意向人在报名截止时间前向广州公共资源交易中心缴纳 万元（注：交易保 证金金额不超过发包价的 2%）的交易保证金。交易保证金必须从其基本账户转出。 现文：现文：承包意向人在报名截止时间前向广州公共资源交易中心缴纳 1.41 万元（注：交 易保证金金额不超过发包价的 2%）的交易保证金。交易保证金必须从其基本账户转出。 条款号：条款

10、号：12.112.1 修改类型：修改修改类型：修改 原文：原文：建设单位与承包人应于发包通知书发出之日起30 日内，按照交易文件 和承包人的承包意向商定和签订合同，建设单位和承包人不得再行订立背离合同 实质性内容的其他协议。 现文：现文：建设单位与承包人应于发包通知书发出之日起10 个工作日内，按照交易 文件和承包人的承包意向商定和签订合同，建设单位和承包人不得再行订立背离 合同实质性内容的其他协议。 条款号：条款号：12.212.2 修改类型：修改修改类型：修改 原文：原文：发包通知书发出之日起 30 日后，承包人未按上款的规定与建设单位订立合同， 建设单位将解除发包通知书，原承包人将被清除

11、出广州市 工程施工总承包小额工程企业 库，且依法承担相应法律责任。原承包人给建设单位造成损失的，还应当对损失予以赔偿。 原承包人有异议的，可以向人民法院起诉。 现文：现文：发包通知书发出之日起 10 个工作日后，承包人未按上款的规定与建设单位订立 合同，建设单位将解除发包通知书，原承包 5 人将被清除出广州市市政公用工程施工总承包小额工程企业库，且依法承担相应法律责任。 原承包人给建设单位造成损失的，还应当对损失予以赔偿。原承包人有异议的，可以向人民 法院起诉。 条款号：条款号：13.113.1 修改类型：修改修改类型：修改 原文：原文：在收到发包通知书后的 15 日内，承包人应按本须知前附表

12、第 19 项的 规定向建设单位递交履约担保；如果承包人的履约担保是以银行保函的形式提供， 则该银行保函应由在中国注册且营业地点在广州行政辖区内的银行开具。 现文：现文：在收到发包通知书后的5 个工作日内，承包人应按本须知前附表第 19 项的规定向建设单位递交履约保证金。 条款号：条款号：13.213.2 修改类型：修改修改类型：修改 原文：原文：发包通知书发出之日起 15 日后，承包人未按上款的规定递交履约担保，建设单 位将解除发包通知书，原承包人将被清除出广州市 工程施工总承包小额工程企业库，且 依法承担相应法律责任。原承包人给建设单位造成损失的，还应当对损失予以赔偿。原承包 人有异议的，可

13、以向人民法院起诉。 现文：现文：发包通知书发出之日起 5 个工作日后，承包人未按上款的规定递交履约保证金， 建设单位将解除发包通知书，原承包人将被清除出广州市市政公用工程施工总承包小额工程 企业库，且依法承担相应法律责任。原承包人给建设单位造成损失的，还应当对损失予以赔 偿。原承包人有异议的，可以向人民法院起诉。 注：以上修改，仅限于本范本中有可供选择条款的情形。 （以下无正文） 6 三、交易须知通用条款 （一）交易文件 1.1.交易文件的组成交易文件的组成 1.1 本交易文件包括下列文件，以及所有发出的澄清或修改： 第一章 交易须知 第二章 摇珠办法 第三章 合同条款 第四章 技术条件（工程

14、建设标准） （另册） 第五章 图纸及勘察资料（另册） 第六章 发包价及其工程量清单（另册） 1.2 承包意向人获取交易文件后，应仔细检查交易文件的所有内容，认真审 阅交易文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等。 1.3 承包意向人一旦获得承包资格，交易文件的内容对建设单位和承包人双 方均有约束力。 1.4 建设单位（或委托招标代理机构）使用广东省内依法设立的电子认证服 务机构签发的电子签名认证证书对电子交易文件进行电子签名及电子签章，该电 子签名及电子签章与建设单位手写签名或者盖章具有同等的法律效力。 1.5 发布交易公告的同时，通过广州公共资源交易中心网站发布电子交易文 件、施工图纸、发包

