《【合同范文】承揽合同-测绘合同书[1].docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《【合同范文】承揽合同-测绘合同书[1].docx（17页珍藏版）》请在三一文库上搜索。
1、第 1 页 承揽合同:测绘合同书1 特征码 wBNrxDTKsZVMTybFarxx 合同编号：_ 甲方（定作人）：_ 法定住址：_ 法定代表人：_ 职务：_ 委托代理人：_ 身份证号码：_ 通讯地址：_ 邮政编码：_ 联系人：_ 电话：_ 传真：_ 帐号：_ 电子信箱：_ 乙方（承揽人）：_ 法定住址：_ 法定代表人：_ 职务：_ 第 2 页 委托代理人：_ 身份证号码：_ 通讯地址：_ 邮政编码：_ 联系人：_ 电话：_ 传真：_ 帐号：_ 电子信箱：_ 乙方测绘资质等级：_ 乙方测绘资质证书号码：_ 根据中华人民共和国合同法 、 中华人民共和国测绘法和 有关法律法规，经双方协商一致签订本
2、合同。 第一条 测绘目的：_。 第二条 测绘范围 1、测区地点：_ 2、面积：_ 3、测区地理位置：_ 第三条 测绘内容 1、测绘项目：_ 2、工作量：_ 第四条 执行技术标准 第 3 页 测绘技术标准按照国家和_有关技术规范执行。 序 号 标准名称 标准代号 标准等级 其他技术标准：_。 第五条 测绘工程费 第 4 页 1、取费依据：国家颁布的测绘产品价格标准。 2、取费项目及预算工程总价款： 序号 项目名称 工作量 单价（元） 合计（元） 工程总价款： 第 5 页 3、工程完工后，根据实际测绘工作量核计实际工程价 款。 4、_。 第六条 结算方式 1、自合同签订之日起_日内甲方向乙方支付
3、定金人民币_元。并预付工程预算总价款的 _，人民币_元。 2、当乙方完成预算工程总量的_时，甲方 向乙方支付预算工程价款的_，人民币_元。 3、当乙方完成预算工程总量的_ _时，甲方向乙方支付预算工程价款的_，人民币 _元。 4、乙方自工程完工之日起_日内，根据实际 工作量编制工程结算书，经甲、乙双方共同审定后，做为工程 第 6 页 价款结算依据。自测绘成果验收合格之日起_日内，甲 方应根据工程结算结果向乙方全部结清工程价款。 5、_。 第七条 资料提供 1、自合同签订之日起_日内，甲方应向乙方 提交以下资料，并保证提供给乙方的全部资料及文件均为真实、 合法、有效、完整、准确，并承担由该等文件
4、而引起的全部责 任。 （1）该项目全套设计图纸、电子图； （2）符合相关文件规定的共用面积分摊说明及配 套的分摊彩图； （3）公安部门批准的项目坐落及房间号码编排表； （4）建设工程规划许可证及附件； （5）人防部门批准或备案的人防建设方案； （6）测绘工作中需要的其他相关说明、文件。 2、乙方自收到甲方的有关材料之日起_日内， 审查甲方提供的资料是否符合测算要求。根据甲方的有关资料 和本合同的技术要求完成技术设计书的编制，并交甲方审定。 第八条 审定 甲方自接到乙方编制的技术设计书之日起_日内完 成技术设计书的审定工作，并提出书面审定意见。 第 7 页 第九条 进场 乙方自收到甲方对技术设计
5、书同意实施的审定意见之日起 _日内组织测绘队伍进场作业。 第十条 条件提供 甲方应保证乙方的测绘队伍顺利进入现场工作，对乙方进 场人员的工作提供现场升降工具以及生活等必要的条件。 第十一条 进度确保 乙方应当根据技术设计书要求确保测绘项目如期完成。甲 方应保证工程款按时到位，从而使工程顺利能够进行。 第十二条 测绘成果的使用 甲方允许乙方内部使用执行本合同所生产的测绘成果。同 时乙方也允许甲方内部使用为执行本合同所提供的属于乙方的 所有测绘成果。 第十三条 转包 未经甲方允许，乙方不得将本合同标的的全部或部分转包 给第三方。 第十四条 测绘项目完成工期 序号 测绘项目 完成时间 备注 第 8
6、页 全部测绘成果应于_年_月_日前 交甲方验收。 第十五条 验收与争议 乙方应当于工程完工之日起_日内书面通知甲方验 收，甲方应当自接到完工通知之日起_日内，组织有关 专家，依据本合同约定使用的技术标准和技术要求，对乙方所 完工的测绘工程完成验收，并出据测绘成果验收报告书。 对乙方所提供的测绘成果的质量有争议的，由测区所在地 第 9 页 的省级测绘产品质量监督检验站裁决。其费用由败诉方承担。 第十六条 权利约定 对乙方测绘成果的所有权、使用权和著作权归属的具体约 定如下：_。 第十七条 成果交付 自测绘工程费全部结清之日起_日内，乙方根据技 术设计书的要求向甲方交付全部测绘成果。 序号 成果名
