施工合同书集锦（32篇）.docx

1、施工合同书集锦（32篇）施工合同书集锦（精选32篇）施工合同书集锦篇1道路照明工程施工合同书发包方：市建设局（以下简称甲方）承包方：有限公司（以下简称乙方）为了明确甲。乙方双方在工程建设过程中的权利，义务和责任,维护双方的合法利益，达到保证期，保证工程质量，保证安全文明施工的目的，双方在遵守法律，行政法规，自愿、公平的基础上，结合本工程具体实际，经双方协商同意，签订本工程合同，以便共同遵守。一、工程名称、地点和内容1、街道路亮化照明工程2、工程地点：3、工程内容：基础浇筑、电器、灯杆、灯具制作、安装和调试。二、开、竣工时间1、开工日期：年7月20日2、交工日期：年8月30日三、质量等级：优良四

2、合同条款工程采用中标价款承包：施工承包合同总价款为人民币五、工程承包范围及承包方式1、承包范围：所有工程（灯具、灯杆、电器、控制箱等）的施工，安装和调试。2、本工程价款为优良工程条款，当工程竣工验收达到优良标准时，在竣工结算中甲方扣留乙方合同价款的3%作为经济处罚。3、甲、乙双方在履行合同是发生争议，应当协商解决，如未能达成一致，可提交有关部门协商，如仍未能达成一致时，可提交仲裁机构或向合同签订地人民法院起诉。4、全合同不得转让，未尽事宜，由双方另作协商并签订书面协议，协商内容经双方签字、盖章后，与本合同有同等法律效力。5、本合同一式六份（正本两份、副本四份），甲、乙双方签字,盖章之日起合同

3、生效，分送有关部门。6、本合同签定时间：年月日7、本合同签定地点：建设单位（盖章）：施工单位（盖章）：电话：电话：一年月日年月日施工合同书集锦篇2发包方：（以下称甲方）承包方：(以下称乙方)甲、乙双方就建设工程项目充分协商签订本合同，共同信守。1、工程名称：2、工程地点：3、工程面积(包括土建工程、水暖工程、电器工程)：共计平方米。4、承包内容：5、建筑安装工程造价：共计人民币元。6、工程价款和费用的结算依据和付款办法：7、工程开工日期：年月日。8、工程竣工日期：年月日。9、工程质量：以施工图纸及书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。10.甲方主要义务：Ih乙方主要义务：12、违约责

4、任(1)甲方因自己原因延付工程价款时，每逾期一天，按应付款额%。计算违约金。(2)乙方未按合同规定的时间竣工，每逾期一天，按未竣工程造价%。计算违约金。(3)甲方未按约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、技术资料的，乙方可以请求顺延工程日期，还可以请求赔偿停工、窝工等损失。(4)工程竣工后保险期一年。采暖工程保修期为一个采暖期，在保修期内，属承包方施工责任造成的如屋内漏雨、暖气不热、管道漏水等，由承包方负责免费修理。属发包方或设计责任造成的由甲方自理。(5)因乙方原因致使建设工程质量不符合约定，造成人身和财产损害的，承包人应当承担损害赔偿责任。13、本合同附件：共份。14、合同有效期：本合同

5、经双方签字盖章后生效。至工程竣工办理交工验收和款项结清时为止。但保修一条除外。15、本合同正本两份，双方各执一份。副本份，承包方份，发包方份，由发包方送一份。发包人：承包人：年月日年月日施工合同书集锦篇3合同编号：发包方：承包方：签约时间：签约地点：为了保证施工质量，如期完成施工任务，达到双方互惠互利的目的，依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他法律法规，双方友好协商，就本工程施工项目协商一致，订立本合同。一、工程名称：二、建筑面积（工程形式）：三、施工地点：四、工期：1、开工：年_月_日；2、竣工：年_月_日；3、合同工期总共历时一天。五、承包形式：六、工程质量标准：七、工程价

6、款：共计人民币元。八、付款方式：本合同生效后支付合同款项的%,计一元；工程竣工且验收合格后，支付工程价款的计元；质保金.元，质保期满后支付。九、质保期：一年。十、双方的责任义务1、发包方的责任义务为承包方提供良好施工场地、道路、水、电源，满足开工条件。解决施工中需要发包方协调解决的四邻关系及纠纷；监督管理施工过程中的工程质量、材料质量、督促工程进度;给承包方提供施工图纸、坐标点、标高点;按时给承包方拨付款项和进行验收、结算;2、承包方的责任义务按发包方要求及图纸要求进行施工；如期完成施工任务；接受发包方的技术指导和质量标准要求；负责发包方提供料物及设备的保护；教育施工人员爱护甲方的材物，不得偷

