《(最新正式)装饰工程施工清包工合同201186.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《(最新正式)装饰工程施工清包工合同201186.doc（14页珍藏版）》请在三一文库上搜索。
1、建筑装饰工程施工清包工承包合同 合同编号：GF20110501 发包方：XXXX 实业有限公司 项目部 （以下简称甲方） 公司地址： 电话号码： 施工方： 施工承包责任人 （以下简称乙方） 身份证号码： 家庭地址： 电话号码： 总则 乙方必须具备有足够资金实力能承担本工程不可预计风险能力，乙方必须是已从事 该建筑装饰工程施工管理行业十年以上管理工作经验者，且没有停工造反和不良行为作 风现象，信誉良好且例出 3 至 5 个样板工程，才能有条件签署本合同，否则视欺诈隐瞒 论处，乙方自酬和承担由于可能甲方计划款不足或不及时而带来的资金缺口，并不得因 甲方未按本协议约定的时间、数额拨款而要求延长工期和
2、停止施工。 一.工程概况 工程名称： 工程地点： 工程承包方式：劳务承包及施工所需一切机械和电动工具。 工程承包范围： 工程承包内容： 开、竣工日期： 年 月 日开工， 年 月 日竣工； 质量等级：合格； 保修期：2 年； 二、 合同依据的文件、使用的语言、标准和适用法律 合同语言：本合同使用汉语； 合同使用的金额(价格)：均为人民币； 合同使用的业主：即指该工程项目的投资方； 适用法律法规：国家有关法律、法规，经济法、公司法、合同法和西安市行业有关法 规及规范性文件均对本合同有约束力。 甲方与业主签订的本工程建筑装饰工程施工合同书 ； 甲方的有关规章制度：行政管理、印章管理、财务管理、工程质
3、量管理、安全生产管 理、合同管理、劳动管理文件； 业主为甲方提供的本工程施工图纸及技术文件； 甲方与乙方共同确认的本工程建筑装饰工程清包工费清单 （见附件） ； 甲方（XXXX 实业有限公司）法定代表人授权书。 三、甲方责权义 1、甲方应及时宣传和贯彻国家相关行业的有关方针、政策和法令，检查督促乙方施 工队规范施工管理，维护甲方的形象和信誉不受影响和破坏。 2、积极检查和监督乙方施工队对技术及人员配备等事宜的保障，工程进度、施工质 量、安全生产、资金使用、文明施工。 3、根据本合同规定按时支付工程劳务进度款。 4、甲方对在该工程项目所有乙方施工队施工人员和管理人员中违法乱纪及故意损害 甲方声誉
4、和权益的人员，有权追究责任和进行处理。例如：停工、罢工、造反等每发生 一次罚款 2 万元至 5 万元。对触犯国家法律，危害社会的经济和刑事犯罪人员，甲方将 提交国家司法机关追究其法律责任。 5、负责向乙方施工队提供施工所需的施工图纸及技术文件和工艺要求； 6、负责向乙方施工队提供现场的临时施工用水和施工用电； 7、负责做好各专业工种间的施工穿插及协调管理工作； 8、有权对乙方施工人员有意或操作不当和经验不足而造成给甲方的燃材料损坏和浪 费者进行罚款，处罚办法按每次给甲方造成损失金额的 30%进行赔偿，并责令乙方除退此 类技术低劣的施工人员，保证工程质量达到标准要求和工期正常完成。 四、乙方责权
5、义 1、乙方根据工程施工需要，配备各专业技术人员，所有技术施工人员均由乙方自行 物色招聘，报经甲方审核后聘请使用。乙方必须编制所有技术施工人员的花名册及提交 全部人员的身份证复印件，报送甲方审批后备案； 2、乙方对其招聘的人员合法性、专业性、可靠性、技术素质、思想品行需进行全面 了解并负完全责任。配备的技术人员，专业必须对口，必须持证上岗。技术人员必须经 验丰富，技术熟练、责任心强，若因滥用技术低劣、不服从管理、不守纪律的人员而造 成工程质量、安全等问题，或损害了甲方利益和声誉时，甲方可随时责令乙方解聘该批 施工人员，因此而造成的经济损失由乙方负责； 3、施工人员上班必须考勤打卡，必须持证上岗
