《【合同范文】维修工程劳务合同[1].docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《【合同范文】维修工程劳务合同[1].docx（8页珍藏版）》请在三一文库上搜索。
1、第 1 页 维修工程劳务合同1 特征码 soKAFLKmgeeMjbsrHNRT 根据中华人民共和国合同法 、 中华人民共和国建筑法及 其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则， 双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。 第一条工程概况及承包工作内容 第二条作业人员 第三条合同工期 开工日期_年_月_日，完工日期_年_月 _日，工期为_天。 第四条合同价款 41 合同价款为：_元（人民币） 大 写： _元 42 合同价款的确定原则（在确认的方式前划“）： 经过招投标确定或虽未经招投标程序，由承、发包双方协商一 致，确认： （ ）421 本合同价款为固定价格，在约定的风险范围
2、内合 同价款不再调整。 （ ）422 以（ ）年施工预算或（ ）年施工概算定额为依 据： 第 2 页 （ ）423 定额工以外发生的零星用工单价_元/工日； （以实际发生，书面签证资料为准） 第五条合同价款的结算和支付 51 结算、决算资料： 511 发包人向承包人提供工程施工图或工程量清单，承包 人依据上述书面资料按本合同条款编制的施工预算书。 512 承包人根据发包人下达的施工任务书或现场负责人的 指令，安排作业人员完成作业内容，并取得有效的书面签证单 据编制人工结算书。 513 有效的月度工作量结算资料及书面洽商变更、现场签 认资料等。 52 合同价款的结算和决算： 521 发包人应于每
3、月_日对承包人完成的工程量给予核 实、 确认并共同履行书面结算手续。 522 工程交工后 28 日内，承包人向发包人递交完整的决算 资料，发包人在收到决算资料后 28 日内进行核实，给予确认并 办理分包工程决算手续。 53 合同价款的支付： 531 合同价款分期支付：在_年_月_日付款 _元，在_年_月_日付款_元。 第六条安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理 61 安全施工：发包人、承包人必须贯彻、执行国家和政府、 第 3 页 行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定， 严格按安全标准组织施工。 62 重大伤亡及其他安全事故处理： 621 发生重大伤亡及其他安全事故，承发包双方
4、应采取紧 急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者，保护事故现场，如 因抢救伤者必须移动现场设备，须作出书面记录或拍照。 622 按照有关规定，发包人承包人应分清责任，由事故责 任方承担相应的责任。发包人承包人对事故责任有争议时，应 按政府有关部门的认定处理。 第七条工程质量、验收与保修 71 工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。如 图纸、发包人指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间 有差异或不一致，承包人应在取得发包人书面认可后，以质量 要求较高者为施工依据。 72 承包人必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范 和施工图组织施工。在施工中发现设计有误，须立即向发包人 提出，
5、取得文字变更洽商手续后方可继续施工。因发包人原因 造成窝工的，由发包人予以经济补偿，因承包人原因造成窝工 的，工期不顺延，发生的费用由承包人承担。 73 分包工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准 及施工图为依据，自分包工程施工完毕后 28 日内由发包人、承 包人共同办理书面验收手续，逾期未办理验收，发包人又交后 第 4 页 序施工的或投入使用的，视为符合合同要求，工程交工。 第八条工期延误 81 对于以下原因造成完工日期推迟的，经发包人施工代表确 认，工期相应顺延。 82 承包人应在上述情况发生后 7 日内，就延误内容和因此产 生的经济支出向发包人施工代表提出书面报告，发包人应于 7