7、窃和损坏；承担施工中的一切安全事故责任及费用；十一、其他1、本合同自双方签字盖章后生效，有效期至保修期满。2、本合同未尽事宜，可由双方协商解决并签署书面补充协议，补充协议与本合同享有同等法律效力。协商未果，提交山东曹县人民法院提起诉讼。3、合同附件为本合同条款的组成部分，本合同连同附件一式贰份，双方各执壹份，具有同等效力。发包方：承包方：施工合同书集锦篇4甲方：乙方：经甲乙双方共同协商，本着互惠互利的原则，依照中华人民共和国建筑法、合同法及相关规定，签订合同，特定如下：一、工程名称:二、结构形式：框架三、承包方式：包工不包料四、承包范围：主体内的木工包支拆、钢筋工（包制做绑扎）打硅工、（包清理

8、塔吊司机工人住宿、钉子、铁丝、电锯（不包含室内二期工程）其它不含在内。五、承包价格：按建筑面积计算、基础按基础面积的一半计算,阳台、雨篷按全面积计算，每平方米128元。六、质量标注：合格。七、有关条款：1、乙方所有人员进入工地必须服从甲方管理监理要求以及有关领导的正确指导。2、乙方负责进场材料卸车（钢筋、模板、钢管、扣件）3、乙方配备专职的施工工长，甲方做好抄平放线技术管理。4、工程如果甲方原因停止施工，甲方应付乙方工程款的80%6、甲方保证材料供应及时如停工、窝工等料、甲方承担乙方损失生活费及人工费。7、乙方施工中出现停工或半途不干、损失由乙方承担。8、乙方工人不得偷到工地一切财物，否则

9、根据发生的情节给予处罚。9、乙方进工地前交2万元，基础干出甲方退还乙方押金2万元。八、付款办法：主体干到两层付工程款20万，主体封顶付主体面积的97%o九、违约责任甲乙不能按合同约定付款给乙方，三天内甲方承担利息(月息2分)。十、未尽事宜，不在工程范围内的工程项目、甲乙双方另行协商，十一、本协议一式二份，甲乙双方各执一份，双方签字生效。甲方：乙方：年月日施工合同书集锦篇5单选：1、设计合同履行过程中，设计审批部门拖延对设计文件审批的损失应由（八）A.发包人承担B.设计人承担C.双方各自承担D.设计审批部门承担2、依据设计合同示范文本，下列有关设计变更中提法不正确的是(B)A.设计人负责对不超出

10、原定范围的内容做出必要的调整补充B.如果发包人确需修改设计时，应首先请设计单位修改,然后经有关部门审批后使用C.发包人原因的重大设计变更造成设计人需返工时，双方需另行协商签订补充协议D.发包人需要委托其他设计单位完成设计变更工作，需经原设计人书面同意3、下列说法错误的是(D)A、监理人应在收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报委托人B、监理人有权检查施工承包人的试验室C、监理人应参加由委托人主持的第一次工地会议，主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议D、委托人有独立于监理人之外的自主支付权4、在工程施工中经工程师认可合格已经覆盖的工程，工程师要求重新检验不合格，由此发

11、生的费用应当由（C）承担。A、发包人B、工程师C、承包人D、监理单位5、发包人供应的材料使用前，由承包人负责检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由（八）承担A、发包人B、工程师C、承包人D、供货单位6、在施工合同中，属于承包人应当完成的工作是（B）。A、办理土地征用B、负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作C、组织竣工验收D、协调处理施工现场周围地下管线的保护工作7、施工合同文本规定，承包人要求的延期开工应（八）。A、经工程师批准B、经发包人批准C、由承包人自行决定D、由承包人通知发包人8、依据施工合同示范文本规定，因承包人的原因不能按期开工,（C）后推迟开工日期。A、需承包人书面通

12、知工程师B、应经建设行政主管部门批准C、应经工程师批准D、需承包人书面通知发包人9、设计合同生效的时间是指（C）之日。A、设计人收到中标通知书B、当事人双方在合同签字盖章C、设计人收到发包人的定金1）、设计人实际开始工作10.监理合同有效期是指（D）A.合同约定的开始日至完成日B.合同签订日至工程验收合格日C.合同签订日至合同约定的完成日D.合同签订日至监理人收到尾款日11.某监理合同中出现了需遵守市地方性标准建设工程监理规程的约定，该约定应写在（C）中A.建设工程委托监理合同B.通用条件C.专用条件D.协议书12、建设工程监理合同示范文本规定，监理人对第三方违反合同规定的质量要求和完工（交图