15、价及其工程量清单。 1.6 交易文件一经在广州公共资源交易中心网站发布，视作已发放给所有承 包意向人。 1.7 承包意向人获取电子交易文件后，应仔细检查电子交易文件的合法有效 性。合法有效的电子交易文件应具有建设单位（或招标代理机构）的电子签名及 电子签章。 2.2.交易文件的澄清与修改交易文件的澄清与修改 2.1 交易文件发出后,在公告截止时间 3 日前，建设单位可对交易文件进行必 要的澄清或修改。 2.2 交易文件的澄清或修改在广州公共资源交易中心网站发布。交易文件的 7 澄清或修改一经在广州公共资源交易中心网站发布，视作已发放给所有承包意向 人。 2.3 交易文件的澄清、修改作为交易文件

16、的组成部分，具有约束作用。 2.4 为使承包意向人在报名时有充分的时间将交易文件的澄清或修改等内容 考虑进去，建设单位将酌情延长报名的截止时间，具体时间将在交易文件的澄清 或修改中予以明确。若澄清或修改中没有明确延长时间，即表示报名时间不延长。 （二）报名及报名资料递交 3 3报名资料的组成：报名资料的组成： 3.1 报名资料由资格文件、 承包意向承诺及声明函 、提交交易保证金凭证 三部分组成。 3.2 资格文件主要包括的内容： （1）法定代表人证明书和法定代表人授权书； （2）企业资质证书副本复印件； （3）拟委派项目负责人的建造师注册证书或建造师临时执业证书复印件， 或适用于小型项目的项目

17、经理资质证书或项目经理培训合格证书及本企业聘书复 印件，或项目负责人的相关专业证明（需提供身份证 PDF 扫描件） ； （4）项目负责人安全生产考核合格证（B 类） ，且项目负责人与安全员不为 同一人； （5）专职安全人员的安全生产考核合格证（C 类） ； 3.3 承包意向承诺及声明函 （格式见交易公告附件二） 3.4 承包意向人在报名截止时间前向广州公共资源交易中心缴纳 1.41 万 元（注：交易保证金金额不超过发包价的 2%）的交易保证金。交易保证金必须从 其基本账户转出。 3.5 报名资料的所有内容均以纸质文件编制。 4 4报名资料格式报名资料格式 4.1 承包意向人递交的报名资料应当使

18、用交易公告所规定的报名资料全部格 式。 4.2 承包意向人应仔细阅读报名资料格式的相关规定和要求。如报名资料未 按规定的格式填写，或主要内容不全， 8 或关键字迹模糊、无法辨认造成无法满足核对需要的，经建设单位审查可否决其 参与摇珠的资格。 5 5承包总报价及造价承包和变更结算方式承包总报价及造价承包和变更结算方式 5.1 本工程的承包总报价采用交易须知前附表第 11 项所规定的方式。 5.2 工程结算价应严格按照发包价执行，严禁擅自扩大建设内容及其投资。 6 6报名资料的份数和签署报名资料的份数和签署 6.1 承包意向人应按交易须知前附表第 16 项规定的份数递交报名资料。 6.2 除承包意

19、向人对错误处须修改外，全套报名资料应无涂改或增删。如有 修改，修改处应由承包意向人加盖承包意向人的印章。 7 7报名资料的递交和接收报名资料的递交和接收 7.1 承包意向人代表应按交易须知前附表第 17 项所规定的时间和地点向建 设单位递交报名资料，承包意向人代表应凭本人身份证、法定代表人证明书原件 和法定代表人授权委托证明书原件提交报名资料。 7.2 若出现以下情况，建设单位将拒绝接收报名资料： 7.2.1 在报名截止期后逾期或未在指定地点递交报名资料的； 7.2.3 委托代理人提交报名资料，未同时提交本人身份证、法定代表人证明 书原件和法定代表人授权委托证明书原件的。 7.2.3 承包价及