7、称 规格 数量 备注 第 10 页 乙方向甲方交付约定的测绘成果_份。甲方如需增 加测绘成果份数，需另行向乙方支付每份工本费_元。 第十八条 甲方违约责任 1、合同签订后，由于甲方工程停止而终止合同的，乙 方未进入现场工作前，甲方无权请求返还定金。双方没有约定 定金的，向乙方偿付预算工程费的 30，人民币_元； 乙方已进入现场工作，甲方应按完成的实际工作量支付工程价 款，并按预算工程费的_（_元）向乙方偿 付违约金。 2、乙方进场后，甲方未给乙方提供必要的工作、生活 条件而造成停窝工时，甲方应支付给乙方停窝工费，停窝工费 按合同约定的平均工日产值（_元日）计算，同时工 期顺延。 第 11 页
8、3、甲方未按要求支付乙方工程费，应按顺延天数和当 时银行贷款利息，向乙方支付违约金。影响工程进度的，甲方 应承担顺延工期的责任，并根据本条第二项的约定向乙方支付 停窝工费。 4、对于乙方提供的图纸等资料以及属于乙方的测绘成 果，甲方有义务保密，不得向第三人提供或用于本合同以外的 项目，否则乙方有权要求甲方按本合同工程款总额的 20赔偿 损失。 5、_。 第十九条 乙方违约责任 1、合同签订后，如乙方擅自中途停止或解除合同，乙 方应向甲方双倍返还定金。双方没有约定定金的，乙方向甲方 赔偿已付工程价款的_，人民币_元，并归 还甲方预付的全部工程款。 2、在甲方提供了必要的工作、生活条件，并且保证了
9、 工程款按时到位，乙方未能按合同规定的日期提交测绘成果时， 应向甲方赔偿拖期损失费，每天的拖期损失费按合同约定的预 算工程总价款的_计算。因天气、交通、政府行为、 甲方提供的资料不准确等影响测绘作业的客观原因造成的工程 拖期，乙方不承担赔偿责任。 3、乙方提供的测绘成果质量不合格的，乙方应负责无 偿予以重测或采取补救措施，以达到质量要求。因测绘成果质 第 12 页 量不符合合同要求（而又非甲方提供的图纸资料原因所致）造 成后果时，乙方应对因此造成的直接损失负赔偿责任，并承担 相应的法律责任（由于甲方提供的图纸资料原因产生的责任由 甲方自己负责） 。返工周期为_天，到_年 _月_日完成，并向甲方
10、提供测绘成果。 4、对于甲方提供的图纸和技术资料以及属于甲方的测 绘成果，乙方有保密义务，不得向第三人转让，否则，甲方有 权要求乙方按本合同工程款总额的 20赔偿损失。 5、乙方擅自转包本合同标的的，甲方有权解除合同， 并可要求乙方偿付预算工程费 30（人民币_元）的 违约金。 6、_。 第二十条 声明及保证 甲方： 1、甲方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署 并有能力履行本合同。 2、甲方签署和履行本合同所需的一切手续 （_）均已办妥并合法有效。 3、在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关 或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利 影响的判决、裁定、裁决或具体行政行
11、为。 4、甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成， 第 13 页 本合同的签署人是甲方法定代表人或授权代表人。本合同生效 后即对合同双方具有法律约束力。 乙方： 1、乙方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署 并有能力履行本合同。 2、乙方签署和履行本合同所需的一切手续 （_）均已办妥并合法有效。 3、在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关 或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利 影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。 4、乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成， 本合同的签署人是乙方法定代表人或授权代表人。本合同生效 后即对合同双方具有法律约束力。 第二十一条
