《【合同范文】20XX建设工程设计合同（民用建设工程设计合同）[1].docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《【合同范文】20XX建设工程设计合同（民用建设工程设计合同）[1].docx（13页珍藏版）》请在三一文库上搜索。
1、第 1 页 20XX 建设工程设计合同（民用建设工程设计合同） 1 特征码 nBIQpTDtGyavwiMxTUzy 工程名称：_ 工程地点：_ 合同编号：_ 设计证书等级：_ 发包人：_ 设计人：_ 签订日期：_ 发包人委托设计人承担_工程设计，经双方协商一致， 签订本合同。 第一条 本合同依据下列文件签订： 11 中华人民共和国合同法 、 中华人民共和国建筑 法 、 建设工程勘察设计市场管理规定 。 12 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 13 建设工程批准文件。 第二条 本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及 设计费等见下表。 第 2 页 序号分项 建设规模 设计阶
2、段及内容 估算 费率估算 目 总投资 % 设计费 名称层数建筑面 方案初步施工（万元） （元） 积（m2） 设计图 第 3 页 说明 第三条 发包人应向设计人提交的有关资料及文件： 序号 资料及文件名称 份数提交日期有关事宜 第 4 页 第四条 设计人应向发包人交付的设计资料及文件： 序号 资料及文件名称 份数提交日期有关事宜 第五条 本合同设计收费估算为_元人民币。设计支付 进度详见下表。 第 5 页 付费次序 占总设计费 %付费额（元） 付费 时间 （由交付设计 文件所决定） 第一次付费 20% 定金 本合同签订 后三日内 第二次付费 第三次付费 第 6 页 第四次付费 第五次付费 第六条
3、 双方责任 61 发包人责任： 611 发包人按本合同第三条规定的内容，在规定 的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及 时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。 第 7 页 发包人提交上述资料及文件超过规定期限 15 天以 上时，设计人员有权重新提交设计文件的时间。 612 发包人变更委托设计项目、规模、条件或因 提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人 设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同） 、 重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人 增付设计费。 在未签合同前发包人已同意，设计人为发包人所 做的各项设计工作，应
4、按收费标准，相应支付设计费。 613 发包人要求设计人比合同规定时间提前交付 设计资料及文件时，如果设计人能够做到，发包人应根据设计 人提前投入的工作量，向设计人支付赶工费。 614 发包人应保护设计人的投标书、设计方案、 文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同 意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复 制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况， 发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。 62 设计人责任： 621 设计人应按国家技术规范、标准、规程及发 包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求 提交质量合格的设计资料，并对其负责
5、。 第 8 页 622 设计人采用的主要技术标准是： _。 623 设计合理使用年限为_年。 624 设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、 进度及份数向发包人交付资料及文件。 625 设计人交付设计资料及文件后，按规定参加 有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内 容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文 件，本年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计 交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未 开始施工，设计人仍负责上述工作，但应按所需工作量向发包 人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。 626 设计人应保护发包人的知识产权，不得向第 三
6、人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发 生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索 赔。 第七条 违约责任： 71 在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设 计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设 计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一 半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设 计费的全部支付。 第 9 页 72 发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计 人支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的 逾期违约金。逾期超过 30 天以上时，设计人有权暂停履行下阶 段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计
7、审批部门对 设计文 件不审批或本合同项目停缓建，发包人均按 71 条规定支付设 计费。 73 设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修 改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人 除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。损 失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿 金，赔偿金由双方商定为实际损失的_。 74 由于设计人自身原因，延误了按本合同第四条规定 的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项 目应收设计费的千分之二。 75 合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人 应双倍返还定金。 第八条 其他 第 10 页 81 发包人要求设计人
8、派专人留驻施工现场进行配合与 解决有关问题时，双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合 同。 82 设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图， 由发包人自费向有关出版部门购买。本合同同第四条规定设计 人交付的设计资料及文件份数超过工程设计收费标准规定 的份数，设计人另收工本费。 83 本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件 和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不 得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加 工定货时，所需要费用由发包人承担。 84 发包人委托设计人配合引进项目的设计任务，从询 价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应 吸收承担有关
9、的设计任务的设计人参加。出国费用，除制装费 外，其它费用由发包人支付。 85 发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务， 另行支付费用。 86 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及 时协商解决。 87 本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协 商解决，协商不成的按下列第_种方式解决：（一）提 交仲裁委员会仲裁；（二）依法向人民法院起诉。 第 11 页 88 本合同一式_份，发包人_份，设 计人_份。 89 本合同经双方签章并在发包人向设计人支付定金后 生效。 810 本合同生效后，按规定到项目所在省级建设行政主 管部门规定的审查部门备案。双方认为必要时，到项目所在地 工商行政管
10、理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后， 本合同即行终止。 811 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议 及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成 部分，与本合同具有同等法律效力。 812 其它约定事项：_。 发包人名称（盖章）：_ 设计人名称（盖章） ：_ 法定代表人（签字）：_ 法定代表人（签字） ：_ 委托代理人（签字）：_ 委托代理人（签字） ：_ 住所：_ 住所：_ 邮政编码：_ 邮政编码： _ 电话：_ 电话：_ 第 12 页 传真：_ 传真：_ 开户银行：_ 开户银行： _ 银行帐号：_ 银行帐号： _ 建设行政主管部门备案： 鉴（公）证意见： （盖章） （盖章） 第 13 页 备 案 号： 备案日期： 年 月 日 鉴证日期： 年 月 日