13、交货）时限，（D）。A.承担监督责任B.承担全部责任C.承担部分责任D.不承担责任13、在业务紧急情况下，为了工程和人身安全，监理人有权（D）oA.只在授权范围发布变更指令B.事先得到批准后,超越委托人授权发布变更指令C.事先未得到批准。不可发布超越委托人授权的变更指令D.事先未得到批准，也可发布超越委托人授权的变更指令，但应尽快通知委托人。14、工程建设过程中需要与当地政府有关部门的协调工作，应由（B）办理。A.承包商B.业主C.总监理工程师D.监理机构有关人员15、由于承包商的原因使监理单位增加了监理服务时间，此项工作应属于（C）。A.正常工作B.委托工作C.附加工作D.意外工作16、施

14、工合同文本规定，发包人供应的材料设备在使用前检验或试验的，（C）A.由承包人负责，费用由承包人承担B.由发包人负责，费用由发包人承担C.有承包人负责，费用由发包人承担D.由发包人负责，费用由承包人承担17、施工合同文本规定，工程师要求承包人立即执行的指令，承包人未提异议，因指令错误发生的费用由（八）承担。A.发包人B.承包人C.工程师D.项目经理18.根据建设工程施工合同示范文本年的规定，工程经竣工验收合格的，实际竣工日期为（八）oA.承包方递送竣工验收申请报告日期B.承包方施工完工日期C.竣工验收合格日期D.办理竣工验收手续日期19.已竣工工程交付使用之前应由（B）负责成品保护工作。A.建设

15、单位B.施工单位C.监理单位D.协商解决单位20.按照施工合同示范文本规定，当组成施工合同的各文件出现含糊不清或矛盾时，应按（C）顺序解释。A.合同协议书、工程量清单、中标通知书B.中标通知书、投标书及附件、合同履行中的变更协议C.合同履行中的洽商协议、中标通知书、工程量清单D.施工合同专用条款、施工合同通用条款、中标通知书21 .某设计合同履行过程中，发包人要对部分设计进行变更。原设计人由于源能力有限，不能在要求的时间内完成，发包人征得原设计人书面同意后将这部分设计仟务委托另一设计人，则（八）。A.原设计人对变更的设计不承担责任B.该部分设计成果需经原设计人审查批准C.原设计人对该部分设计质

16、量承担连带I）.原设计人对该部分设计未能按时交付承担责任多选1、下列说法错误的有（ABDE）A.监理人应熟悉工程设计文件，主持图纸会审和设计交底会议B.监理负责审查施工承包人提交的工程变更申请，独立处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等C.监理负责审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告D.监理人享有对承包人的确定权E.监理人有发布开工令、暂停令和复工令的权利2、下列关于监理人的权利，正确的说法有（ABD）A.获得奖励的权利B.建设工程有关事项的建议权C.对承包人的选定权D.有关协作单位组织协调的主持权3、有关缺陷责任期的说法中，正确的是（CE）A.缺陷责任期自竣工验收合格之日起

17、计算B.缺陷责任期最长不能超过36个月C.缺陷责任期届满，承包人仍应按合同约定的工程各部位保修年限承担保修义务。D.主体结构工程的缺陷责任期为无限期E.合同当事人应在专用合同条款约定缺陷责任期的具体期限4、在设计合同履行过程中，设计人的责任包括（BD）A.按时提供设计依据文件和基础料B.设计交底C.施工图设计完成后，组织鉴定和验收D.保证设计质量E.支付定金5、施工合同文本规定，应当由发包人承担的保险费用有（ACD）oA.施工场地内发包方人员的生命财产保险费用B.从事危险作业施工人员意外伤害的保险费用C.安装工程一切险D.建筑工程一切险E.施工现场内承包人施工人员的工伤保险6、我国施工合同履行

18、中，在甲方供应材料设备条件下，下列说法错误的有（ABC）oA.甲方在所供材料设备验收前可以口头通知乙方参加清点B.乙方不参加验收、不负责保管C.乙方负责材料设备保管，发生损失，由乙方负责赔偿，并承担保管费用D.甲方应按协议条款约定提供材料设备7、设计变更涉及的问题的正确规定包括（ACD）oA.发包人对原设计进行变更，经设计人同意后，设计费应按设计人实际返工修改工作量增付B.设计任务书进行重大修改，需经设计人同意后进行C.施工图设计的修改需经原设计单位同意D.委托人因故停止设计，已付的设计费不能退回E.委托人可独立进行设计变更事宜8、设计合同设计人对所承担的设计任务的建设项目应配合施工,进行（A

