《【合同范文】电力建设工程施工合同[1].docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《【合同范文】电力建设工程施工合同[1].docx（13页珍藏版）》请在三一文库上搜索。
1、第 1 页 电力建设工程施工合同1 特征码 sxXGuNrMIvfjSCJHqEzj 工程名称 建设单位 施工单位 签订时间 签订地点 电力建设工程施工合同条件 第一章 词语涵义及合同文件 第一条 词语涵义 电力建设工程施工合同文本，由电力建设工程施工合同 条件 （以下简 称合同条件 ）和电力建设工程施工合同协 议条款 （以下简称协议条款 ） ，组成，其用词用语除协议条款 另有约定外，应具有本条所赋予的涵义： 第 2 页 一、发包方（简称甲方）：协议条款约定的具有工程发包 主体资格和支付工程价款能力的当事人。 二、甲方驻工地代表（简称甲方代表）：甲方在协议条款 中指定的代表。 三、承包方（简称
2、乙方）：协议条款约定的、具有电力 施工企业资质管理办法规定的工程承包主体资格并被发包方 接受的当事人。 四、乙方驻工地代表（简称乙方代表）：乙方在协议条款 中指定的代表人。 五、社会监理：受甲方委托、具备电力工程建设监理单位资 质管理办法规定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监 理。 六、总监理工程师：工程监理单位委派的监理总负责人。 七、设计单位：甲方委托的具备电力工程勘察设计单位资质 管理办法规定的相应资质等级的设计单位。 八、工程造价管理部门：国务院各有关部门、各级建设行政主 管部门或如上部门授权的建设工程造价管理机构。 九、工程质量监督部门：电力工业部、电业管理局、省（直辖 市、自治
3、区）电力局或其根据电力基本建设工程质量监督暂 行规定设置的电力建设工程质量监督机构。 十、工程：协议条款约定具体内容的电力建设永久工程。 十一、合同价款：以现行的定额、材料预算价和相应的取费标 第 3 页 准为指导价格，通过招标投标或甲乙双方协商确定，用以支付 乙方履约完成工程施工内容的价款总额。 十二、经济支出：在施工中发出，经甲方确认后以增加预算形 式支付的合同价款。 十三、费用：甲方在合同价款之外直接支付的开支或乙方应负 担的开支。 十四、工期：甲方双方参照电力建设工程项目工期定额等规定， 在协议条款中约定的合同工期。 十五、开工日期：协议条款约定的工程开工日期。 十六、竣工日期：协议条
4、款约定的工程竣工日期。 十七、图纸：由甲方提供或乙方提供经甲方代表批准，乙方用 以施工的所有图纸（包括配套说明和有关资料） 。 十八、施工现场：经甲方同意、 “施工组织设计”或“施工方案” 所确定的用以施工的场地。 十九、书面形式：根据合同发生的手写、打字、复印、印刷的 各种通知、任命、委托、证书、签证、备忘录、会议纪要、函 件及经过确认的电报、电传等。 二十、不可抗力：因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非 甲乙方责任造成的爆炸、火灾，以及协议条款约定等级以 上的风、雨、雪、震等对工程及履约造成损害的自然灾害。 二十一、赔偿金：责任方弥补对方直接损失和间接损失的费用， 包括停工、窝工、返工、
5、人员和机械设备调迁、材料和构配件 第 4 页 积压、倒运的人工费、机械费、管 理费等实际费用，以及 及从这些费用应付之日起所应计取的利息等可得利益的损失。 二十二、质量缺陷：工程不符合国家或行业现行的有关技术标 准、设计文件及合同对质量的要求。 二十三、协议条款：结合具体工程，甲乙双方协商后依法签订 的书面协议。 第二条 合同文件及解释顺序 一、合同文件应能互相解释，互为说明。除合同另有约定外， 其组成和解释顺序如下： 协议条款 ； 合同条件 ； 洽商、变更等明确双方合同权利义务的纪要、协议等文书； 招标承包工程的中标通知书、投标书和招标文件； 工程量清单或确定工程造价的工程预算书和图纸； 标
6、准、规范和其它有关技术资料、技术要求； 构成合同一部分的其它文件。 第 5 页 二、当合同文件出现含糊不清或不相一致时，在不影响工程进 度的情况下，由双方协商解决（实行社会监理的，可先由总监 理工程师作出解释） ；双方意见仍不能一致的，按第条约定 的办法解决。 第三条 合同文件使用的语言文字、标准和适用法律 一、合同文件使用汉语普通话书写，双方可根据需要商定使用 少数民族语言译本，对合同文件的解释、说明则使用汉语普通 话。 二、适用合同文件的法律是国家的法律、法规，以及电力工业 部规章和约定的其它行业规章、工程所在地地方法规。 三、施工应当使用国家标准、规范和电力行业标准、规范。国 家、电力行