6、 日内就延长完工日期和赔偿经济损失给予书面答复。承包人逾 期未提出书面报告的，视为其放弃此项权利；发包人逾期未答 复也不提出修改意见，视为其承认此事实。 83 非因上述原因造成未按合同工期（包括合同约定可顺延的 工期）交工的，双方约定： 第九条文明施工 91 发包人、承包人应严格执行北京市人民政府颁发的“施工 现场管理暂行规定” ，加强科学管理，坚持文明施工。 92 发包人应向承包人提供符合标准的施工条件，如发包人不 能提供现场食宿条件或双方约定由承包人自行解决食宿的，由 发包人按照标准予以补偿。 第十条材料机具供应 101 由承包人自备的工具须其自带入现场，由发包人提供的 机械设备、防护用具
7、由发包人采购并供应到施工现场（400 米 内） 。 102 承包人应遵守和执行发包人材料机具领用规定，对领用 第 5 页 的材料、机具要与发包人共同清点，履行书面领、还手续，对 借用的发包人的机具，要严格按操作规程使用，加强维修保养。 第十一条发包人的权利及义务 111 负责提供场地、道路、水电等具备施工条件的工程施工 现场，负责工程施工的组织与协调及技术、质量、安全、场容 等方面的交底。 112 负责于_年_月_日提供施工图纸 _套，提供必要技术资料和办理施工洽商。 113 负责组织施工检查、验收，监督承包人的工程进度、工 程质量、安全生产及按图施工情况，材料领用情况及行政管理 事务。 11
8、4 负责解决施工中存在或发生的技术问题。 第十二条承包人的权利和义务 121 承包人对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查， 保证人员的政治素质、身体素质和技术水平，工人年龄不得低 于 18 周岁，不得超过 60 周岁。 122 承包人需将其作业人员登记造册（须写明姓名、性别、 年龄、籍贯、工种、级别、工作证号码及身份证号码） ，作为本 合同附件。 123 在施工生产过程中，承包人必须保证人员相对稳定，不 能随意变更备案人员，人员变动率小于_ %，服从发包人的统 第 6 页 筹安排，统一调动。 124 当发包人因故不能保证连续生产时，承包人在不影响发 包人生产任务的前提下，可将队伍进行临时调
9、整，对所调整人 员应向发包人出具书面通知，并办理变更手续。 第十三条违约责任 131 发包人违约责任 1311 由于发包人原因造成停工、窝工时应按实际发生情况 向承包人赔偿损失。停工、窝工应办理书面洽商，方作为决算 依据。发包人任务不足或因故不能继续履行合同时，双方协商 后可提前终止合同。 1312 由于发包人施工人员指挥错误造成的工程质量问题， 其经济损失及有关责任由发包人承担。 1313 发包人超过约定的支付时间不支付劳务费或决算价余 款的，承包人可向发包人发出要求付款通知，发包人收到承包 人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协 议，经承包人同意后可延期支付发包人不按合同约
10、定支付劳务 费或决算价余款，双方又未达成延期付款协议，承包人有权书 面告知发包人理由，撤走其人员，并依法追索拖欠款及损失赔 偿费。 132 承包人违约责任 1321 因承包人原因造成发包人工期延误或工程质量严重不 符合要求时，发包人可以终止合同，并要求承包人在_日 第 7 页 内退出施工现场，承包人应当退出施工现场，但发包人应在要 求承包人退出施工现场的时限内，与承包人就结算事宜达成书 面协议或由监理公司、发包人、承包人共同对己完成的工程量 进行签认。 1322 承包人未按发包人选定的施工队伍进场，发包人有权 要求承包人进行更换、调整，承包人无法调整时，发包人有权 暂不安排施工任务（窝工损失承
11、包人自负） ，并书面通知承包人， 直至终止合同。 1323 因承包人责任造成质量事故和延误工期，其工料损失 概由承包人承担。 第十四条合同争议的解决 在履行合同过程中发生争议，双方首先进行协商，协商不成可 向有关部门申请调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不 成的，可约定以下方式解决争议（在选定的方式前划 “” ）： 1、向北京仲裁委员会申请仲裁。 2、向 _人民法院起诉。 第十五条合同的生效与终止 本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。法定 代表人应出示身份证明，委托代理人应出示委托证明。 本合同在完成分包工作内容、结清工程决算尾款后，即宣告终 止。 第 8 页 第十六条 本合同正本一式三份，具有同等法律效力，双方各执一份，备 案留存一份，副本_份。