《【合同范文】不锈钢来料加工合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《【合同范文】不锈钢来料加工合同.docx（3页珍藏版）》请在三一文库上搜索。
1、第 1 页 不锈钢来料加工合同 特征码 mVumdUYiDftiQctFPMUz 甲方(建设单位)： 乙方(施工单位)： 依据中华人民共和国合同法 、 中华人民共和国建筑法 及建筑工程质量监督条例等有关规定，结合本工程具体情 况，双方订立以下合同，共同遵守： 一、工程概况： 1、工程内容：不锈钢楼梯扶手，规格 2、 略; 3、工程造价：_元/米，施工面积约_米， 约合人民币 万元(以实际竣工验收数量为准); 4、付款方式：合同签订生效后，甲方付_%的预付材料 款，材料款到帐后开始施工，工程安装到_%后，拨付安 装工程总价款的 _%，工程安装完毕验收合格后，余款一 次性付清。 二、合同工期： 从
2、拨款之日起至_年_月_日之前完工。 如有客观原因引起的延期开工，中途停工和窝工，经甲方认证 后，工期顺延。 第 2 页 三、甲方责任： 1、如期办理拨款结算; 2、指派专人为甲方工地代表，对工程进度质量及合同履行 情况 进行监督、检查和签证。解决在施工中应由甲方解决的问 题。 四、乙方责任： 1、保证质量，保证工程如期竣工。保修期为一年，一年内 出现 质量问题，保修保换，人为造成损坏，由甲方承担; 2、工程完工后，负责清理自己施工中造成的垃圾卫生; 3、指派专人为乙方工地代表，负责施工现场的管理与联系 工作， 参加工程验收; 4、乙方不得无故顺延工期，每拖延一天罚款_元。 工程质 量不符合规定的负责无偿维修及返工。 五 、质 量 验 收 ： 以甲方设计说明和国家颁布的施工验收规范质量评定标准 为依据，达到合格标准。 六、在加工、安装、付款事项中出现问题，甲、乙双方发 生纠纷时， 双方协商解决，协商不成的，依法 _ 法院起诉。 七 、合 同 一 式 两 份 ，甲、乙 双 方 各 执 壹 份。 本 合 同 经 甲、乙 双 方 签 字盖章后生效，合同条款全部 第 3 页 履行完毕，合同自行失效。 八、备注 甲方(单位盖章)： 乙方(单位盖章)： 甲方代表签字： 乙方代表签字：