19、BD）。A.施工前设计交底B.设计变更C.修改预算D.参加竣工验收E.施工管理分析题：某工程业主供货，由承包人选择的分包人将集中空调安装完毕，进行联动无负荷试车,试车检验结果表明，该集中空调设备的某些主要部件存在严重的质量问题，需更换，问题：依据建设工程施工合同（示范文本）的规定，1.该试车应由谁负责组织如何组织2 .监理工程师应如何处理（即问双方责任）由发包人负责,在试车48小时以书面形式通知承包人，通知包括试车内容、时间、地点和对承包人的要求，承包人按要求做好准备工作，试车合格，双方在试车记录上签字。有分包人进行拆除，由业主重新更换好的试车，追加分包人的费用及工期。施工合同书集锦篇6甲方（

20、委托方）：（以下简称甲方）乙方（施工方）：（以下简称乙方）为规范住宅装饰装修施工，保护双方的合法权益，根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国消费者权益保护法、浙江省城镇住宅装修管理办法以及其他有关法律、法规规定的原则，结合工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵守。一、工程概况1、甲乙双方的条件：甲方装修住房系合法居住。乙方为本市经工商行政管理机关核准登记，并取得房产管理部门颁发的住宅装修资质证书的单位或取得上岗证书的个体工匠。2、装修施工地点：3、建筑面积平方米。4、装饰施工内容：按设计图纸施工。5、承包方式：6、工期：工程期限天，从年一月一日开工，到年_月日竣工。二、工程造价及结算方式1

21、总工程款人民币（大写）按照工程更改联系单决算。2、合同签订后，甲方向乙方支付总工程款30%计元。木工进场前甲方向乙方支付总工程款的40%计元。木工结束油漆进场前，支付总工程款20%,余款在工程验收合格三天内付清。三、施工准备及双方的义务（一）甲方工作1、甲方开工前，应向所在地房产管理部门或物业管理单位登记备案确需改变房屋结构和合作性质的，应当请具备相应资质的单位出具鉴定和回固方案，经房产部门核准后，领取住宅装修许可证。2、甲方应在开工前天，向乙方进行现场交底。腾空房屋,清除影响施工的障碍物，对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。向乙方提供施工需要的水、电等设备，并说明使用注

22、意事项。3、做好施工中临时性公用部位操作以及产生邻里关系等行为的协调工作。4、指派为甲方代表，负责合同履行，对工程质量、进度进行监理、验收、变更、登记手续和其他事项。（二）乙方工作1、对甲方进行图纸或做法说明现场交底，拟定方案和进度计划,交甲方审定。2、指派为乙方代表，负责合同履行，按要求组织施工，保质、保量，按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。3、未经甲方同意和所在地房产部门或物业管理单位批准，不得随意改变房屋结构和使用性质。4、严格执行有关施工现场的规定，不得扰民及污染环境。四、材料和供应1、甲方提供的材料本工程甲方负责采购的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现

23、场，乙方应办理手续。如甲方供应材料、设备发生质量问题或规格差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，经书面认可，可继续使用，由此造成的一切后果，责任由甲方承担。2、乙方提供的材料乙方提供的材料，均应得到甲方认可。如乙方提供的材料系伪劣商品的，应按提供材料的双倍补偿给甲方。乙方提供的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工作造成的损失由乙方负责。五、安全生产和防火要求甲方提供的施工图纸或做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求，主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道的畅道、合格。乙方施工中采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及邻里居民的安全，防止

24、相邻的住户的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故发生。如上述情况发生，属甲方责任的，甲方负责赔偿;属乙方责任的，乙方负责赔偿。六、施工内容及工期变更在施工过程中，甲方提出设计修改意见或增减工程项目时，必须提前与乙方联系，在签订工程项目联系单后，方能进行项目的施工，由此造成的费用增减或工期改变持由甲乙双方商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果，由甲方自负；给乙方造成损失的，甲方应给乙方赔偿。七、工程质量及竣工验收方式1、本工程以施工图纸、做法说明、设计变更和浙江省住宅装修工程施工质量行业规范为质量评定验收标准。2、由于甲方原因造成的工程质量问题，其返工费用由甲方承担,工期顺延。