20、安全文明施工费、余泥渣土运输与排放费未按规定填写的。 7.3 在报名截止期前，建设单位拒绝接收符合条件的报名资料，承包意向人 可向交易监督机构投诉。 7.4 到在报名截止时间止，建设单位收到的报名资料少于三家的，建设单位 将依法重新组织交易。 8 8报名的有效性报名的有效性 8.1 建设单位应根据交易公告所述的合格条件在报名时审核承包意向人的报 名资料。承包意向人未能完全响应交易公告中合格条件的，视为报名不成功，不 得参加摇珠。 8.2 报名成功参加摇珠的承包意向人不足 3 家为交易失败。建设单位应重新 发布交易公告。 （三）摇珠及合同签定 9 9参加摇珠会参加摇珠会 9 9.1 承包意向人代

21、表可按交易须知前附表第 18 项所规定的时间和地点参加摇 珠，承包意向人是否到场，将不影响摇珠结果。 9.2 若承包意向人未能成功报名的，建设单位将拒绝其参加摇珠。 1010摇珠办法摇珠办法 详见第二章摇珠办法 1111发包通知书发包通知书 11.1 确定承包人后，建设单位将就广州市小额建设工程交易管理办法规 定的内容在广州公共资源交易中心公示 3 日。 11.2 建设单位应当自确定承包人后 15 日内，向交易监督机构提交交易情况 的书面报告；经交易监督机构备案后，方可发出发包通知书。 11.3 承包人必须在收到发包通知书后 24 小时之内以书面形式回复建设单位， 确认收到。 1212合同协议

22、书的签订合同协议书的签订 12.1 建设单位与承包人应于发包通知书发出之日起 10 个工作日，按照交易 文件和承包人的承包意向商定和签订合同，建设单位和承包人不得再行订立背离 合同实质性内容的其他协议。 12.2 发包通知书发出之日 10 个工作日，承包人未按上款的规定与建设单位 订立合同，建设单位将解除发包通知书，原承包人将被清除出广州市市政公用工 程施工总承包小额工程企业库，且依法承担相应法律责任。原承包人给建设单位 造成损失的，还应当对损失予以赔偿。原承包人有异议的，可以向人民法院起诉。 12.3 未经建设单位同意，承包人在交易过程中使用的银行名称及帐号至完成 竣工结算不得变更，否则建设

23、单位有权停止工程款项的拔付及至解除合同，由此 造成的一切责任由承包人承担。 12.4 建设单位支付工程款时，承包人应提供工程所在地发票。 1313履约担保履约担保 13.1 在收到发包通知书后的5 个工作日内，承包人应按本须知前附表第 19 项的规定向建设单位递交履约保证金。 13.2发包通知书发出之日起 5 个工作日后，承包人未按上款的规定递交履约保证金， 建设单位将解除发包通知书，原承包人将被清除出广州市市政公用工程施工总承包小额工程 企业库，且依法承担相应法律责任。原承包人给建设单位造成损失的，还应当对损失予以赔 10 偿。原承包人有异议的，可以向人民法院起诉。 1414合同生效合同生效

24、 合同双方授权代表在合同协议书上签字，并分别加盖双方单位的公章后，合 同正式生效。 1515腐败与欺诈行为腐败与欺诈行为 在交易和合同实施期间，建设单位要求承包意向人和承包人遵守最高的道德 标准。 15.1 对本条款的规定，特定义如下词汇： 1） “腐败行为”是指在交易或合同执行期间，通过提供、给予、接受或索要 任何有价值的东西，从而影响建设单位有关人员工作的行为； 2） “欺诈行为”是指通过提供伪证影响交易或合同执行，从而损害建设单位 利益的行为；也包括承包意向人之间串通（在报名之前或之后） ，人为地使交易 过程失去竞争性，从而使建设单位无法从公开的自由竞争中获得利益的行为。 15.2 如果