6、，必须佩戴安全帽； 4、乙方派工长每天早上 7 点 30 分至 8 点钟前领取材料，施工队长凭甲方批准的领料 单在规定时间内领料，超过规定时间不领料者每次罚款 100 元，罚款从清包工单价中直 接扣除； 5、为了保证工程按期保质保量完成本工程，乙方开工前必须进行图纸会审并有会审 纪要和施工技术交底，施工过程中必须严格按现行国家施工规范及有关技术和验收标准 进行施工和管理，如有变更，需事前征得甲方和业主同意取得签证后方可施工，严禁未 经业主、工程监理和甲方批准擅自更改，否则由此产生的经济损失及责任均由乙方承担。 6、乙方是该工程施工队的招集、聘请法定责任人，乙方必须按时支付施工人员的工 资及全部
7、费用：包括施工人员工资、补助、差旅费、交通费、住宿费、伙食费、医疗费、 保险费、通讯费、伤亡事故所产生的一切赔偿和补偿费，负责承担自身和所有施工人员 应上缴的个人所得税，如乙方未能为其所聘用的施工人员购买社会保险，若因政府相关 部门或劳动监察部门检查强行施工人员必须购买社保时，甲方有权从乙方施工队的工程 清包工劳务费中代扣代缴； 7、乙方要给施工人员做好宣传教育工作，要求每位施工人员要服从甲方和工程现场 的管理，要对工程进度、质量、材料浪费、安全生产、文明施工、成品保护等各方面负 一切责任； 8、承担本工程由于乙方管理失误或管理执行不力，而造成在施工过程中发生的人身 伤亡、火灾、质量等事故自行
8、承担一切经济损失的和法律责任； 9、负责组织实施本工程的保修并承担费用； 10、协助甲方作好材料计划，工程验收和结算等工作； 11、负责认真作好施工月进度、周计划，并严格按照甲方和业主下达的工期完成； 12、保持专业工种持证上岗，并委派专职水、电工负责临时施工水、电设施的布设、 安装、维护； 13、乙方必须按时发放施工人员工资； 14、乙方辞退或增加施工人员时应提前报给甲方备案； 15、乙方在施工期间不听从甲方的管理、工程质量不符合验收规范要求，不服从安 排或拒绝返工的，甲方有权解除合同，造成损失的要照价赔偿，并承担一切责任； 16、所有施工人员一律不准在施工现场居住，不准喝酒、不准吸烟、不准
9、在施工现 场做饭等等，若违返每次罚款 2000 元，若造成一切不良后果均由乙方承担； 17、乙方必须自行购置和做好安全防护设施，每位施工员在高空作业时必须佩带安 全带，施工人员进场必须佩带甲方统一发放的安全帽、胸卡等，在领用安全帽和胸卡时， 乙方必须交纳相应的押金，待工程完工后统一归还甲方，如有遗失乙方按原价赔偿。 。 五、施工队清包工单价包含以下范围 甲方根据本工程施工质量标准及施工进度要求，特与乙方签订如下一次性包死单价： （附：单价表及详见价格组成明细表）； 按合同图纸范围内及技术交底文件和本合同规定的内容完成； 所有材料的搬运、上下料、垃圾处理费、电动工具、工具易耗品、施工拖线等均含在
10、 以上单价内； 本合同签定的清包工单价包已含乙方利润、施工人员工资、施工人员三金社保、伤亡 事故损失赔偿费等。 （一） 、乙方承包的单价包括但不限于： 施工现场及工作面完成所承包工程的基本人工费和辅助人工费、冬雨季施 工 增加的人工费及施工不可预见费； 各种技术措施费、政策性人工调价及伤害保险、失业保险、养老保险、医 疗 保险等各项社会保险等等； 差旅费、交通费、住宿费、伙食费、通讯费、工伤事故补偿费、施工队承 包 责任人及劳务人员应上缴的个人所得税，如乙方未能为施工队劳务人员购买社会保险， 甲方有权从乙方的劳务费中代扣代缴； 凡不构成工程实体的消耗性材料（如活动裁纸刀、滚筒、软毛巾、板刷、