25、3、由于乙方造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。4、乙方应及时通知甲方办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续具体参照工程质量验收单，甲方不能按预约规定日期参加验收，由乙方组织人员进行验收，甲方应予书面认可。5、工程竣工后，乙方应及时通知甲方自接到验收通知五日内进行验收。八、违约责任1、本合同签订生效后，甲乙双方应履行合同规定的各项条款，不得自己变更或解除合同，否则违约方将付给对方工程预算总造价的10%作为违约金，并承担因此造成的其他经济损失。2、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工费用每天100元，如每延期一天付款，支付未付款的%为违约金。3、由于乙方原因造

26、成逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付元。4、甲方未办理任何手续，要求乙方改变房屋结构和使用性质,由此造成事故（包括罚款），由甲方负责并承担损失。九、工程保修工程保修二年。保修期从竣工验收签章之日算起。十、纠纷处理本合同履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决。若协商不成，可向家装协会、消费者或所在房地产管理部门投诉。当事人也可按下列一种方式处理。（1）提交东阳市仲裁委员会仲裁（2）依法向人民法院起诉十一、其它约定事项十二、本合同一式二份，具有同等法律效力。本合同自签定之日起实行生效。甲方：乙方：姓名（签名）：单位名称（盖章）地址：委托人：电话：电话：日期：施工

27、合同书集锦篇7依据中华人民共和国民法典、建设部建筑安装工程总分包实施办法及建筑施工安全检查标准等安全规范的有关规定,经双方协商一致，签订本协议，并严肃履行。发包方（简称甲方）：_公司（简称乙方）：第一条工程项目简介：1、工程名称：20万纱锭新厂房围墙2、工程地点：市北区一区八路与澄阳三路交叉口3、工期要求：跟随甲方项目部安排的进度计划执行4、总建筑面积：第二条分包范围及方式：1 .加气球砌块及多孔粘土砖、实心粘土砖的砌筑工作说明：a）包括甲方进度计划安排范围的本工程图纸标识的所有砌筑工作。b）包括圈梁、构造柱、钢筋安放绑扎、门窗洞口舲预制块、加气块的切割制作及构造柱的支模及舲浇筑（除主筋制作外

28、c）包括砌筑用材料的场内运输及搬运工作。cl）包括砌筑工作场地及搅拌场地的清理工作。e）包括按甲方的限额进行领料并按配合比进行砂浆搅拌。f）包括新砖到场的淋水及工作面的湿润工作，并负责砌筑后的砌体养护工作。2 .以包人工、包质量、包工期、包安全文明施工及包工具机具（除斗车）、劳保用品以一次性确定单价的方式进行分包。第三条分包单价、计量办法、结算方式及奖励：1 .标准层高三点九米部份，粘土多孔砖及实心砖砌筑按58元3,加气舲砌块砌筑按66元3,层高大于三点九米部份，粘土多孔砖及实心砖砌筑按60元3（其中地下室62元3）舲集中搅拌按2 .5元3从单价中扣除，赶工、返工及其他任何情况均不另行计价

29、所有分包范围内的工作均含在此单价内。3 .乙方材料使用成本不超过甲方限额要求且返工次数不超过三次，则每平方增加2元3奖励。4 .按图计算实际安装面积，根据施工预结算规则扣除相关洞口工程量，非乙方原因造成的拆改变更部分根据甲方与业主的确认工程量另行计算。5 .乙方按月分层列详细清单向甲方申报工程量，按月支付进度款70%,余款在主体验收合格后二个月内付清。第四条工程质量：1 .施工质量必须符合GB50203-20砌体工程施工质量验收规范相关规定及甲方施工技术交底的要求，如验收不合格，必须无条件返工，其工料费损失由乙方承担，结算时视甲方损失大小按5%作为违约处罚金。2 .乙方严格执行“三检”制度进

30、行自检并做好记录，分层砌筑分层验收，发现问题不得擅自作主张，甲方及业主、监理提出的整改意见乙方应及时执行。3 .新砌墙体垂直，砌体水平面一致，接缝均匀整齐，加气舲砌块砌筑时为避免墙体开裂应重点控制竖缝的饱满度，砌筑完成一层工完场清后通知甲方质检部门组织进度验收，验收合格后，甲方通知乙方下一步的楼层位置，如质量不合格或工完场不清，甲方有权在乙方整改完成之前不通知下一步工作量，相应的停工费用由乙方自负。第五条安全及文明施工：1 .双方确立“安全第一”宗旨，制定相关安全操作规程，乙方应设立安全文明施工负责人报甲方，积极配合相关的安全文明施工要求。如因乙方原因造成的安全事故由乙方全额承担。2 .乙方必

