《【合同范文】合同样本 发包合同范文[1].docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《【合同范文】合同样本 发包合同范文[1].docx（10页珍藏版）》请在三一文库上搜索。
1、第 1 页 合同样本 发包合同范文1 特征码 KZuIAjyUIfrIJdhfXtYC 发（总）包单位：_（甲方） 承（分）包单位：_（乙方） 根据中华人民共和国合同法 ，以及有关规定，结合本工程的 具体情况，双方经充分协商，签订本合同，共同遵守。 第一条 工程名称：锚杆工程 建设地点：_ 第二条 建设规模、面积（工程量）和承发包工程的范围及内 容： 1基坑锚杆_条，包括现场已浇注_ 条锚杆的张拉及锁定，总工程量为_延米。 2锚杆施工依据设计方案和相应施工规范，工作内容 包括：锚杆钻孔；锚杆设置及灌浆；锚杆张拉与锁定。 第三条 本合同所承包工程的工期定为_个日历天，工 期计算的起止时间是：_年
2、_月_日开 工，_年_月_日竣工。上述工期以施 工方案工期为准。 在履约过程中，根据变更设计所影响的工期和甲方责任、 不可抗力所延误的工期等因素，经甲、乙方签证认可后，进行 第 2 页 调整，从而最后确定竣工日期，乙方应按此竣工日期竣工。 第四条 工程质量标准及保修条件、期限，按本条第_ 项执行： 1按照国家及省、市的有关规定执行，符合设计要求。 2按照国家现行建筑施工规范大全有关标准执行， 工程保修至地下室施工到 0.00 时为止。 第五条 承包方式： 实行大包干。即包工、包材料、包质量、包工期、包安全。 锚杆按_元米计价。 具体工期要求为：在_个日历天内完成全部锚杆的 钻孔、灌浆，并且张拉
3、完毕至少一半锚杆。 第六条 工程总造价按上述承包范围和方式，计（概算）为人 民币：_元整（￥_） ，工程结算以实际发生工 程量为准，单价不变。 第七条 甲方应负责完成下列工作： 1在开工前三天完成“三通一平” （包括进场道路） ， 接通水、电源和办理报建、临时场地、占用道路等的批准手续。 同时向乙方提交施工（安装）图纸与说明书和有关的技术资料 各一份；水电安装图纸_份；地质勘探资料一份；建筑 （安装）许可证和报建审核意见书。 2提供现场水电接点，材料堆放点及临时设施。 第 3 页 3以上工作由_统一解决安排。 第八条 乙方应负责完成下列工作： 1在开工前三天完成组织施工图会审、编制施工组织 设
4、计，并送交甲方，作为甲方检查监督执行施工计划的依据。 2全面负责锚杆施工，保质保量按期完成任务。 3完工后，提供有效的竣工资料两份。 第九条 乙方承包的任务，非经甲方同意，不得随意分包给第 三方。 乙方必须严格按照施工图与说明书以及施工技术规范和操 作规程进行施工，按规定做好试件和材料的试验，确保工程质 量，按期完工。在工程质量上必须接受质量监督部门和甲方的 监督，甲方发现其在主要形象上拖进度_天时，或在主 要工程上存在重大质量问题时，经质监部门确认后，甲方应以 书面通知乙方，乙方在_天内必须采取有效措施纠正。 否则甲方有权采取措施直至终止合同，调换施工队伍。因此所 造成的实际损失，由乙方负责
5、。 乙方在施工过程中，发现施工图纸与说明书不符，重要结 构或关键部位所需的材料规格、质量不符合设计要求，或设备 有缺陷时，应立即以书面通知甲方。甲方应在_天内会 同设计单位进行处理，并办理技术签证。否则，乙方有权停工， 除工期顺延外，因此所造成的窝工损失由甲方负责。 第十条 甲方委托监理公司为驻工地代表，对工程进度、工程 第 4 页 质量进行监督，检查验收隐蔽工程、办理中间交工工程验收签 证手续，督促乙方按规定搞好试件、材料试验和各项技术资料 及报表整理，负责签证、解决应由甲方解决的问题，以及其它 事宜。 第十一条 材料、设备的供应及其消耗含量和价差处理，按本 条第_项执行： 1工程所需材料，
6、全部由乙方负责，其费用和材料价 格已按_的规定列入造价内，在施工过程中，如材料价 格变动，按有关规定进行调整。 2施工过程中，材料价格如有变动，不再调整。 第十二条 工程价款的支付和结算必须划（汇）入乙方的开户 银行：_办事处，帐号：_。否则，由此所造 成的一切后果均由甲方负责。乙方不得将工程款转入第三方帐 户或挪作他用。 工程备料款和进度款按本款第_项执行： （一）按市建设银行工程价款结算 算办法的拨付规定办理，即在合同签订_天内，按总造 价（当年计划）的百分之_预付备料款，进度款按工程 第 5 页 进度百分之时付款百分之_，工程进度百分之时付款百 分之_，工程进度百分之时再付百分之_，其
7、余工程进度款由预付备料款抵充，留下尾款百分之五待审定竣 工结算后付清。 （二）工程款支付办法： 1合同签订七日内，甲方向乙方支付_元备 料款。 2乙方完成进度达 50时，甲方再向乙方支付工程 总造价的 40。 3乙方完成进度达 90时，甲方再向乙方支付工程 总造价的 15。其余款项在地下室施工到 000 时付清。 工程结算：乙方应在全部工程竣工验收合格后_天 内提出竣工结算，送甲方和经办银行审核，甲方应在接到结算 之日起_天内提出意见，逾期视作同意，由经办银行划 帐，结算尾数。双方对竣工结算确认后_天内，应进行 退补结算。 第十三条 甲方因生产或使用需要，确需变更设计时，应书面 通知乙方，并提