11、钻头等） ；施工所需的各种机械、设施及手使工具（水桶、铝合金直尺、钢卷尺、滚筒、 针头粉线包、墨斗、线坠、气泵、电动机具、气钉枪、木工手使工具及劳保防护用品等） ， 施工检测工具及所需配备的易耗品、损耗品、工作卡的费用； 乙方及其所属人员的各种路费、办理证件的相关费用、食宿费、施 工队责任人及下属人员施工期间的患病、工伤的费用、安全、保险及各种法定福利等； 常规测量放线及测量检测用具、所用材料的垂直和水平搬运； 所承包工程现场文明、施工垃圾清运至现场场地内指定地点； 工作范围内所有的成品保护，为完成承包范围内工期要求所发生的加班； 超高引起的人工降效、因主业的原因和不同工种同时或交叉作业引起的
12、误 工； 合同清包工单价按包干实行一次性包死单价，即包括完成此承包内容的所 有 配属工作的单项包干单价。在工程承包范围内不产生零杂工及其费用，其零杂工及其费 用均含在单项包干单价中： a.含施工现场材料装卸、搬运、上料费(即指从工地一层搬到各楼层施工点)； b.含施工现场清扫、清理、保洁、垃圾清理费； 乙方承包范围内的工作内容不产生任何形式的点工和零星点工，若有特殊 情 况，甲方须报甲方总经理批准后才能执行，点工签证单的人工工日签证不得高于每人每 天 80 元，特殊技工或高级技工报经甲方总经理批准后实行。点工签证的时间限制为：在 完成点工施工工作内容后，经办人开具点工签证单，必须在 2 日内交
13、甲方审核报甲方财 务部，逾期不报视为无效。 （二） 、乙方施工队清包工单价不包括以下范围 1. 主材、辅材费； 2. 临时设施材料费； 3. 消防器材费； 4. 施工水、电费； 5. 材料、垃圾运输费； 6. 图纸、资料费。 六、乙方必须对施工现场的情况有充分的熟悉和了解。 在本合同签定之前，乙方必须对本工程施工图纸、技术资料、施工现场、施工周围 环境、工程量、施工要求、施工工期、施工质量、工程付款方式、清包工单价、不可预 见风险等要认真考虑和反复研究，在双方签字生效后，任何一方将被视为达成了一致的 理解，必须无条件地履行本合同内的所有条款，并无条件按时按质完成工程任务。 乙方在进场施工前必须
14、熟悉和理解各项施工规范和甲方、业主的技术交底资料，严 格按施工规范和技术交底资料施工。对有疑义的地方及时向甲方提出，不得随意施工， 如未得到甲方同意，随意施工所造成的返工，材料及人工均由乙方承担。 乙方必须根据其施工内容和工期，自行组织足够的操作人员进场施工，以保证按质 按期完成任务。如乙方为完成承包内容而需加班加点进行施工，则视其为自愿，乙方不 得因此而提出其它条件和价格要求。 乙方必须参加项目生产例会，及时落实甲方下达的各项生产质量、进度、安全等指 令和措施。 七、施工标准、工程质量 1、工程质量标准为：合格。 2、工程质量依据建筑工程施工质量验收统一标准（GB50300-2001）进行验
15、收。 工程质量检查合格率 100%，达不到上述标准或出现质量事故引起的罚款，甲方有权从乙 方工程清包工款中扣除。 3、工程验收以国家颁布的施工验收规范、施工图纸、说明、设计要求、质量交底等 为依据。标准选择其一并以较高标准为依据。 4、乙方应对工程质量负责。 因施工队原因造成工程质量不合格而返工，则由乙方 承担一切损失与责任。 5、施工图纸、说明、安全技术交底等签字齐全的数据，均作为施工生产的有效依据， 乙方应妥善保管，并按要求，合理组织施工，对于随便更改、自作主张、违章施工所产 生的后果，乙方自负，并承担一切损失。 实际施工过程中，若发现图纸、交底与实际情 况不符时，应及时通知甲方并暂停施工
