《【合同范文】深圳市建设工程勘察合同[1].docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《【合同范文】深圳市建设工程勘察合同[1].docx（9页珍藏版）》请在三一文库上搜索。
1、第 1 页 深圳市建设工程勘察合同1 特征码 QMQpPzfZCoPkydnSqTnT 工程名称：_ 工程地点：_ 合同编号：_ 勘察证书等级：_ 发包人：_ 勘察人：_ 签订日期：_ 深圳市规划与国土资源局监制 发包人：_ 勘察人：_ 发包人委托勘察人承担_任务 根据中华人民共和国合同法 、 建设工程勘察设计管理条例 、 建设工程勘察设计市场管理规定 、 深圳经济特区建设工程 质量管理条例及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况， 为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察 人协商一致，签订本合同，共同遵守。 第一条 工程概况 11 工程名称：_ 第 2 页 12 工程建设地点：
2、_ 13 工程规模、特征： _ 14 工程勘察任务委托文号、日期： _ 15 工程勘察任务（内容）与技术要求： _ 16 承接方式：_ 17 预计勘察工作量：_ 第二条 发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确 性、可靠性负责。 21 提供本工程批准文件（复印件） ，以及用地（附红线范围） 、 施工、勘察许可等批件（复印件） 。 22 提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、 建筑总平面布置图。 23 提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标 高资料。 24 提供勘察工作范围地下己有埋藏物的资料（如电力、电讯 电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图。
3、25 发包人不能提供上述资料，由勘察人收集的，发包人需向 勘察人支付相应费用。 第三条 勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。 第 3 页 勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份，发包人要求增加 的份数另行收费。 第四条 开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式。 41 开工及提交勘察成果资料的时间。 411 本工程的勘察工作定于_年_月_日开 工，_ _年_月_日提交勘察成果资料，由于发包人或勘 察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条 规定办理。 412 勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同 规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不 可
4、抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等）时，工期顺 延。 42 收费标准及付费方式。 421 本工程勘察按国家规定的现行收费标准_ 计取费用；或以“预算包干” 、 “中标价加签证” 、 “实际完成工 作量结算”等方式计取收费。国家规定的收费标准中没有规定 第 4 页 的收费项目，由发包人、勘察人另行议定。 422 本工程勘察费预算为_元（大写 _） ，合同生效后 3 天内，发包人应向勘察人支付预 算勘察费的 20作为定金，计_元（本合同履行后， 定金抵作勘察费） ；勘察规模大、工期长的大型勘察工程，发包 人还应按实际完成工程进度_%时，向勘察人支付预 算勘察费的_%的工程进度款，计_元；勘察
5、工作外业 结束后_天内，发包人向勘察人支付预算勘察费的 _%，计_元；提交勘察成果资料后 10 天内，发包人应一次付清全部工程费用。 第五条 发包人、勘察人责任 51 发包人责任 511 发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘 察任务及技术要求，并按第二条规定提供文件资料。 512 在勘察工作范围内，没有资料、图纸的地区（段） ，发 包人应负责查清地下埋藏物，若因未提供上述资料、图纸，或 提供的资料图纸不可靠、地下埋藏物不清，致使勘察人在勘察 工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由发包人承担民 事责任。 513 发包人应及时为勘察人提供并解决勘察现场的工作条 件和出现的问题（如：落
6、实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地 上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、 第 5 页 平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠 以及水上作业用船等） ，并承担其费用。 514 若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现 场作业时，发包人应派人负责安全保卫工作，按国家有关规定， 对从事危险作业的现场人员进行保健防护，并承担费用。 515 工程勘察前，若发包人负责提供材料的，应根据勘察 人提出的工程用料计划，按时提供各种材料及其产品合格证明， 并承担费用和运到现场，派人与勘察人的人员一起验收。 516 勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发 包人应按实际
7、发生的工作量支付勘察费。 517 为勘察人的工作人员提供必要的生产、生活条件，并 承担费用；如不能提供时，应一次性付给勘察人临时设施费 _元。 518 由于发包人原因造成勘察人停、窝工，除工期顺延外。 发包人应支付停、窝工费（计算方法见 61） ；发包人若要求 在合同规定时间内提前完工（或提交勘察成果资料）时，发包 人应按每提前一天向勘察人支付_元计算加班费。 519 发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、 文件、资料图纸、数据、特殊工艺（方法） 、专利技术和合理化 建议，未经勘察人同意，发包人不得复制、不得泄露、不得擅 自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目；如发生 上述情况
8、，发包人应负法律责任，勘察人有权索赔。 第 6 页 5110 本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其它 责任。 52 勘察人贡任 521 勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任 务委托书及技术要求进行工程勘察，按本合同规定的时间提交 质量合格的勘察成果资料，并对其负责。 522 出于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格，勘察人 应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若勘察人无力补 充完善，需另委托其他单位时，勘察人应承担全部勘察费用； 或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人除应负 法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，并根据损失程度 向发包人支付赔偿金，赔偿金由发包人
9、、勘察人商定为实际损 失的_%。 523 在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，派人 与发包人的人员一起验收发包人提供的材料。 524 勘察过程中，根据工程的岩土工程条件（或工作现场 地形地貌、地质和水文地质条件）及技术规范要求，向发包人 提出增减工作量或修改勘察工作的意见，并办理正式变更手续。 /P525 在现场工作的勘察人的人员，应遵守发包人的安 全保卫及其它有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。 526 本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其它 责任。 第 7 页 第六条 违约责任 61 由于发包人未给勘察人提供必要的工作生活条件而造成停、 窝工或来回进出场地，发包人除应付给
10、勘察人停、窝工费（金 额按预算的平均工日产值计算） ，工期按实际工日顺延外，还应 付给勘察人来回进出场费和调遣费。 62 由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满足 技术要求时，其运工勘察费用由勘察人承担。 63 合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解 除合同时，勘察人未进行勘察工作的，不退还发包人己付定金； 己进行勘察工作的；完成的工作量在 50以内时，发包人应向 勘察人支付预算额 50的勘察费计_元；完成的工 作量超过 50时，则应向勘察人支付预算额 100的勘察费。 64 发包人未按合同规定时间（日期）拨付勘察费，每超过一 日，应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。
11、 65 由于勘察人原因未按合同规定时间（日期）提交勘察成果 资料，每超过一日，应减收勘察费千分之一。 66 本合同签订后，发包人不履行合同时，无权要求退还定金； 勘察人不履行合同时，双倍返还定金。 第七条 本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补 充协议，补充协议与本合同具有同等效力。 第八条 其它约定事项：_ 第九条 本合同发生争议，发包人、勘察人应及时协商解决，协 第 8 页 商或调解不成的，可以由_仲裁委员会仲裁。 第十条 本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效；按规定向市 规划与国土资源局及派出机构备案。发包人、勘察人履行完合 同规定的义务后，本合同终止。 本合同一式_份，发包人_份、勘察人_ 份。 发包人名称：_ 勘察人名称： _ （盖章） （盖章） 法定代表人：（签字）_ 法定代表人：（签字） _ 委托代理人：（签字）_ 委托代理人：（签字） _ 住所：_ 住所： _ 邮政编码：_ 邮政编码： _ 电话：_ 电话： _ 传真：_ 传真： _ 开户银行：_ 开户银行： 第 9 页 _ 银行帐号：_ 银行帐号： _ 建设行政主管部门备案：_ 鉴证意见： _ （盖章） （盖章） 备案号：_ 经办人： _ 备案日期：_年_月_日 鉴证日期：_年_月_ 日