7、业没有相应的标准、规范时，可约定使用其它行业 的或工程所在地地方的标准、规范。甲方应按协议条款约 定的时间和份数向乙方提供约定的标准、规范。 四、国内没有相应的标准、规范时，乙方按协议条款约定 的时间和要求提出施工工艺，经甲方代表批准后执行；甲方要 求使用国外标准、规范，应报请电力行业主管部门批准并负责 按约定提供中文译本。 五、购买、翻译和制定标准、规范及提出施工工艺的费用，均 由甲方承担。 第四条 图纸 一、甲方在开工日期之前按协议条款约定的日期和份数 第 6 页 （包括竣工图和现场存放的份数） ，向乙方提供完整的施工图纸， 并保证图纸准确且具有满足施工要求的设计深度，乙方按协 议条款要求
8、做好图纸保密工作。 二、甲方不能按第四条第一款约定提供全套图纸，将不能提供 的图纸名称、提供期限列入本条款，并保证满足实施“施工综 合进度计划”的需要。 三、甲方对图纸有特殊保密要求的，乙方采取相应的措施保密， 由甲方承担费用。 四、乙方要求增加图纸份数，甲方应按协议条款约定的时 间予以复制、交付，费用由乙方承担。 五、乙方未如约收到甲方提供的图纸，应在天内将所需图纸 或指示的内容、理由、时间及迟误后果通知甲方代表。甲方代 表在乙方提交通知后天内未答复，按第七条第二款约定处理。 六、乙方发现甲方提供的图纸不完整、不准确或设计深度不能 满足施工要求。应及时通知甲方代表，酌情按第四条第五款或 第二
9、十五条第一款约定处理。乙方对于甲方提供的图纸有如上 缺陷未发现，甲方仍应按第七条第二款或第二十五条第四款约 定承担责任，并给付因此造成的修补、拆除、改建、重建等费 用。 第二章 双方一般责任 第 7 页 第五条 甲方代表 一、甲方任命驻施工现场的代表按照以下要求行使合同约定的 权利，履行合同约定的职责： 甲方代表可委派有关具体管理人员承担其部分权利和职责， 并可在任何时候撤回这种委派。委派和撤回均应提前天通知 乙方。 甲方代表的指令、通知、意见、批准、答复等均由其本人 签字后，以书面形式交给乙方代表，乙方代表在回执上签署姓 名和收到时间后生效。确有必要时，甲方代表可发出口头指令， 并在小时内给
10、予书面确认，乙方对甲方代表的指令应予执 行。甲方代表不能及时给予书面确认，乙方应于甲方代表发出 口头指令后小时内提出书面确认要求，甲方代表在乙方提 出确认要求后天内不予答复，即视为其确认乙方要求。乙方 认为甲方代表指令不合理，应在收到指令后小时内提出书 面申告，甲方代表在乙方申告后小时内作出修改指令或继 续执行原指令的决定，以书面形式通知乙方。紧急情况下，甲 方代表要求乙方立即执行的指令或乙方虽有异议，但甲方代表 决定仍继续执行的指令，乙方应予执行。因指令错误所发生的 费用和给乙方造成的损失，由甲方承担，延误的工期相应顺延。 甲方代表按合同约定及时向乙方提供所需指令、要求、同 意、通知、批复等
11、，并如约履行约其它约定的义务，否则乙方 第 8 页 在约定时间后小时内将具体要求、需要的理由和迟误的后 果 通知甲方代表，甲方代表在乙方通知后小时内仍未予以答 复，即视为其确认、同意、批准，应由甲方承担由此发生的支 出，顺延因此延误的工期，赔偿因此造成的乙方损失。 二、实行社会监理的工程，甲方应将总监理工程师行使权利、 履行义务的范围通知乙方。总监理工程师按约定在委托授权范 围内执行职务。 三、甲方代表和总监理工程师易人，甲方应提前天通知乙方。 后任继续承担前任应负的责任（合同文件约定的义务及其职权 内的承诺） 。 第六条 乙方代表 一、乙方任命驻施工现场的代表按照以下要求行使合同约定的 权利
12、，履行合同约定的职责： 乙方的要求、申请和通知等，以书面形式由乙方代表签字 后送交甲方代表，甲方代表在回执上签署姓名和收到时间后生 效。 乙方代表按甲方代表同意的“施工组织设计” （或施工方 第 9 页 案） 、依据合同发出指令和要求组织施工，在情况紧急且无法与 甲方代表联系的情况下，可采取保证工程和人员生命、财产安 全的紧急措施，并在采取措施后小时内向甲方代表送交报 告。责任在甲方，由甲方承担由此发生的支出，相应顺延工期； 责任在乙方，由乙方承担费用。 二、乙方代表易人，应提前天通知甲方，后任继续承担前任 应负的责任（合同文件约定的义务及其职权内的承诺） 。 第七条 甲方工作 一、甲方按照建