16、，待甲方有明确的书面答复后方可继续施工。 6、质量检查程序：必须保证其施工质量达到规范的要求。每道工序开始前，必须 对上道工序进行检查和验收。如上道工序有质量问题，应及时向甲方提出，如未经整改， 擅自施工，后果自负。每道工序结束后，乙方必须进行严格的检查，并作好如实的、正 规的自检记录及时交给甲方（作为结算的必备件之一） ，若发现质量问题应及时修改。 7、分项工程一次交验合格率应达到 100%，以质量部门统计资料为准。如低于合同 标准甲方将从结算款中扣除结算价的 2%作为罚款。 8、施工队因不能按业主要求的质量完成每道工序，甲方有权指派其它队伍施工， 所发生的一切费用与损失均由乙方承担，不得提
17、出任何异议。 八、施工组织管理 1 、 乙方按甲方划分的施工部位和施工工期自行组织熟练的技术施工人员。18 周岁 以下，50 岁以上人员不得使用，残疾和疾病人员不得使用。如有违反，甲方必须行使严 厉的惩治，发现一次罚款 500 元，并责令乙方马上解除此类人员，因此所导致的伤亡及 其它事情的发生，造成一切经济损失和法律责任全部全乙方承担。 2、乙方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产、爱护财产的教育，如有违反现场管 理和不法行为，甲方有权采取措施禁止。 3、施工队作业人员要保障相对稳定（稳定率在 90%以上）人员施工，现场要佩戴工 作标志，不准合同外人员出入现场。 4、乙方应根据劳动法的有关规定，
18、在本项目所在地为职工办理相应安全生产保险， 其费用自负。 5、业主、监理、总包方对工程质量发生怀疑时，乙方应无条件积极配合，对已完工 程进行配合检查等工作。如检测结果满足合同要求时，费用由甲方承担，否则，相关损 失由乙方承担。施工队应随时准备接受甲方和业主、政府职能部门对工程质量、安全、 文明施工的检查、检验，并为检验、检查提供便利条件。 6、在履约过程中，若施工队施工进度或施工质量明显不符合施工工期及质量要求， 甲方有权要求乙方在 2 天内，采取赶工措施或质量改进措施。若施工队在限期内仍未取 得明显的效果，不能令业主和甲方满意，则甲方有权减少乙方部分施工范围或解除合同， 乙方必须无条件及时撤
19、出施工现场，所造成的损失均由乙方承担。 7、乙方应保证甲方免于承担由于乙方或其工人误用业主和甲方的设备和其它设施造 成的损害而引致的一切索赔、诉讼、损害赔偿费、损害诉讼费、指控费和其它开支。甲 方无论何时均不对乙方的任何设备、临时工程或材料的损失或损坏承担责任。 8、乙方管理混乱，经常出现违反管理程序或规定的事件，不服从业主和甲方管理的 现象，对施工队现场负责人处 100300 元/次罚款，累计出现三次，甲方有权将现场违 规人员驱除现场，乙方必须另换其它人员保证施工的正常进行，如施工队连续三周达不 到甲方要求或管理处于失控状态，甲方同样有权驱除施工队现场负责人。 9、乙方不得将工程再次转包，如
20、发现有转包现象，甲方将对施工队进行清除，并对 所完成工程量不得计算。 九、工期 1、签订本合同后，甲方将以电话、电话短信或书面形式提前 3 天通知乙方组织施工 人员进场施工，如乙方的施工队在规定的时间内没有按照本合同规定的人员数量进场， 甲方将处罚乙方按每天 3000 元的违约金； 2、施工队施工人员进场施工的试工期为 6 个工作日，若不合格者，甲方有权将该批 施工人员清理出场，完成合格的工程量按 50%结算，不合格的工程量不于结算，施工所用 的材料照价承担； 3、开工时间：以业主通知时间为准，完工时间，按甲方规定的时间内完成每段施工 任务。如未按规定的时间内保质保量完成每段施工任务，每延误一