25、承包意向人被认定在本交易的竞争中有腐败或欺诈行为，则会被取 消承包资格。 11 第二章 摇珠办法 一、摇珠办法修改表 声明：声明：本摇珠办法使用 GZZB 交易文件范本的摇珠办法通用条款，与该通用条款不同之 处，均在本表中列明，并以现文为准，原文不再有效。本交易文件中不再转录摇珠办法通用 条款，请承包意向人自行到广州市建设工程招标管理办公室网站（网址： http:/）下载查阅。 条款号：条款号： 修改类型：增加修改类型：增加 现文：现文： 条款号：条款号： 修改类型：删除修改类型：删除 原文：原文： 条款号：条款号： 修改类型：修改修改类型：修改 原文：原文： 现文：现文： 注：以上修改，仅限

26、于本范本中有可供选择条款的情形。 （以下无正文） 12 二、摇珠办法 1616摇珠所依据的规则 16.1广州市小额建设工程交易管理办法 （穗纪字201333 号） 。 1717摇珠程序：摇珠程序： 17.1 将所有已成功报名的承包意向人进行电脑随机排序，并编制序号，作 为摇珠时的身份对应。随机排序的序号由各个承包意向人代表签名确认。承包意 向人签字确认时需向建设单位提供有效的法定代表人证明书原件和法定代表人授 权委托证明书原件，并出示本人身份证。 17.2 承包意向人若不出席摇珠会，视为默认排序序号，不影响后续摇珠。 17.2 建设单位摇珠随机抽取 3 个序号，依先后顺序确定为 1 至 3 名

27、承包候 选人。 1818确定承包人确定承包人 18.1 建设单位按照交易须知前附表第 18 条规定的时间和地点组织摇珠，根 据摇珠结果，最终确定承包候选人。 18.2 摇珠后，建设单位应按照摇珠先后顺序确定的承包候选人，依次推荐 为第一承包候选人至第三承包候选人,并编制摇珠报告。 18.3 建设单位应当确定排名第一的承包候选人为承包人。 18.4 排名第一的承包候选人放弃承包的或者按照相关规定被取消资格的， 建设单位可以确定排名第二的承包候选人为承包人，以此类推。 18.5 如果所有承包候选人均出现前款所列的情形，为交易失败，建设单位 依法重新组织交易。 18.6 摇珠结果应按原公告发布方式进

28、行公示，公示期为 3 天。承包意向人 或者其他利害关系人对承包候选人有异议的，应当在公示期间向建设单位提出。 13 附表一 摇珠序号确认表摇珠序号确认表 工程名称：工程名称： 建设单位代表： 招标代理机构代表： 日期： 序号序号承包意向人名称承包意向人名称摇珠序号摇珠序号承包意向人签名确认承包意向人签名确认 14 附表二 摇珠结果确认表摇珠结果确认表 工程名称：工程名称： 建设单位代表： 招标代理机构代表： 日期： 摇珠结摇珠结 果果 摇珠序号摇珠序号对应的承包意向人名称对应的承包意向人名称承包意向人签名确认承包意向人签名确认 第一候第一候 选人选人 第二候第二候 选人选人 第三候第三候 选人

29、选人 15 第三章合同条款及格式 合同编号： 广广 州州 市市 建建 设设 工工 程程 施施 工工 合合 同同 工程名称：2014 年广州国际美食节主会场场地修复及配套 设施工程 工程编号： 工程地点：广州市番禺区 发 包 人：广州市番禺区基本建设投资管理办公室 承 包 人： 合同订立时间：2014 年 月 日 16 目 录 第一部分第一部分 协议书协议书 一、工程概 况.（1） 二、工程承包范 围.（1） 三、合同工 期.（1） 四、质量标 准.（2） 五、合同价 款.（2） 六、组成合同的文 件.（2） 七、词语含 义.（2） 八、承包人承 诺.（2） 九、发包人承 诺.（2）十、合同生