31、须按甲方规划布置堆放和保管材料，工完料不清场不清，双方确认后，不能按完工工程量申报进度款，甲方有权进行罚款。3 .乙方应配合甲方成本控制的要求，节约用水用电，如发现常流水或班后常亮灯，甲方有权加倍罚款（不低于200元次）。4 .乙方在施工过程中应配合甲方成品保护的要求，对其他专业的管线等成品或半成品造成破坏或污染的应负责复原并赔偿相应的材料费、人工费、清理费等损失。5 .乙方进入现场人员应统一配带甲方提供的安全帽并系好安全帽带，检查发现不按规定佩带者罚款50元次，完工后办理退库手续,如有遗失或恶意毁损应按原采购价赔偿，乙方自备劳保用品，如因不按要求配置劳保用品，导致的事故由乙方承担所有损失。6

32、 .乙方施工动火作业必须提前向甲方安全部门申请，批准后方可施工，如不经甲方批准擅自动火罚款100元，乙方违反消防条例和法规造成的火灾事故，一切损失均由乙方负责。第六条人员及材料、机具管理：1 .甲方负责提供住宿间及床给乙方，住宿地的消防、水电、安全及饮食、卫生、计生等管理及费用由乙方自行承担，如因乙方原因导致事故发生的一切责任及损失由乙方承担。2 .乙方不服从住宿楼的物业管理，导致的一切罚款由乙方承担。3 .乙方人员在正常或非正常工作时间酗酒、斗殴及交通事故等违反国家法规所引起的一切责任及损失，概由乙方追究该人员承担,甲方不负任何责任。4 .乙方设专人向甲方办理专项用料的领料手续，实行限额领料

33、落地灰要及时收集应用，乙方应严格按照甲方的配合比配料，发现不合格品及时通知甲方确认，领用后保管不善导致丢失、损坏及超额等由乙方负责照价赔偿。5 .砂浆随拌随用，约在三个小时内使用完不允许隔夜。（每发现一处罚款200元，累计发现三次则罚款20元）6 .对甲方所供块料在运输、装卸过程中，严禁抛掷和倾倒，应按品种规格堆放整齐，堆置高度不宜超过2,为减少施工现场切锯工作量，避免材料浪费，乙方应进行合理排块，切锯时不得用普通木工手锯，应用锯片厚齿距大的手锯或设固定式往复锯，异形规格块料可提前向甲方申报从生产厂家订购，因操作不当等原因导致用料浪费由乙方加倍赔偿。7 .甲方编号给每个班组配备斗车，施工期间

34、的保管及维修保养由乙方承担，整个工程完工验收合格后办理退库手续，除斗车外的所有机具工具及耗材全部由乙方承担。第七条甲方责任与权限：1 .甲方应及时提供一套与砌筑施工有关的图纸或施工资料，提供整体施工进度安排，按进度通知乙方安排人员进场施工。2 .甲方负责提供楼层的主轴线和标高控制点，在每层楼面施工前，校核乙方轴线、标高的放线。3 .甲方负责乙方与水电等施工相关方的工序协调工作。4 .甲方按楼层提供施工用电用水接驳点，提供垂直运输条件。5 .甲方有权会同工程监理、设计、质检及主管单位负责检查、监督乙方工程质量工程进度，安全生产、文明施工及组织验收工作。第八条乙方责任与权限：1 .乙方进场时按甲方

35、要求填写进场人员花名册提交人员名单给甲方，同时提交身份证复印件，乙方自备机具工具及材料进场时，应通知甲方人员参与验收登记。2 .乙方应严格按申报的施工方案技术交底及规定的施工工期组织施工，负责砌筑前的放线且每堵墙都要弹好墨线。3 .乙方照明用电线电缆、灯具及水管要自备，自行搭设工作台架，服从甲方现场施工人员的安排及质量监督。4 .乙方施工人员必须遵守甲方现场管理及安全文明施工管理等规定，对施工人员进行遵纪守法和安全生产、爱护财产的教育，严禁偷拿现场用料，如有违反现场管理制度的不法行为，甲方有权采取必要措施，乙方应承担法律责任，并负责赔偿经济损失。5 .乙方应提供施工工序流程图，经甲方审核后积极