21、天罚 1000 元，提前一 天奖励 1000 元。 4、对以下情况，经甲方签证确认后（以书面形式），工期相应顺延。 5、在施工生产过程中的意外停水、停电影响连续 48 小时以上。 6、增加承包范围、修改设计而改变原有功能的变更。 7、不可抗力（注：春节属非不可抗力）。 8、以上说明需有双方认可的书面证明。 9、在施工进度中，雨天未经甲方书面同意停工，不顺延工期，如未经同意擅自停工， 罚款每天 3000 元。 10、乙方因不能按合同要求的工期完成每道工序，乙方有权指派其它队伍施工，所发 生的一切费用与损失均由乙方承担，乙方不得提出任何异议。 11、乙方没有征得甲方书面同意擅自停工，甲方将按每天
22、5000 元进行处罚。 12、乙方没有征得甲方书面同意擅自停工累计天数超过 5 天,甲方有权另按排其他施 工班组进行施工，本合同自动解除，乙方实际完成合格工作量的按 50%结算，不合格的工 程量不予结算。 十、安全生产 1、施工队进场时与甲方签订安全施工生产协议书（作为合同的补充件，若不主动签 定和拒绝不签，即视为所有安全事故均由乙方承担），乙方负责对进场施工人员进行安 全教育，监督施工人员在施工中必须遵守现行操作规程。 2、乙方在施工期间应严格遵守建筑安装工程安全技术规程 、 建筑安装工人安全 操作规程 、 中华人民共和国消防条例和其他相关的法规、规范。甲方安全人员有权 按现行规章制度对现场
23、违反规定的施工人员实施罚款。 3、施工队人员发生伤亡事故时，甲方应尽力施救，同时保护好现场，以便有关部门 进行勘察、鉴定。伤亡事故定性后，属施工队方责任或工人违章操作发生事故，由乙方 自行按国家有关规定对伤亡职工或家属进行经济补偿。因甲方原因造成的事故，甲方不 直接对施工队施工人及家属，善后工作由乙方负责，相应费用由甲方承担。 4、在日常安全生产检查中，因施工队责任受到上级主管部门或业主的罚款，将由乙 方承担此项经济支出。 5、对施工队在施工场地以外及现场内违规产生的各类安全事故甲方不负任何责任。 6、乙方所自备的所有机械设备、照明设施必须符合现行的安全生产要求，违者勒令 停工，工期不予顺延，
24、相应处罚款 500 元。 7、施工人员进场必须佩带甲方统一发放的安全帽、胸卡等，在领用安全帽和胸卡时， 乙方必须交纳相应的押金，待合同终止时安全帽统一归还甲方，如有遗失按原价赔偿。 8、由于施工人员在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安 全或火灾事故，应承担由此引发的一切经济损失。 9、乙方承诺同意，由于施工人员违章指挥或操作、违反消防条例等所发生的安全事 故，将按事故所造成的经济损失以同样的金额向乙方作出罚款。并追加法律责任。 10、所有施工人员一律不准在施工现场居住，不准喝酒、不准吸烟、不谁在施工现 场做饭等等，若违返每次罚款 2000 元，若造成一切不良后果均由乙方承
25、担。 十一、 文明施工 1、甲方和乙方均应严格遵守工程施工现场各项管理制度的要求，相互密切配合、合 理安排，保证工程的顺利进行。 2、在施工过程中, 必须严格执行有关现场文明施工管理的有关规定,每日完工后,工 完场清,现场施工垃圾、施工废料堆放到甲方指定的现场某地,如不按此执行,甲方将对施 工组进行处罚。 3、在日常文明工地检查中，因施工队责任而受到上级主管部门或其它职能部门对工 地及生活区的罚款，将由乙方承担此项经济支出。 4、在生产和生活过程不得和甲方管理人员或其他施工班组发生打架斗殴的的情况, 如发生类似情况,甲方将对乙方按每次 3000 元的处罚,群架罚乙方一万元，并承担一切损 失和经
