《保温施工合同.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《保温施工合同.docx(4页珍藏版)》请在三一文库上搜索。
1、第 1 页 保温施工合同 特征码 QneJmGtpevMsNCrBWYSy 保温施工合同 合同编号:_ 签订地点:_ 签订日期:_ 发包方(简称甲方): 承包方(简称乙方): 根据中华人民共和国建筑法及其他有关规定,经甲、乙双 方协商同意,达成如下协议: 一、工程名称:望奎县怡景家园小区住宅楼外墙保温 二、施工地点:望奎镇北三街一小对面 三、工程内容:粘苯板、打账钉、挂网、净面。 四、承包方式:外墙保温施工。 五、工期要求: 天竣工。 从 年 月 日开 始至 年 月 日结束。由甲方原因或天气等不可抗拒力等 原因致使无法正常施工,工期顺延。 六、甲、乙双方责任: 第 2 页 1、甲方责任: 现场
2、达到乙方施工要求,无施工障碍。无条件提供水电,塔 吊配合乙方施工。 无条件为乙方施工人员提供寝室,以及存放施工材料的库房 和场地。 甲乙双方交叉施工时 ,甲方负责现场工作的协调,协助。达 到不窝工,以保障工期不延误。 及时按合同支付乙方工程款,以保证工程顺利进展。 2、乙方责任: 文明施工,遵守各项规章制度,不影响其他工人工作。 严格按施工程序施工,搞好局部卫生工作。严禁野蛮施工。 墙体表面因原始施工原因造成的不平整,局部的酌情处理。 情况复杂的与甲方协商解决。 七、工程验收: 1、达到国家普通施工标准。 2、本工程经甲方验收合格后视为交付。 八、合同价款与计算方式: 1、合同价款:面积按投影
3、面积计算(楼的周长乘以高)每平方 米 一十五元人民币。 2、工程价款支付方式: 第 3 页 工人进入施工现场施工两天后,付 3000 元的生活费。 每栋楼完成工程的一半时付 给乙方。 工程完成后付清余下工程款。 此工程款结束不含发票,如需要乙方提供发票,甲方付相应 的税款。 九、其他约定: 1、如因甲方原因造成乙方停工,甲方负责支付每人每天 100 元 的工作及餐饮费用。 2、如因甲方资金未能及时按合同支付给乙方,造成的工期延误 及其他损失甲方负责,并承担由此给乙方造成的经济损失。 3、如因乙方原因造成的工期延误,由此造成的损失有乙方负责。 4、如因苯板陈浮期不够、密度不够、胶的质量所引起的问题乙 方不负责。 十、争议处理:执行本合同中发生的问题,双方可协商解决, 协商不成可诉讼至法院仲裁解决。 十一、本合同经甲乙双方签字盖章后生效。本合同一式三份, 甲方一份,乙方两份,具有同等法律效力。甲乙双方如一方单 方面违约,须向对方支付违约金 2000 元,以补对方损失。 甲方单位(盖章): 乙方单位(盖章): 法定代表人(盖章): 法定代表人(盖章): 第 4 页 或授权代理人(盖章): 或授权代理人(盖章): 电话: 电话: 签订日期: 年 月 日