36、配合其他工种施工。6 .乙方负责提供施工质量记录并配合甲方做好相关工程资料。7 .乙方原因返工，乙方应在规定的时间内无条件配合完成工作量，业主设计变更的拆改装及甲方原因返工，乙方可按正常计量方式申报工程量。第九条工程工伤事故责任：1 .由于乙方人员违章作业或违反甲方规章制度而造成的工伤事故，甲方不承担任何责任，一切损失由乙方承担。2 .乙方应在事故发生后半小时内通知甲方协助处理，否则一切后果自负。第十条现场管理1 .乙方应指定现场专业负责人，负责协调施工进度、质量、砂浆配合比用料控制2 .甲、乙方人员要严格遵守现场各项管理制度，在甲方现场负责人统一领导下组织施工，有关计划、进度、材料供应等工作

37、双方应密切配合，保证施工顺利进行。3 .分包人员要保持相对稳定，出入施工现场要佩戴工作标志,不准带领合同外人员出入现场。第十一条违约责任1 .在施工过程中经检验达不到国家验收规范规定，不能保证砌筑质量，甲方有权终止合同，造成返工的损失，乙方应予赔偿。2 .因乙方未按安全规范要求防护而造成的其他现场人员伤亡事故由乙方承担全部责任。3 .合同签订后，不经双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意，单方解除合同时，应由乙方赔偿甲方因影响施工计划造成的经济损失；如甲方中途解除合同，应赔偿乙方因此造成的经济损失。第十二条附则1、其它未尽事宜经双方相互协商并签订补充协议，与本合同具有同等

38、效力。2、本合同发生纠纷时，甲乙双方应及时协商，协商不成时可向合同签订地经济仲裁委员会申请仲裁或向合同签订地属人民法院起诉。4、本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程款结算完毕后失效。合同订立时间：年月一日合同订立甲方委甲方电地点：省市区本合同一式贰份，双方各执壹份。发包方（简称甲方）分承包方（简称乙方）：托代理人：乙方身份证号码:话：乙方电话:施工合同书集锦篇8建房房东发包方：以下简称甲方承接方或承包方：以下简称乙方现甲方区村大街巷号原有一层楼房，委托乙方施工承建。甲方以大包干的形式，即包工包建筑材料。为了保证质量，能按时完成任务，甲方与乙方就有关具体事项达成以下协议：本合同条款本着公平，公

39、正的原则，双方充分协商达成一致意见并签订本合同，双方必须严格遵守执行。一、工程名称：甲方私人住宅加建二、工程地点：三、工程限期：从20_年月日至20_年月日止，共月。四、工程议价：人民币一万元整。五、承包方式：乙方以包工包料的形式承建甲方的楼面加建工程，乙方全包工包料，包括模板、顶架、外墙排栅及施工机械、铁钉、铁线、扎带、四周彩条布、其它细节工具及一切建筑材料。六、工程内容：按照甲方要求和现有模型修建，在一楼加建一层楼房。建房水泥采用，楼面用钢筋混凝土，室内倒一条横梁，位置由房东安排。楼层高3米。采用砖，墙面扇灰二遍，贴砖。东面留窗一个，具体位置由房东安排。厕所、厨房、阳台墙面贴200_300

40、瓷片到墙顶，地面贴300_300防滑砖。厕所、厨房安装不锈钢门，各留一窗，建厕所位和不锈钢洗手盆，做好排水排污管道,水管材料用联塑。窗材料为东江铝，防盗网为远航不锈钢，飘cm。上述材料需为优等品，建好后乙方搞好屋内、四周卫生，做好防火防盗。做到人走场地清。七、乙方在建房施工时，一定要保证质量。如有不符合质量问题，要求翻工，造成的浪费由乙方自己负责，并负责翻工费用。八、乙方在施工期间一定要做好安全措施。由于自身安全措施不力，造成事故的责任和因此发生的费用，非乙方责任造成伤亡事故，由责任方承担有关费用；若造成邻居房屋损坏，由乙方负责。九、若遭受城管干扰，影响乙方施工，当中损坏的建筑材料,按当时造价

41、由甲方负责。另外，如需修改施工内容，增加工程项目必须与甲方商量，双方达成一致，做到互相尊重、顺利完成本次施工任务。十、乙方进场后，施工用水用电由甲方负责，保证施工场地通水通电。房子建好后水电安装包括水电材料全部由甲方负责。十一、付款方式：完工后一周内全部付清。十二、本合同书经双方确认后，即生效，双方必须严格遵守执行。十三、本合同共一式二份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力，未尽事宜需经双方协商，意见一致后可作补充条文。结算付清工程款项后，本合同书自然终止无效。甲方房东签字：乙方承接方签字：身份证号码：身份证号码：施工合同书集锦篇9甲方：乙方：本着平等互利的原则，按国家劳动法经济民法典等相关