26、济支出。 5、施工队不得以任何理由罢工、闹事，如乙方发生此类现象，甲方将对乙方每次罚 一万元。工期同样按合同条款相应规定执行。 十二、 材料管理 1、乙方必须注意节约材料,掌握好施工工序，合理化利用材料。 2、提供的材料，甲方将按合理用料发放给施工队,超出合理使用外的部分由乙方负 责。 3、由于质量或施工错误等责任造成返工的，乙方需向甲方赔偿材料等损失，据体赔 偿办法根据实际情况由甲方制定。 4、甲方向施工员所发放的材料，必须严格的妥善的保管，如发生丢失、被偷、损坏、 失效、变质等现象，乙方将承担全部损失。 5、甲方所发放的任何材料(包括废料)和副料，施工人员不得以任何理由带出工地或 做为非工
27、程所用，如发生此类现象，甲方将按材料原价从乙方清包工费中扣除。 十三、 后勤管理 1、后勤管理均由甲方统一安排，生活区及宿舍要保持清洁卫生，按甲方有关规章制 度严格执行，按规范要求摆布物品，如有违反甲方将按有关甲方内部规定予以罚款，直 至清退。 2、乙方严格管理好本施工人员,不得在施工现场居住，不得喝酒，不得赌博、嫖娼、 打架抖殴、寻衅闹事,如有违反纪律者,甲方将对乙方根据情节大小 5002000 元处罚,并 由乙方承担一切责任，情节严重者将送交公安机关进行处理。 3、对住在生活区的施工人员，乙方自行管理好职工的个人卫生和集体卫生，生活区 宿舍必须保持清洁整齐，床铺叠放成块，每天派专人打扫，制
28、订好卫生工作值班轮流表， 如宿舍脏乱，不按规定整理，甲方将对乙方进行处罚每次 200 元。 十四、 结算办法及付款方式 1、乙方施工队进场施工满三十天后，可向甲方提出申请丈量已完工的工程量，甲方 收到乙方丈量报告后及时组织相关人员对乙方施工队完成的工程量进行丈量，并将丈量 结果报给甲方总经理或董事长审核，审核时间为 4 个工作日，经甲方审核批准后 4 个工 作日内向乙方支付工程包工进度款，支付办法：根据本合同签定施工范围内的项目内容 支付完成工程量的 70%清包工进度款，工程全部完工交给甲方后支付至完成合同范围内工 程量的 85%，工程竣工经业主及行业管理机构验收合格后付实际完成工程总结算价的
29、 95%，保留 5%工程保修金，保修金期满后无质量问题一次无息付清。 2、有个别施工员有特殊情况需要借生活费者，且乙方施工的工程还未到报工程进度 时，乙方可以向甲方提出书面申请，报给甲方批准后到可办理借款，生话费借支不得超 过每人每天 30 元，生话费借支必须在乙方当月工程进度劳务款中扣除。 3、结算依据：按施工图及合同范围内的工作量合同价一次性包死，如有变更内容或 增加必须经甲方总部总经理或董事长单项审核批准后，可以做为最后结算依据，该设计 变更或增减部分不能做为中途进度付款，该部分等工程竣工结算时才能结算。 4、工程竣工后,根据实际完成工程量向甲方提交结算资料(工程量计算书、质量检测 记录
30、、本合同、甲方下发的各项奖罚单具),按甲方结算程序进行审核, 经甲方该工程项 目部：项目经理、技术总工、安全员、质量员、仓库保管员、预算员等签字后做为结算 依据。 5、结算时根据施工过程中各项单价中内容完成情况进行计算。如没有按标准完成， 如在施工过程中文明施工、安全生产、工程质量、施工进度未能达到规定的要求,结算时 甲方将按一定比例进行扣减结算价，因乙方工期或质量等原因造成业主对甲方的罚款， 甲方有权将该罚款转给乙方并在乙方结算总价款中扣除。 6、乙方在报进度工程量时，工程量若多报和虚报，经审核多报虚报部分罚款按报超 出部分罚款 2 倍，甲方应立刻对乙方办理罚款手续，否则，甲方财务部有权从乙