12、 保密 甲乙双方保证对在讨论、签订、执行本协议过程中所获悉 的属于对方的且无法自公开渠道获得的文件及资料（包括商业 秘密、公司计划、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息 及其他商业秘密）予以保密。未经该资料和文件的原提供方同 意，另一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内 容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限 为_年。 第二十二条 通知 第 14 页 1、根 据本合同需要一方向另一方发出的全部通知以及双方的文件往 来及与本合同有关的通知和要求等，必须用书面形式，可采用 _（书信、传真、电报、当面送交等）方式传递。以上 方式无法送达的，方可采取公告送达的方式。 2、各
13、方通讯地址如下：_。 3、一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起 _日内，以书面形式通知对方；否则，由未通知方承担 由此而引起的相关责任。 第二十三条 合同的变更 本合同履行期间，发生特殊情况时，甲、乙任何一方需变 更本合同的，要求变更一方应及时书面通知对方，征得对方同 意后，双方在规定的时限内（书面通知发出_天内）签 订书面变更协议，该协议将成为合同不可分割的部分。未经双 方签署书面文件，任何一方无权变更本合同，否则，由此造成 对方的经济损失，由责任方承担。 第二十四条 争议的处理 1、本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。 第 15 页 2、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事
14、人协 商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第 _种方式解决： （1）提交_仲裁委员会仲裁； （2）依法向人民法院起诉。 第二十五条 不可抗力 1、如果本合同任何一方因受不可抗力事件影响而未能 履行其在本合同下的全部或部分义务，该义务的履行在不可抗 力事件妨碍其履行期间应予中止。 2、声称受到不可抗力事件影响的一方应尽可能在最短 的时间内通过书面形式将不可抗力事件的发生通知另一方，并 在该不可抗力事件发生后_日内向另一方提供关于此种 不可抗力事件及其持续时间的适当证据及合同不能履行或者需 要延期履行的书面资料。声称不可抗力事件导致其对本合同的 履行在客观上成为不可能或不实际的一方
15、，有责任尽一切合理 的努力消除或减轻此等不可抗力事件的影响。 3、不可抗力事件发生时，双方应立即通过友好协商决 定如何执行本合同。不可抗力事件或其影响终止或消除后，双 方须立即恢复履行各自在本合同项下的各项义务。如不可抗力 及其影响无法终止或消除而致使合同任何一方丧失继续履行合 同的能力，则双方可协商解除合同或暂时延迟合同的履行，且 第 16 页 遭遇不可抗力一方无须为此承担责任。当事人迟延履行后发生 不可抗力的，不能免除责任。 4、本合同所称“不可抗力”是指受影响一方不能合理 控制的，无法预料或即使可预料到也不可避免且无法克服，并 于本合同签订日之后出现的，使该方对本合同全部或部分的履 行在
16、客观上成为不可能或不实际的任何事件。此等事件包括但 不限于自然灾害如水灾、火灾、旱灾、台风、地震，以及社会 事件如战争（不论曾否宣战） 、动乱、罢工，政府行为或法律规 定等。 第二十六条 合同的解释 本合同未尽事宜或条款内容不明确，合同双方当事人可以 根据本合同的原则、合同的目的、交易习惯及关联条款的内容， 按照通常理解对本合同作出合理解释。该解释具有约束力，除 非解释与法律或本合同相抵触。 第二十七条 补充与附件 本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规 未作规定的，甲乙双方可以达成书面补充合同。本合同的附件 和补充合同均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同 等的法律效力。 第二十八条 合同的效力 1、本合同有效期为_年，自_年 _月_日至_年_月_ 第 17 页 日。 2、本合同正本一式_份，双方各执_ 份，具有同等法律效力。 甲方（盖章）：_ 乙方（盖章）： _ 法定代表人（签字）：_ 法定代表人（签字） ：_ 委托代理人（签字）：_ 委托代理人（签字） ：_ 签订地点：_ 签订地点： _ _年_月_日 _年_ 月_日