42、的法律法规，经甲乙双方共同协商，协议如下：一、工程承包内容：空调、暖气管道预埋施工二、工程地点：济南欧亚大观商都工程部三、安全：在施工过程中，一切安全事故由乙方自行负责。四、工程技术要求：乙方按设计图纸和现行施工规范规定及公司（甲方）的技术要求施工，安全施工交底，进行组织施工。五、乙方应认真按照标准规范和要求施工，工程质量达不到约定的标准部分，经甲方发现，应要求乙方重新施工，因乙方原因达不到约定标准，由乙方承担重新施工费用，工期不予顺延。六、工程量的计算：以施工图纸挖方工程量计算。施工中发生工程量增减工程时，经公司确认后调整合同价格，签订补充协议。七、价格：本工程量为综合包干价人民币元。八、施

43、工中由地方因素影响的由甲方负责协调。九、文明施工：符合市市貌，文明施工要求标准，违反相关规定，后果由乙方自行负责。十、工期：天。一、付款方式：项目工程全部完成并验收合格后，一次性支付全部工程款。十二、结账方式：乙方以机械油料费和工人工资表方式向甲方结算。十三、本合同一式六份，甲方执四份，乙方执两份，甲乙双方签字即生效，付清工程款后自动失效。（以票据为准）甲方：乙方：甲方代表：乙方代表：年一月H施工合同书集锦篇10甲方：乙方：为改善办学条件，加强防范措施，经中心校与学校校委会研究,报县教体局批准，将教室走廊内外墙粉刷，经双方协商，达成以下协议：1、甲方提供建设中的水电；2、乙方包工包料，施工过程

44、中由乙方提供原料，整平地面、墙面，墙面无漏空，施工原料由甲方确定并由甲乙双方出人共同购置。3、施工过程中乙方要保证工程的质量，负责工人的安全。4、学校教室走廊内墙粉刷按元/rtf计算，外墙粉刷按12元11f计算。5、工程保持期一年，期间出现的质量问题由乙方负责免费维修。6、工程完工后，经甲方验收合格并进行实际测量，甲方按实际测量面积一周内付清工程价款的90%,剩余价款待保修期满后付清。7、本合同一式两份，甲已双方各持一份。甲方签字（盖章）：乙方签字（盖章）：20_年四月六日施工合同书集锦篇11一、本合同文本是根据中华人民共和国民法典、中华人民共和国消费者权益保护法等有关法律法规规定制定的示范文

45、本,供双方当事人参照约定采用，签订合同前请仔细阅读。二、签订合同前承包人（乙方）须提交其营业执照副本供发包人（甲方）核验，同时向甲方提交盖有乙方公章的营业执照复印件。三、双方应共同遵守装饰装修和物业管理的有关规定，施工中不得擅自改变房屋承重结构，拆改共用管线和设施。四、所有双方签字确认的书面资料，不限于合同、变更协议、材料验收资料等，双方至少各持一份原件。五、家庭装饰装修每个隐蔽工程结束前都需经双方共同验收。工程竣工后，须双方共同验收签字认可，房子方能交付使用。如某项工程不合格，乙方应及时整改。六、甲、乙双方经济来往均需开具收据。竣工验收付清尾款时,乙方必须开具税务发票。七、施工期间发生的工程

46、变更、材料变更和工期变化，都必须以双方当事人签字认可的书面材料为依据。八、建议甲方按工程进度分期支付工程款，且保留5210%的工程尾款待工程竣工验收合格后支付。合同编号：发包人（以下简称甲方）：住所：身份证号：联系电话：承包人（以下简称乙方）：营业执照号：住所：法定代表人：联系电话：施工队负责人：联系电话：甲、乙双方在遵循自愿、平等、公平、诚信原则的基础上，就乙方承包甲方的家庭装饰装修工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议：第一条工程概况1、工程地点：.2、户型结构：套内面积平方米。3、工程承包，采取下列第种方式：(1)乙方包工、包全部材料。(2)乙方包工、包部分材料，甲方提供其余部分材料。(3)4、工程造价本合同工程造价暂定为人民币,大写:o单价明细详见附件一工程报价单。工程竣工结算以实际发生的工程量结算。5、开工日期：年月日；竣工日期：年月日。第二条工程图纸和工程变更工程图纸由方负责提供，施工前日工程图纸必须经双方签字确认。施工期间发生的对合同约定的工程内容和工期的任何变更，双方应当协商一致并签字确认，以此作为