31、方施工 队工程劳务费中扣除。 7、甲方原则上扣留乙方一个月工程进度款做为“责任履约保证金” ，履行乙方的工 作职责和在施工现场能遵守纪律，履行自身义务后办理结清。 8、为保证资金使用安全性，乙方在发放工资之前 2 天，须提供施工人员工资表，考 勤表、并经施工人员签字和乙方签字确认后甲方才能办理借款和支付工程劳务款。 2、双方约定和违约责任 1、本合同签定后，甲乙双方不允许再签其它补充协议，在施工期间若有工程设计变 更或特殊情况和任何在施工过程中需要增加的施工内容和工作量、工程报价清单、点工 费、加班费、搬运费等，必须有甲方总部（XXXX 实业有限公司）法定代表人、董事长 或总经理审核签字并加盖
32、甲方（XXXX 实业有限公司）公章才能有效，甲方项目经理和 乙方签署本合同以外的一切补充协议凡涉及到经济的如“增加工作量、清包工单价、工 程报价清单、变更单价、点工费、加工费、搬运费”等均视无效； 2、开工前乙方应积极配合甲方进行图纸会审纪要，施工过程中必须严格按现行国家 施工规范及有关技术和验收标准进行施工管理，乙方必须配合甲方及时填报工程所有报 表和办理所有签证手续，如有设计、施工变更，需事前征得业主同意取得签证后，方可 施工，严格未经批准擅自更改，由此产生的经济损失及责任均由违约方承担全部责任； 3、甲方每天下午六点钟前将第二天施工队所需领取的材料办理审批手续，每天上午 及下午开工前半小
33、时内为领料时间，乙方施工队长凭甲方批准的领料单在规定的时间内 领料，超过规定时间不再发放材料，违者罚款 50 元/次； 4、工程隐蔽前，乙方必须配合甲方负责做到每一道隐蔽工程必须办理验收签证手续 完成后才能进行下一道工序，隐蔽验收工作若未办理，下一道工序不准进行。否则，由 此造成的经济损失及其一切责任均由违约人承担； 5、乙方应根据业主己审核确认签字盖章的施工设计图纸进行施工，严禁未经业主签 字盖章的施工图纸和进场材料未确认进行施工，否则，后果自负； 6、任何一方未能按本协议要求和条款全面实现目标和履行职责的视为违约，并由承 担全部违约责任，赔偿由不履行责任给对方造成的所有损失； 7、由乙方原
34、因施工质量未达到国家验收标准，甲方有权对乙方按其施工完成工程量 劳务费总额的 20%进行罚款。由于乙方原因，未按时竣工，甲方有权对乙方按其施工完成 工程量总额的 1%进行罚款； 8、乙方若在施工期间闹事、停工造反，不管任何原因，每次按乙方清包工总价 20%进 行罚款； 9、乙方施工人员和管理人员中违法乱纪及故意损害甲方声誉和权益的人员，甲方有 权追究责任和进行处理。例如：停工、罢工、造反等每发生一次罚款 2 万元至 5 万元。 对触犯国家法律，危害社会的经济和刑事犯罪人员，甲方将提交国家司法机关追究其法 律责任。 3、争议 双方共同严格履行本协议，如发生争议，可通过友好协商解决，如协商不成任何
35、一方 均可向甲方所在地人民法院起诉。 4、合同生效及其它 本合同自双方签字盖章后必须有以下附件，否则，视为无效合同。 本工程保修期满，付清乙方工程劳务款后自行终止。 本合同一式四份，甲方执三份，分别送甲方财务部一份、行政部一份备案，乙方执一 份，具有同等法律效力。 附件： 1、甲方总部总经理审核签字和加盖甲方“XXXX 实业有限公司”公章的工程报价清 单。 2、甲方与乙方共同确认的本工程建筑装饰工程清包工费清单 ； 3、甲方（XXXX 实业有限公司）法定代表人授权书： （1）甲方项目经理授权书， （2）参加乙方工程进度丈量人员授权派遣书。 注：乙方身份证复印件一张附贴 （此页以下无正文） 发包方： 代表 施工方： 承包责任人 签约地址：西安市 签约时间： 年 月 日