《【合同范文】施工合同：上海市新建住宅通信配套合同[1].docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《【合同范文】施工合同：上海市新建住宅通信配套合同[1].docx（10页珍藏版）》请在三一文库上搜索。
1、第 1 页 施工合同：上海市新建住宅通信配套合同1 特征码 xUOlqfvuzUZMQpLiUsSa 住宅建设单位（以下称甲方）：_ 基础电信业务经营者（以下称乙方）：_ 通信工程施工单位（以下称丙方）：_ 根据中华人民共和国有关法律、法规和本市有关规定，甲方选 择乙方经营的电信网为住宅小区提供通信接入服务，选择丙方 为住宅通信配套工程施工单位。甲、乙、丙三方遵循自愿、公 平和诚实信用的原则，就新建住宅通信配套的施工、接入等事 宜协商一致，订立本合同，共同遵守。 第一条 工程项目 建设项目名称：_；建设工程规划许可证号： _；工程地址：_；建设规模：_平方 米；本期建筑面积_平方米。通信配套工
2、程项目：本期 建筑面积_平方米。 第二条 费用约定 本住宅通信配套工程总造价为人民币_元。 第三条 付款方式 一、合同生效后_日内，甲方支付丙方住宅通信配套工 程总价的_，计人民币_元。 第 2 页 二、工程设计完成后七日内，甲方支付丙方住宅通信配套工程 总价的_，计人民币_元。 三、进场施工前七天，甲方支付给丙方住宅通信配套工程总价 的_，计人民币_元。 四、工程竣工验收通过，甲方取得新建住宅交付使用配套合 格证明后五天内，甲方支付丙方住宅通信配套工程总价的 _，计人民币_元。 五、甲、丙双方约定的其他付款方式： _。 第四条 工期约定 一、甲、丙双方同意通信配套工程施工初定于_年 _月_日
3、开始。丙方在收到甲方进场施工通知 的 7 日内进场施工。若甲方改变预计施工日期，应当提前 15 日 通知丙方。 二、甲方应当提前 7 日以书面形式通知丙方进场施工。丙方承 诺在收到甲方的进场施工通知后的_日内完成住宅通信 配套工程。 三、丙方应当在进场施工前 3 日，将开工报告送达甲方、乙方， 并将开工报告单、设计图纸、施工进度等相关资料送达通信监 理单位。 四、甲方要求比合同约定的工期提前竣工的，应当征得丙方的 同意，并向丙方支付因赶工采取的措施费用。 第 3 页 五、因甲方原因或非丙方原因造成的停电、停水、停气及不可 抗力因素影响，导致丙方停工 8 小时以上（施工期内累计计算） ， 工期相
4、应顺延。 第五条 安全生产约定 一、甲方对丙方承担的通信配套工程要做到安全交底，明确提 出安全的要求并进行监督检查；丙方应当认真贯彻有关安全施 工的规章制度，严格遵守安全操作规程。 二、施工过程中，丙方因违反消防条例和有关法规而引起火灾 事故等，应当承担由此引发的经济损失和责任后果。 三、甲、丙双方就有关安全施工与检查、安全防护和事故处理 另行签订安全生产协议。 第六条 工程验收与质量约定 一、本工程验收标准依照上海市住宅建筑通信配套工程技术 规范及国家、行业相关的技术规范。 二、住宅通信配套工程完工，在具备验收条件的 15 日内，甲方 向乙方发出验收通知，并组织验收。丙方应当积极配合验收。
5、三、乙方在验收过程中，发现通信配套工程不符合验收标准的， 应当指明不符合的项目内容，参加验收各方人员应当签字确认， 验收各方各执一份，并提出整改要求和整改期限意见。丙方根 据整改要求，在整改期限内完成整改。整改完成后，重新组织 验收，直至整改符合验收标准。若验收合格的，参加各方人员 应当签字确认，验收各方各执一份，乙方负责出具验收报告。 第 4 页 四、乙方在验收合格后的 15 日内出具验收报告，加盖验收章交 给甲方。乙方对验收不合格的，可暂缓通信接入。 五、甲、乙、丙三方中的任何一方对工程验收结果有异议的， 可提请上海市通信工程质量监督中心进行质量鉴定，所需费用， 由责任方承担。若责任涉及多
6、方的，根据责任分别承担。 第七条 维护方式约定 一、住宅小区通信设施的维护规则，以中心机房为责任划分界 面；通往局向的，由乙方承担维护责任；通向住宅小区的，由 甲方承担维护责任，甲方可委托乙方承担维护责任。 二、甲方将住宅小区内通信设施移交给乙方或委托乙方维护的， 应当与乙方签订相关协议。维护方有责任和义务承担自中心机 房到用户终端的线路、管道、设备的维护工作。 第八条 甲方责任 一、甲方提供建筑工程项目表（粘贴作附件） 。 二、甲方在工程项目方案设计、扩初时，对通信工程的容量、 规模、通信设施配置等听取乙方的意见和建议，并按通信工程 设计单位设计的文本建设。甲方与乙方先期签订的入网协议作 为
7、本合同的附件。 三、甲方可委托有资 第 5 页 资质的通信工程设计单位进行小区通信设施设计，并向设计单 位提供建筑设计涉及通信配套的相关图纸资料。 四、甲方应按乙方、丙方要求及时提供与通信工程有关的资料 和图纸。 五、甲方应当向丙方提供施工所具备的条件及施工所需的水、 电、煤气等，并注明使用注意事项。 六、甲方应当按双方约定的付款方式、付款数额及时付款给丙 方。 七、甲方应当根据通信配套设计的要求及时完成如下工作： _。 八、甲方因更改建筑设计或其他原因涉及到需要变更通信配套 工程设计时，应当及时通知乙方、丙方和通信工程监理单位。 第九条 乙方责任 一、在进行方案设计、扩初时，乙方有责任向甲方
