《房地产合同纠纷.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《房地产合同纠纷.doc（3页珍藏版）》请在三一文库上搜索。
1、民事答辩状答辩人 山东XXX房地产开发有限公司 住所地山东XXX路东法定代表人 XXXX，董事长。XXXX建设工程公司诉山东XXX房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷一案，业经贵院立案受理，现山东XXX房地产开发有限公司，根据事实和法律，答辩如下：一、原告要求答辩人支付工程款与各项损失计1050万元，与客观事实严重不符；答辩人已按照合同约定、工程施工进度足额支付工程款。答辩人开发的XXX花园小区一期建设工程项目，经公开招标确定原告为标段三（4、5、6、14、15、16、17楼）的中标人，中标价为18900282元，大写：壹仟捌佰玖拾万零贰佰捌拾贰元整。原被告双方于2008年5月10日签订工程
2、施工补充协议书，约定由原告承建XXXX路东、XXX路以北XXX花园XX县装饰建材市场、商住楼，建筑面积约26586，投资总额1950万元，承包内容为土建、水、电、暖、外墙保温（不含门、窗、内外墙涂料），施工质量标准等级必须达到国家新标准合格工程。工程款支付方式明确约定“1、本工程施工完成至二层封顶支付工程款总造价的25，返还押金贰拾伍万元整。2、主体工程封顶支付总造价的20，返还押金贰拾伍万元整。3、待内外墙体装饰抹灰完工，再支付总造价的20，返还押金贰拾伍万元整。4、以栋号为单位工程竣工验收合格后再支付总造价的15，并退还全部保证押金。5、竣工综合验收合格后，余款在乙方提交竣工结算资料，审计
3、通过后，一周内支付到总工程款的95，除按其法规规定预留质量保修期内的保证金5以外，其余工程款一次性付清。6、保修期满后经验收合格后付清全部余款。”。由于原告在承建XXX花园装饰建材市场、商住楼项目过程中，多次延误工程项目进度，答辩人为提高开发效率，多次体谅原告，并应原告的请求，多次以借款形式支付原告材料款、民工工资、工程款等各类款项，计1600多万元；并代原告支付施工及原材料款项近300万元，共计1900余万元。目前，XXXX花园装饰建材市场、商住楼项目尚未进行综合验收，根据补充协议书约定，至以栋号为单位工程竣工验收合格，答辩人应付原告总工程款的80%，即1560万元。答辩人按补充协议书、工程
4、施工进度支付原告工程款数额，已远远超过80%的付款比例。上述事实，由原告为答辩人出具的收据等证据为证。二、原告诉讼请求不符合法律规定，依法应予以驳回。原告于2010年3月29日向贵院起诉答辩人，声称其“为全面履行协议，艰难施工，所施工工程经验收合格并及时将竣工结算资料交付被告，被告仅支付部分工程款，对下余款项迟迟不予支付”。原告所述事实，严重脱离实际。答辩人不拖欠原告任何到期工程款。中华人民共和国民事诉讼法第一百零八条规定：“起诉必须符合下列条件：（一）原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织；（二）有明确的被告；（三）有具体的诉讼请求和事实、理由；（四）属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。”现原告对答辩人的诉讼请求不具备任何事实与理由，依法应予以驳回。综上所述，答辩人已按合同约定、工程施工进度足额支付原告工程款，原告诉讼请求明显缺乏事实基础，严重不符合中华人民共和国民事诉讼法第一百零八条之规定，恳请贵院依法予以驳回。此致XXXXX人民法院答辩人 山东XXX房地产开发有限公司法定代表人 XXXX，董事长