《【合同范文】2018工程居间合同范本.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《【合同范文】2018工程居间合同范本.docx（9页珍藏版）》请在三一文库上搜索。
1、第 1 页 2018 工程居间合同范本 特征码 ulDjcPwYfVANQrVqiGNe 【篇一】 甲方（委托人）： 乙方（居间人）： 甲乙方为了发挥双方的优势，根据中华人民共和国合同 法 ，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如 下协议： 一、委托事项 1、乙方接受甲方委托，负责就(）工程项目，引荐甲方和 该项目的管理方直接洽谈，向甲方提供关于该工程项目的重要 信息，并最终促成与该项目管理方签订专业承包施工合同,协助 甲方完成整个合同履行期间的协调工作，保障合同的顺利实施。 2、 “居间成功”是指完成本条所列全部委托事项。甲方与 建设单位未签订书面的工程施工合同，乙方仅为甲方提供
2、信息， 或为甲方提供的联络、协助、撮合等服务的，均视为委托事项 未完成。 二、乙方的义务 第 2 页 1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，限度的维 护甲方的利益。 2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实 可靠 3、乙方应保证该工程项目真实可靠、资金到位、各种施工 手续齐全，并能够正常施工。 4、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间，应尽到作为 居间人的慎谨和诚实义务，达成合同签署，那么在甲方的工程 施工过程中（合同期内） ，乙方仍有义务负责协调好甲方与项目 管理方的关系，特别是在工程结算问题上，乙方全面负责协调， 乙方无任何理由进行推脱。 三、甲方义务 1、甲方负责提供资
3、质证书、营业执照等相关资料；负责和 项目管理方进行合同谈判。 2、居间成功，则由甲方全面履行和项目管理方所签订的专 业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙 方无关。 四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式 1、本项目居间费用按照合同期间实际运量每吨 3 元（叁元） 结算（完税后） 。 2、甲方每周为乙方结算一次，每周一为乙方结算上周居间 费用，乙方有权向甲方查询每周总体运量，甲方有义务向乙方 第 3 页 提供每周运量报表，甲方所提供报表必须保证真实有效，甲方 不得以任何理由克扣乙方费用，如出现不实结算乙方有权索回， 并保留双倍赔偿的权利。 3、合同签订后甲方应向乙方提供合同
4、复印件一份，作为居 间费用总价计算依据，甲方如不能按照合同约定时间向乙方支 付居间费用，每超过一天按照合同居间费用总价千分之三进行 赔偿。 4、如甲方有终止本居间合同的意愿，甲方可根据合同总量 计算居间费用，并一次性向乙方支付做为条款向乙方提出协商。 五、保密事项 1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。 2、甲乙双方均不得向第三方透漏合作细节及项目合作中相 关利益人的秘密，任何乙方发现对方出现泄密行为均有权提出 和提醒对方终止本行为，如因任何乙方的原因给对方造成实际 的损失，受损方可向过错方提出等价赔偿。 七、合同终止 本合同自签字之日起生效，直至本合同约定项目结束，项 目期顺延本合
5、同无条件顺延，直至本项目结束。 八、争议解决方式如发生合同争议，双方协商解决；协商 不成，双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。 九、其他事项 第 4 页 1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。 2、本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。 合同签订地址： 合同签订日： 甲方：（盖章）：乙方（盖章）： 法定代表人或委托代理人：法定代表人或委托代理人： 【篇二】 甲方（委托人）： 营业执照注册号码： 乙方（居间人）：居间人姓名 1、XXX 身份证号码： 居间人姓名 2、XXX 身份证号码： 居间人姓名 3、XXX 身份证号码： 居间人姓名 4、XXX 身份证号码： 甲乙方为了发挥双方
6、的优势，根据中华人民共和国合同 法 ，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如 第 5 页 下协议： 一、委托事项 1.1 乙方接受甲方委托，负责就 XXXXXXXXXXXXXX 有限公司 厂区建设工程项目(以下称该工程项目)，推荐给甲方，向甲方 提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位 和总包单位签订该工程项目的分包施工合同，取得施工权。 1.2“居间成功”是指完成本工程项目与总包单位签定分包 合同，即视为全部完成居间服务委托事项。甲方未签定分包合 同，取得实质性施工权，均视为委托事项未完成。 二、乙方的义务 2.1 乙方必须向甲方提供有关该工程项目前期工作的主要 信