8、供由原设计单位出具的变更设计的技术资料， 按规定办理变更工程手续，签订补充协议或变更合同，造价按 工程增减的规定进行调整和结算。 工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的 返工，甲方应采取措施弥补或减少损失，同时经有关部门审定 第 6 页 后赔偿乙方因此而造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机 械设备调迁，材料和构件积压的损失。 第十四条 工程交工验收 1工程交工验收，应以施工图纸及说明书、图纸会审 记录、有关变更增减的书面文件、国家颁发的施工及验收规范 和质量检验标准为依据。 2隐蔽工程在隐蔽前_天，由乙方通知甲方 到场检查，甲方不按时到现场检查的，乙方可自行检查后隐蔽， 并认真如
9、实填写隐蔽记录，甲方应予承认。若事后甲方提出复 查的，复查合格，所有费用和因此造成乙方的经济损失，由甲 方承担，所耽误的时间应顺延工期；复查不合格，检查费用由 甲方承担，乙方应负责无偿返修。若乙方未通知甲方到场检查， 单方完成隐蔽工程的，甲方有权要求重新检查，不论检查结果 是否合格，一切费用由乙方承担。 3工程（包括单项工程）竣工前五天，由乙方通知甲 方组织有关单位进行验收。验收工作在工程竣工后_天 （单项工程七天）内进行，并应按期验收完毕。工程质量及工 程内容符合要求的，双方在竣工工程验收证明书上签章， 同时乙方将全部有效的技术档案资料向甲方移交。如工程质量 不合格或工程内容尚未完成者，由乙
10、方在商定的期限内进行翻 修或补建后，再进行验收，直至达到符合标准和要求为止。并 按最后验收合格的日期作为竣工日期，由此支付的一切费用均 第 7 页 由乙方负责。甲方逾期组织验收的，除应向乙方偿付违约金外， 如果验收合格的，按本款规定的验收日期作为竣工日期；验收 不合格需翻修的，按实际逾期天数顺延工期。工程（包括单项 工程）未经验收，甲方提前使用或擅自动用，因此而发生的质 量或其它问题，由甲方承担责任。 4工程竣工后，应绘制 竣工图。工程变更不大的，由乙方在原施工图上加上注明，提 交甲方存档。工程变更较大的，由乙方另绘竣工图。 第十五条 奖励 1提前竣工或赶工奖励：_。 2乙方按期竣工，并经工程
11、质监部门和主管部门检查 鉴定或认可的优良级品工程的，甲方同意按工程总造价 _分之_奖励给乙方。 第十六条 违约责任 1甲方逾期供应材料、设备或逾期履行第七条各项规 定之一者，从逾期_天次日起，除应负担乙方的实际损 失外，并按拖延天数顺延工期。 2甲方不按期拨付工程款，从超过_天次日 起，按拖欠数额，按照银行有关延期付款的规定向乙方偿付逾 期付款违约金。同时，乙方有权停止施工，直至结清之日，停 工期间的窝工和其它损失按实由甲方承担，工期顺延。 3乙方逾期竣工，从逾期_天次日起，每逾 期一天，按工程总造价（单项工程按该项工程造价）的万分之 第 8 页 _向甲方偿付违约金。 4甲方逾期组织验收交工工
12、程（包括单项工程） ，乙 方逾期提交竣工结算的，从逾期_天次日起，每逾期一 天按工程总造价（单项工程按该单项工程造价）的万分之 _向对方偿付违约。 5一方逾期结清或退回工程尾款者，从逾期 _天次日起，按应结清或退回数额，比照银行有关延期 付款的规定，向对方偿付逾期违约金。 第十七条 遇人力不可抗拒的灾害损失，按本条第_项 处理：BR 1报上级有关部门裁定。 2工期顺延。 第十八条 其它事项及补充条款 1有关本工程的施工图纸与说明书和会审记录，以及 图表、资料，双方进行的有关会议，洽谈记录，双方协商同意 并经双方当事人签证的有关修改设计的变更文件等，都是据以 施工和交工验收的技术资料，也是本合同
13、的组成部分。 2乙方应加强防火、防盗、治安、施工安全防护措施 和加强对施工队伍的管理，遵守和执行安全、文明和深夜施工 等的规定。否则，导致造成的损失和有关部门按规定给予的处 罚或追究赔偿的经济损失均由乙方负担。 3甲方无偿提供乙方施工人员共_人的住宿 及生活用水、用电。 第 9 页 4乙方施工用水用电按市有关规定，从结算款中扣除。 5基坑开挖时，挡土桩间如有流砂或挡土桩位移超过 规范偏差及漏水等影响地下室施工的情况，由乙方负责处理， 因此发生的一切费用，由乙方承担。措施费按_元包死， 如无上述情况，甲方照付上述措施费给乙方。 本合同自签订之日起生效，到工程交工验收和结清工程款之日 自然失效。本合同正本二份，双方各执一份；副本四份，双方 各执二份；送建委、双方主管业务部门、经办银行、税务局、 工商局及有关单位各一份。 甲方（盖章）：_ 乙方（盖章）： _ 住所：_ 住所：_ 签约代表（签字）：_ 签约代表（签字）： _ 电话：_ 电话：_ 传真：_ 传真：_ 邮政编码：_ 邮政编码： _ 签订地点：_ 签订地点： _ _年_月_日 _年_ 第 10 页 月_日