8、提出对通信 工程的容量、规模、通信设施配置等的建议，并给予技术上的 指导。 二、乙方应当在验收合格后 20 日内完成住宅区内通信接入工作， 接入标准为： _。 三、乙方在丙方通信配套工程完工时，应当完成住宅小区红线 外通信接入设施，并具备提供电信服务的条件。 第 6 页 四、乙方应当在收到甲方的住宅小区通信配套验收通知后，按 照第六条验收标准进行验收。验收合格的，在 15 日内出具验收 报告，逾期不出具验收报告的，承担相应责任。 五、乙方应当在住宅小区内通信配套工程验收合格之日起 20 日 内，依照信息产业部颁布的电信服务标准（试行） 的规定， 为住宅小区内住户提供电信服务。 第十条 丙方责任
9、 一、丙方的通信建设施工资质证号为：_。 二、丙方不得转包本合同所涉及的通信配套工程。 三、制定施工方案和进度计划，交甲方审定。 四、丙方应当严格按照设计施工图纸和施工规范标准施工，若 需要变更设计应当取得甲方的同意和设计单位的批准，并送达 通信工程监理单位后，才能根据设计单位出具的有效修正方案 施工。 五、丙方在隐蔽工程结束、分段工程完成、施工进度等发生变 化时，应当得到通信工程监理单位的签证。 六、丙方应当做好各项质量检查记录。 七、丙方未经甲方同意或有关部门批准，不得在施工中随意拆 改原建筑物结构及各种设备管线。 八、丙方应当按要求编制通信配套竣工资料交给甲方和乙方。 九、丙方应当在取得
10、新建住宅配套建设验收合格证明后 5 日内交给甲方。 第 7 页 十、丙方在住宅小区通信配套工程验收合格后，负责保修 _个月；在保修期内发生通信配套工程质量问题，丙方 应当在接到报修后_日内无偿修理，造成损失的，应当 予以赔偿。 第十一条 违约责任 一、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应当补偿丙 方因停工、窝工所造成的损失，每停工或窝工一天，甲方支付 给丙方_元。 二、甲方不按合同的约定支付工程款项的，每逾期一天，甲方 支付给丙方本住宅通信配套工程总价_的违约金。 三、由于丙方原因导致逾期竣工的，每逾期一天，丙方支付甲 方本住宅通信配套工程总价_的违约金。 四、乙方在住宅通信配套工程验收
11、合格后，未在电信服务标 准（试行） 规定期限内为住宅小区的住户提供电信服务的，承 担相应责任。 五、因丙方工程质量问题而使工程停工、返修，由此造成的损 失应当由丙方承担。 六、其他违约责任： _。 第十二条 争议解决方式 甲、乙、丙三方在履行本合同过程中发生争议，应当协商解决， 若协商不成，可依法向上海仲裁委员会申请仲裁；若不同意通 第 8 页 过上海仲裁委员会仲裁的，可依法向人民法院起诉。 第十三条 合同的生效与份数 一、本合同经_后生效。 二、本合同一式_份，其中正本_份，甲、乙、 丙三方各执_份。签约须知为本合同的一部分，签订合 同前，甲、乙、丙三方应当仔细阅读签约须知的内容。 第十四条
12、 附则 本合同条款如对特别情况尚有未尽事宜，双方可根据具体情况 结合有关规定议定附则条款，作为本合同之附件，与本合同具 有同等法律效力。 甲方（盖章）：_ 乙方（盖章）： _ 法定代表人（签字）：_ 法定代表人（签字） ：_ _年_月_日 _年_ 月_日 签订地点：_ 签订地点： _ 丙方（盖章）：_ 法定代表人（签字）：_ 第 9 页 _年_月_日 签订地点：_ 附件 一、为规范本市住宅通信配套建设市场秩序，维护公平竞争， 保护用户权益，上海市通信管理局、上海市房屋土地资源管理 局和上海市工商行政管理局根据我国法律、法规和相关规定， 共同制定上海市新建住宅通信配套合同示范文本 （2004 版
13、） ， 供住宅通信配套项目的当事人参照使用。 二、住宅建设单位自主选择具有相应资质的通信建设设计单位、 通信工程施工单位和通信建设监理单位及电信业务经营者。 三、为了避免电信业务经营者因前期未介入而不能及时为住户 提供电信服务的情况发生，在签订本合同前，住宅建设单位在 方案设计、扩初时，应当选定电信业务经营者，听取他们的建 议，并办理入网手续，入网协议作为本合同附件。 四、住宅通信配套电话通信工程费应当严格按照上海市物价局 规定的收费标准执行，增设五类（及以上）数据线敷设到户以 及其他超出电话通信工程以外的项目所发生的相关费用，由住 宅建设单位与通信工程施工单位商定。 五、通信工程施工单位应保质、保量按时完成住宅通信配套工 第 10 页 程；电信业务经营者应按有关验收规范按时进行验收接入。 六、住宅建设单位、电信业务经营者、通信工程施工单位在履 行本合同过程中若发生争议，应协商解决；协商不成的，可依 法申请仲裁或向人民法院起诉。 七、本合同文本可从上海市工商行政管理局网站和上海市通信 管理局网站下载。