13、设工程施工现场管理规定和协议条款 约定的时间、要求，完成以下工作： 办理土地征用、租用、青苗和树木赔偿、房屋拆迁及清除 地面、架空和地下障碍等工作，使施工场地具备施工条件，并 在开工后继续负责解决以上事项遗留问题。 将施工所需水、电、电讯线路从施工现场外部接至协议 条款约定地点，并保证施工期间的需要。 开通施工场地与城乡公共道路的通道，以及协议条款 约定的施工现场内的主要交通干道并予以保养，满足施工运输 的需要，保证施工期间的畅通。 向乙方提供施工场地的工程地质和地下管网线路资料，保 证数据真实准确。 办理施工所需各种证件、批件和临时用地、占道及运输、 铁路专用线的申报批准等手续，与有关方面缔
14、结工程交跨铁路、 第 10 页 公路、通讯线路需要的协议。 将水准点与坐标控制点以书面形式交给乙方，并进行现场 交验。 组织乙方和设计单位进行图纸会审，向乙方进行设计交底， 对于需要审定施工图预算的应及时予以审定。 协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的 保护，并承担有关费用。 按照合同及“施工综合进度计划”确定的时间为承包安装 工程的乙方提供施工现场，保证现场及建筑物、构筑物、结构、 基础等符合安装施工的要求。 协调施工现场上的各施工企业相互交叉作业关系，及时 处理有关问题。 二、甲方未按合同约定履行以上义务，则承担由此导致的费用 支出，赔偿因此造成的乙方损失，延误工期予以相应顺
15、延。 三、甲方将上述某项工作委托乙方完成，应承担所发生的经济 支出并给付乙方相应的费用。 第八条 乙方工作 一、乙方按照建设工程施工现场管理规定和协议条款 约定的范围、时间、要求，完成以下工作： 在其设计资格证书允许的范围内，按甲方代表的要求完成 施工图设计、与工程配套的设计或施工需要的细部设计，经甲 方代表批准后使用。 第 11 页 按约定向甲方代表提供年、季、月工程进度计划和工程用 款计划及有关统计报表。 按工程需要设置施工使用的照明、围栏及警卫，并做好安 全、防护设施的维修。乙方未履行上述义务造成工程、财产和 人身伤害，由乙方承担责任。 按协议条款约定的数量和要求，向甲方代表提供在施 工
16、现场办公和生活的房屋及设施，发生的费用由甲方承担。 采取有效措施实施地方政府和有关部门对施工现场交通和 环境保护的管理规定。因技术、经济条件限制，对环境的污染 不能控制在规定范围内的，应由甲方会同乙方事先报请当地政 府有关部门批准。以上费用由甲方承担，因乙方责任造成的罚 款除外。 已竣工工程在交付甲方之前，乙方可受甲方委托代保管。 由乙方按协议条款约定负责保护工作，保护不善发生损坏， 乙方自费予以修复。要求乙方采取特殊措施保护的单位工程的 部位和相应的经济支出，在协议条款中约定。甲方提前使 用或擅自动用后发生损坏或其它问题，由甲方承担责任。 按合同的要求做好施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑
17、物的保护工作。 保护施工现场清洁。交工前清理现场达到合同文件的要求， 承担因违反有关 第 12 页 规定造成的损失和罚款，合同签订后颁发的规定和非乙方原因 造成的损失和罚款除外。 二、乙方未按合同约定履行上述义务。承担由此造成的费用支 出，赔偿甲方因此遭受的经济损失。 电力安装承包合同 甲方：集团电力建设有限公司 签约地点： 乙方： 签约时间：20XX 年 12 月 20 日 经甲乙双方友好协商就“”项目事项达成如下协议： 一、项目名称：“”项目电力安装子项目 二、数量：以该项目实际工程量为准备。 三、施工要求：按施工设计图要求施工。 四、质量标准：按设计图的质量要求。 五、检测方式：经质量监督部门验收合格为准。 六、付款方式：预付货款 64 万，差额按最后工程量结算金 额为准，多退少补。以转账结算（：工行 6222） 七、价格：350 元/平方米确定 第 13 页 八、安全责任问题：施工安全由甲方负责 九、其他约定事项： 1、本合同一式两份，双方各执一份均具法律效力。 2、供需双方签字本合同生效。 3、凡因本合同引起或与本合同有关的任何争议，双方应协 商解决，协商不成时，通过合同签订所在地人民法院提起诉讼 解决。 甲方：集团电力建设有限公司 乙方： 联系电话： 联系电话： 委托代表人： 委托代表人：