30、效.（3） 第二部分第二部分 通用条款通用条款 一、总 则.（4） 1. 定 义.（4） 2. 合同文件及解 释.（9） 3. 阅读、理解与接 受.（9） 4. 语言及适用的法律、标准与规 范.（10） 5. 施工设计图 纸.（10） 6. 通讯联 络（11） 17 7. 工程分 包.（12） 8. 现场查 勘.（13） 9. 招标错失的修 正.（13） 10. 投标文件的完备 性.（14） 11. 文物和地下障碍 物.（14） 12. 事故处 理.（15） 13. 交通运 输.（16） 14. 专项批准事件的签 认.（16） 15. 专利技 术.（17） 16. 联合的责 任.（18） 17

31、. 保 障.（18） 18. 财 产.（18） 二、合同主 体.（19） 19. 发包 人.（19） 20. 承办 人.（20） 21. 现场管理人员任命和更 换.（22） 22. 发包人代 表.（23） 23. 监理工程 师.（24） 24. 造价工程 师.（25） 25. 承包人代 表.（27） 26. 指定分包 人.（27） 27. 承包人劳 务.（28） 三、担保、保险与风 险.（30） 18 28. 工程担 保.（30） 29. 发包人风 险.（31） 30. 承包人风 险.（31） 31. 不可抗 力.（32） 32. 保 险.（33） 四、工 期.（34） 33. 进度计划和报

32、告.（35） 34. 开 工.（35） 35. 暂停施工和复 工.（36） 36. 工期和工期延 误.（38） 37. 加快进 度.（39） 38. 竣工日 期.（40） 39. 提前竣 工.（41） 40. 误期赔 偿.（41） 五、质量与安 全.（42） 41. 质量与安全管 理.（42） 42. 质量标 准.（42） 43. 工程质量创 优.（43） 44. 工程的照 管.（43） 45. 安全文明施 工.（44） 46. 测量放 线.（46） 47. 钻孔与勘探性开 挖.（47） 48. 发包人供应材料和工程设 备.（47） 19 49. 承包人采购材料和工程设 备.（49） 50.

33、材料和工程设备的检验试 验.（50） 51. 施工设备和临时设 施.（51） 52. 工程质量检 查.（52） 53. 隐蔽工程和中间验 收.（53） 54. 重新验收和额外检查检 验.（54） 55. 工程试 车.（54） 56. 工程变 更.（56） 57. 竣工验收条 件.（58） 58. 竣工验 收.（58） 59. 缺陷责任与质量保 修.（61） 六、造 价.（63） 60. 资金计划和安 排.（63） 61. 工程 量.（63） 62. 工程计量和计 价.（64） 63. 暂列金 额.（65） 64. 计日 工.（65） 65. 暂估 价.（66） 66. 提前竣工奖与误期赔偿 费

34、.（67） 67. 工程优质 费.（67） 68. 合同价款的约定与调 整.（68） 69. 后继法律变化事 件.（69） 70. 项目特征描述不符事 件.（69） 20 71. 分部分项工程量清单缺项漏项事 件.（69） 72. 工程变更事 件.（70） 73. 工程量偏差事 件.（71） 74. 费用索赔事 件.（72） 75. 现场签证事 件.（74） 76. 物价涨落事 件.（75） 77. 合同价款调整程 序.（76） 78. 支付事 项.（77） 79. 预付 款.（78） 80. 安全文明施工 费.（79） 81. 进度 款.（80） 82. 竣工结 算.（81） 83. 结算

35、款.（83） 84. 质量保证 金.（84） 85. 最终清算 款.（84） 七、合同争议、解除与终 止.（85） 86. 合同争 议.（85） 87. 合同解 除.（87） 88. 合同解除的支 付.（89） 89. 合同终 止.（90） 八、其 他.（90） 90. 缴纳税 费.（91） 91. 保密要 求.（91） 21 92. 廉政建 设.（92） 93. 禁止转 让.（92） 94. 合同份 数.（93） 95. 合同备 案.（93） 第三部分第三部分 专用条款专用条款 1. 定 义.（94） 2. 合同文件及解 释.（94） 4. 语言及适用的法律、标准与规 范.（94） 5. 施工设计图 纸.（94） 6. 通讯联 络.（95） 7. 工程分 包（95） 13. 交通运 输.（95） 14. 专项批准事件的签 认