《家庭居室装饰装修工程施工合同(示范文本).doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《家庭居室装饰装修工程施工合同(示范文本).doc（3页珍藏版）》请在三一文库上搜索。
1、合同范本/建设工程合同 家庭居室装饰装修工程施工合同(示范文本) 发包方（甲方）：_承包方（乙方）：_资质等级：_甲乙双方根据我国法律规定，在审核乙方的装修资质后，签订本装修合同，具体条款如下：1工程概况：_2工程名称_ 地点_承包范围 _承包方式_承包内容_ 3工期_ 4工程质量标准：_5工程造价：_6付款方式：合同生效后，甲方下列方式直接向乙方支付工程款：_7工程验收合格后，乙方应向甲方提出工程结算，并将有关资料送交甲方。甲方接到资料后_日后如未有异议，即视为同意，双方应填写工程结算单（见附表九：工程结算单）并签字，甲方应在签字时向乙方结清工程尾款。8工程款全部结清后，乙方应向甲方开具正式
2、统一发票。9违约责任（1）合同双方当事人中的任一方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成经济损失均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失，未造成损失的，应支付合同总价的5%为违约金；（2）未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由甲方负责；（3）因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失；（4）甲方未按期支付第二（三）次工程款的，每延误一天向对方支付合同总价的1%为违约金；（5）由于乙方原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责修理，工期不予顺延；（6）由于乙方原因致使工期延误，每延误一天向对方支付合同总价的1%为违约金；10合同争议的解决方式双方发生争议协商解决不成时，按下列第_种方式解决：（1）向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁；（2）向合同签订地人民法院起诉。11其他具体规定（1）因工程施工而产生的垃圾，由乙方负责运出施工现场，并负责将垃圾运到指定的_地点，甲方负责支付垃圾清运费用（人民币）_ 元（此费用不在工程价款内）；