7、息，并提供相关的业务咨询服务，开展对业主方和总承包方 进行有效的协调，并促成甲方取得工程施工分包权。 2.2 乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目重要信息的真 实可靠，最终促成甲方能够如约进场进行实质性施工。否则， 视为乙方提供信息不真实，居间服务不成功，甲方不予支付任 何居间报酬。 2.3 乙方应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务，协助甲方 做好各项项目争取的前期系列工作。为甲方协调争取并达成施 工合同后，乙方仍有义务协助甲方协调好与建设单位、总承包 单位的关系。 三、甲方义务 第 6 页 3.1 甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料；负责 施工所需要的各类资金的筹措，并做好签定合同前系列需要
8、的 手续准备。 3.2 如果居间成功，则由甲方全面履行和总包单位所签订 的分包施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务， 与乙方无关。 3.3 如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方上述 所列的四位居间人分别按照本合同约定支付居间报酬。 四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式 根据中华人民共和国合同法第 426 条关于“居间人促 成合同签订成功，委托人应当按按约定支付报酬”的规定，甲 方完成签订该工程承包项目合同，并顺利的按施工分包合同约 定的时间、约定的内容开工后，收到工程预付款时本合同立即 生效，反之则无效自动终止该合同。合同生效后甲方必须按如 下方式支付居间服务费： 4.1
9、 本项目居间费用为工程造价（剔除建设单位直供材料 价格，指定材料价格及指定专业分包造价）金额%（税后）作为 酬金。甲方应无条件地按照事 先约定的服务费标准，即项目签定的合同工程量万元的%计 万元（税后） ，作为中介人的服务报酬。工程结算造价确认后， 若有明显差异，最后一期居间服务报酬支付时进行相应调整。 多还少补。 第 7 页 4.2 本合同签字生效成立后，甲方在与业主方或总包方签 订施工分包合同后，在第一次业主支付工程预付款同时交割 50%居 间服务费，计万元；工程进行到按照合同工期一半时间即开工 令签发开始计算为第二次兑付日，兑付第二笔 25%的居间服务 费，计万元；当工程完工验收后 10
10、 天内兑现最后 25%的居间服 务费，计万元（按工程审结价进行调整后支付） 。 4.3 甲方按照下列支付分流表金额分配，可以现金或者银 行本票形式进行分别支付。居间服务费支付分流表： 五、特别约定： 5.1 甲方取得工程建设施工合同后，若恶意逃避或故意拖 延支付，自愿接受下列处治，并放弃一切抗辩权利；居间人可 凭此承诺书依法冻结甲方公司的银行帐户及资金，采取停止工 程施工等措施；本承诺书自动转为甲方公司欠居间人服务费的 欠条；追回应兑现的居间人服务费并按该费用总额加收每天 5滞纳金；按中介居间人服务费总额的二倍收取罚金；追索期 间所产生的一切费用（含律师费、诉讼费、执行费、财产保全 费、公证费
11、、违约金、罚金、差旅费等）均由甲方承担。 5.2 居间服务成功完成后，在工程建设期间，若业主方、 总包方与甲方发生实施过程中一切执行纠纷或资金纠纷，与居 间人无关，居间人不承担任何责任，一切法律责任和经济风险 由甲方全部承担。 5.3 本合同书为不可撤消、不可更改的无条件保证兑现的 第 8 页 见索即付凭证，与甲方其他相关义务不相抵触，独立执行，不 受甲方企业改制、更名或更换法人代表而影响，具有永久法律 效力。本合同经双方签字后即生效。本次服务所涉及的相关文 件资料，都具有同等效力。 六、保密事项 6.1 甲、乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密， 任何一方以任何形式泄露本合同内容，由泄密
12、方承担一切后果。 6.2 乙方不得以其在居间过程中获取的甲方商业秘密而做 出不利甲方的任何行为，否则甲方有权拒绝支付乙方的后续居 间报酬。 七、合同终止 7.1 本合同签字生效后，如果 20XX 年 12 月 30 日，乙方仍 未完成居间任务 的，本合同自动终止。 7.2 如果居间成功，本合同完全履行完毕后终止。 7.3 甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同 终止。 八、争议解决方式 有关本合同或在执行本合同中发生的一切争执，双方应通 过友好协商解决；如协商不成，协商不成，双方同意提交项目 合同签定所在地仲裁委员会仲裁或者当地法院提起诉讼解决。 第 9 页 九、其他事项 9.1 本合同一式六份份，甲方一份，乙方每个居间人一份， 公证机关一份，均具同等法律效力。 9.2 本合同双方签字盖章后生效。 甲方（盖章）：乙方（盖章）： 法定代表人或委托代理人：居间人或委托代理人： 联系电话：联系电话： 合同签订地： 合同签订日期：